Тендер - Дезинфицирующие средства к машине №243410623

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Описание объекта закупки.doc
• Приложение №2 к извещению (Проект контракта).docx
• Приложение №4 к извещению (Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке).docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23 Извещение о проведении электронного аукциона от 06.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000077

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

456940, Челябинская область, г. Куса, ул. 8 Марта, д.3, хирургический корпус, кабинет главной медицинской сестры (1 этаж)

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 68463.67 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

согласно приложения к извещению "Проект контракта"

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75ВР

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Отделение Челябинск Банка России// УФК по Челябинской области г.Челябинск

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Расчет НМЦК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,42x

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Расчет_НМЦК_242_889,42xx

Приложение 1

к извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТ

на поставку дезсредств для моечной машины

для нужд ГБУЗ «Районная больница г. Куса»

В соответствии с п.1 ч.1 ст.22 Федерального закона от 05 апреля 2005 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для формирования начальной (максимальной) цены контракта был применён метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Проведён сбор и анализ коммерческих предложений с учётом сопоставимых с условиями закупки условий поставок товара. В результате собрана ценовая информация.

В соответствии с п.2.1 ч.II «Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утверждённых приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, наименования Поставщиков, представивших справочную информацию, на основании которой выполнен расчёт начальной максимальной цены, в обосновании НМЦК, которое подлежит размещению в открытом доступе в сети «Интернет», не указываются.

Метод сопоставимости рыночных цен (анализ рынка)

По запросу заказчика была получена информация о ценах по состоянию на январь 2023 год от поставщиков

- Посмотреть таблицу с данными

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

,где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров.

Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,67 (Шестьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 67 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании проведенного мониторинга и выявления средней цены, представленных коммерческих предложений от поставщиков по состоянию на январь 2023 г.

Руководитель контрактной службы Шумилова Н.Г.

Приложение_№4_к_извещению_(Требования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке)xx

Приложение №4 к извещению

«ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ»

- Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №3 к извещению

Описание объекта закупки

средства дезинфекционные - расходных материалов к моечно-дезинфицирующему автоматическому репроцессору для гибких эндоскопов марки Detro Wash, производства компании DETROX, Турция

(описание закупаемого товара, работы, услуги; функциональные характеристика, свойства, параметры и т.д.)

- Посмотреть таблицу с данными

Закупка расходных материалов к моечно-дезинфицирующему автоматическому репроцессору для гибких эндоскопов марки Detro Wash, производства компании DETROX, Турция, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование в соответствии с п.1 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки Заказчику.

(указанное не относится к характеристикам товара, так как является условием исполнения контракта, которое не может быть изменено участником).

Главная медицинская сестра Л.Г. Демида

Приложение_№2_к_извещению_(Проект_контракта)xx

Приложение №2 к извещению

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № ______

на поставку товара

(идентификационный код закупки–▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

г. Куса “_____” _______________ 2023г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. Куса», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Чиглеевой Людмилы Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем, «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключается с Поставщиком по результатам проведенного электронного аукциона №_____ от “______” _____________ 2023 г., в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от «05» апреля 2013 г. «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44‑ФЗ).

По настоящему договору, в соответствии с протоколом № _____ от «____» ______________ 2023г., размещенным на официальном сайте Единой информационной системы «____» ______ 2023 г. с участником, признанным победителем по результатам проведения электронного аукциона, или иным участником в соответствии со статьей 51 Федерального Закона 44-ФЗ Поставщик обязуется поставить средства дезинфекционные - расходных материалов к моечно-дезинфицирующему автоматическому репроцессору для гибких эндоскопов марки Detro Wash, производства компании DETROX, Турция, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование в соответствии с п.1 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (код ОКПД2 – 20.20.14.000 Средства дезинфекционные) для нужд ГБУЗ «Районная больница Г. Куса» (далее товар) Заказчику, согласно спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Сумма договора составляет _________________ (_____________________ руб. ____ коп.) рублей, в т.ч. НДС - _________________ (_____________________ руб. ____ коп.) рублей.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

• Поставщик обязуется:
• поставить товар Заказчику по номенклатуре, ценам и в количестве согласно Приложению № 1 к договору;

Поставка одной партией в течении 10 дней с момента заключения договора. Место поставки Челябинская область, г. Куса, ул. 8 Марта, д.3, хирургический корпус, кабинет главной медицинской сестры (1 этаж). Контактное лицо: главная медицинская сестра – Демида Лариса Геннадьевна, тел. 8 (35▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

предоставить Заказчику товарно-сопроводительные документы (счета, счета-фактуры (при наличии), товарную накладную (или аналогичный документ, подтверждающий факт передачи товара Поставщиком Заказчику);

• • нести полную ответственность за несоответствие требуемому качеству и санитарным нормам поставляемого товара;
  • взаимодействовать с Заказчиком при изменении договора, применять меры ответственности и иные действия в случае нарушения Заказчиком условий договора;
  • своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1 в порядке и сроки определенные Федеральным законом 44-ФЗ направлять информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации о заключении договора, его изменении, исполнении, расторжении договора и приемки поставленного товара

2.2.2. осуществить приемку и оприходование поставляемого товара на условиях настоящего договора, включая проведение экспертизы поставленного товара;

2.2.3. оплатить поставленный товар;

2.2.4. для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик обязан провести экспертизу, при этом экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44‑ФЗ;

2.2.5. взаимодействовать с Поставщиком при изменении условий договора, применять меры ответственности и иные действия в случае нарушения Поставщиком условий договора;

2.2.6. вернуть Поставщику денежные средства, полученные в качестве обеспечения исполнения договора.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество товара должно соответствовать условиям договора, а также спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Поставляемый товар должен быть обеспечен информацией о товаре, изготовителе, основных потребительских свойствах на русском языке.

3.3. Нормативно-правовые документы, в соответствии с которыми будет оцениваться качество товара: регистрационное удостоверение о разрешении применении товара на территории РФ.

3.4. Остаточные сроки годности товара должны составлять не менее 12 месяцев на момент поставки Заказчику.

3.5. В случае не поставки, недопоставки, поставки некачественного товара с остаточным сроком годности меньшим, чем указанно в пункте 3.4 настоящего договора, и/или не соответствующего характеристикам, указанным в спецификации, Поставщик по требованию Заказчика за счет собственных средств производит допоставку недостающего товара, замену некачественного или несоответствующего качеству товара, указанного в спецификации, товара, не имеющего какого либо документа, подтверждающего ее происхождение, качество, безопасность в следующем периоде (периодах) в пределах срока окончания поставки товаров.

4. СРОКИ ПОСТАВКИ

4.1. Срок начала поставки товара: с момента заключения договора.

4.2. Периодичность поставки: одной партией в течении 10 дней с момента заключения договора. Место поставки Челябинская область, г. Куса, ул. 8 Марта, д.3, хирургический корпус, кабинет главной медицинской сестры (1 этаж).

5. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Передача (сдача-приемка товара) осуществляется в месте поставки, указанном Заказчиком. Место поставки товара: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. Куса»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Куса, ул. 8 Марта, д.3 (хирургический корпус, 1 этаж, кабинет главной медицинской сестры)

5.2. Поставщик поставляет Товар собственным транспортом или с привлечением третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, а также подъем до места, указанного Заказчиком, осуществляются Поставщиком своими силами (средствами).

5.3. Поставщик не ранее чем за 3-ти рабочих дня и не позднее, чем за один рабочий день, до предполагаемого дня поставки товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона о договорной системе, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу поставленного товара;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона о договорной системе;

5.4. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 части 13 ст. 94 Закона о контрактной системе, прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью (документы, подтверждающих качество товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующих качество товара и подтверждающих его соответствие требованиям безопасности (свидетельство о государственной регистрации, сертификат соответствия или декларация о соответствии согласно Постановлению Правительства РФ № 982 от 01.12.2009г. «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (при наличии)), выписку из реестра российской промышленной продукции, формируемую посредством государственной информационной системы промышленности, или копию сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара, выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации) по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г.(при поставки отдельных видов промышленных товаров, страной происхождения которых являются РФ или государства - члены Евразийского экономического союза).

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 ч. 13 ст. 94 Закона о контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке.;

5.5. Документ о приемке, подписанный поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 5.3. договора автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

5.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.6.1 Экспертиза Товара проводится в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента поставки товара и поступления документов, предусмотренных пунктом 5.3 Договора.

5.7. В срок, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) члены приемочной комиссии осуществляют подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы в сфере закупок;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с п. 5.7 Договора документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе в сфере закупок. При этом, Заказчик прилагает подписанные членами приемочной комиссии документы в форме электронных образов бумажных документов.

В случае обнаружения при проведении приемки нарушения требований договора, Поставщик вправе устранить нарушения в течение 10 дней со дня поступления мотивированного отказа от подписания документа о приемке.

5.8. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 4 или подпунктом "б" пункта 5 пункта 5 ч. 13 ст. 94 Закона о договорной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику. Датой поступления поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик.

5.9. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

5.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания структурированного документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5.7 Договора.

5.11. Со дня подписания структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

5. 12. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

Фактической датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.13. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о договорной системе, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика, заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5.14. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Договору (этапу) считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами структурированного документа о приемке.

5.15. Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего условиям спецификации (Приложение №1 к договору).

6. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена на поставляемый товар определяется спецификацией (Приложение № 1) и соответствует сумме настоящего договора, указанной в пункте 1.3.

6.2. Цена договора за установленное количество товара является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных договором.

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного настоящим договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

Кроме того, при исполнении договора (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

На основании пункта 18 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ, при заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в конкурсе, запросе предложений или предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.

6.3. Цена товара, поставляемого по договору, включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

6.5. Оплата Заказчиком Поставщику суммы договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре.

6.6. Оплата полученного товара производится Заказчиком в российских рублях в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.

6.7. Расчеты Заказчика с Поставщиком по договору осуществляются за счет средств ФОМС.

6.8 Сумма, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком

7. ТАРА И УПАКОВКА

7.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, номера и индексы которых указаны в спецификации применительно к каждому из видов товара.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

• В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщиком по настоящему договору, Поставщик представляет Заказчику безотзывную независимую гарантию. Гарантия должна быть, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации и требованиям статьи 45 Закона о договорной системе, или внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в п. 8.2. настоящего договора. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договора, самостоятельно. Договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор обеспечения исполнения договора.

Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения договора в размере 10% от цены контракта. В случае если предложенная Поставщиком цена Договора снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене договора, обеспечение исполнения Договора предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о договорной системе.

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

В случае, если Поставщиком является казенное учреждение, в п. 8.1. указывается: «Обеспечение исполнения настоящего договора не установлено», п. 8.1 не применяются.

Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде денежных средств: денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены по реквизитам, представленных Заказчиком:

Получатель

ГБУЗ «Районная больница г. Куса»

456940, Челябинская область, г. Куса, ул. Ленина, д.6

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя

Отделение Челябинск Банка России // УФК по Челябинской области

г. Челябинск

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель

Минфин Челябинской области (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. Куса»)

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75ВР

номер извещения. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты, выпиской из банка).

• Способ обеспечения исполнения договора, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о договорной системе.
• Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Поставщиком обеспечению исполнения договора, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности Поставщика перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по договору, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по договору.
• Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются участнику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 15 дней с даты подписания приёмочных документов без замечаний со стороны Заказчика. Денежные средства возвращаются Заказчиком на банковский счет, указанный Поставщиком в реквизитной части Договора. Ответственность за достоверность реквизитов для возврата денежных средств несет Поставщик.
• В ходе исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.
• В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В случае заключения договора по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотренный настоящей частью размер обеспечения исполнения договора, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключается договор, но не может составлять менее чем размер аванса.

Участник закупки, с которым заключается договор по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения договора, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре договоров, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех договоров, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения договора в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения договора. При этом сумма цен таких договоров должна составлять не менее начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

• В ходе исполнения договора поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона о договорной системе. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
• В случае, если договором предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения договора, в ходе исполнения данного договора размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона о договорной системе
• Размер обеспечения исполнения договора уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения договора и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр договоров, предусмотренный статьей 103 Закона о договорной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены договором. В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения договора, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре договоров. В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о договорной системе договором срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре договоров.
• Предусмотренное частями 7 и 7.1 ст. 96 Закона о договорной системе уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения договора в объеме выплаченного аванса (если договором предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по договору в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
• В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в течение 30 календарных дней денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в реестре договоров.

Предусмотренное настоящим договором уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ШТРАФЫ, ПЕНИ

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями договора.

9.2. Ответственность поставщика:

9.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в размере ____*** начальной (максимальной) цены договора: ____________ рублей.

*** а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере 1 000,00 руб.**

** а) 1 000,00 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

9.2.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.2.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

9.3. Ответственность заказчика:

9.3.1 За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 руб.:

***а) 1 000,00 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

9.3.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

9.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.7. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

9.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом оплата по договору осуществляется на основании акта приемки товара (выполненных работ, оказанных услуг), в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по договору.

9.10. В случае начисления Заказчиком Поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки, Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных Поставщиком (подрядчику, исполнителю) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику (подрядчику, исполнителю).

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия.

10.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 3 дней.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «30» июня 2023г.

• Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
• При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
• В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.
• Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
• В случае уклонения Поставщика от заключения договора, в случае расторжения договора по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий договора, а также при досрочном расторжении договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий договора, сведения о Поставщике включаются в Реестр недобросовестных Поставщиков в соответствии с действующим законодательством РФ.
• В случае, если при заключении договора применяются положения Приказа Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд», то при исполнении договора на поставку товаров, являющихся предметом настоящего договора (договора), не допускается замена страны происхождения данных товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров, являющихся предметом настоящего договора (договора), будет являться государство – член Евразийского экономического союза.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Поставщиком при заключении, изменении и расторжении настоящего договора рассматриваются в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ

12.2 Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в ходе переговоров, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд Челябинской области (при условии соблюдения Стороной досудебного урегулирования спора в соответствии с требованиями АПК РФ, при этом способ досудебного урегулирования определяется стороной самостоятельно, например: путем переговоров, в претензионном порядке или любым другим способом, позволяющим при этом подтвердить факт выполнения Стороной указанного требования).

12.3. Условия настоящего договора могут быть изменены, в части не противоречащей законодательству РФ, по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа.

12.4. Настоящий договор составлен и заключен посредством обмена информацией в электронном виде в соответствии с Федеральными законами №63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи», № 44‑ФЗ.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, Достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№________ от «____» ______________ 2023 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

Подписи:

- Посмотреть таблицу с данными

* Спецификация заполняется на основании заявки участника, с которым заключается договор по итогам аукциона