Тендер - Поставка средств ухода для автомобилей №243384185

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Государственный контракт №___

на поставку средств ухода для автомобилей

ИКЗ _________________________________

пгт. Зеленоборский « » апреля 2022г.

Федеральное казенное учреждение «Колония-поселения № 20 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области», выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик (далее – Заказчик), в лице временно исполняющего обязанности начальника Забавникова Сергея Александровича, действующего на основании Устава и приказа УФСИН Росси от 14.02.2023 №92-к, с одной стороны и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с условиями контракта Поставщик принимает на себя обязательства по поставке средств ухода для автомобилей (далее – Товар), в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к контракту), а Заказчик обязуется принять товар и произвести его плату на условиях контракта.

1.2. Передаваемый по Контракту товар должен находиться в исправном состоянии, отвечающем требованиям, предъявляемым к эксплуатируемому товару, используемым для целей в соответствии с конструктивным назначением товара.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена по настоящему Контракту составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (тридцать две тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 коп.

2.2. Цена контракта указана с учетом всех обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и необходимых для поставки товара, и включает в себя: все затраты Поставщика на транспортировку, включая погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату всех установленных налогов, таможенных платежей и сборов (выплаченных и подлежащих выплате), расходы по конвертации, оплату банковских услуг и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также прочие расходы, которые могут возникнуть в ходе исполнения контракта Поставщиком.

2.3. Указанная цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в срок не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара и представления Поставщиком всех документов (товаротранспортная накладная, счет, акт приема-передачи товара).

2.5. Оплата товара по Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств, выделенных из дополнительного бюджетного финансирования на 2023 год в валюте Российской Федерации (рубль) в форме платежных поручений на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте.

2.6. Оплата производится от имени Российской Федерации в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.7. Обязанность Заказчика в части оплаты по контракту считается исполненной со дня перечисления денежных средств банком с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте.

2.8. В случае досрочного расторжения контракта, Поставщику выплачивается сумма только за фактически полученный Заказчиком товар.

2.9. При изменении платежных реквизитов Поставщик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые платежные реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в контракте платежные реквизиты Поставщика, несет Поставщик.

2.10. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к товару документацию:

счет – фактуру, оформленный в 2- х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика);

товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика) с печатью Поставщика;

акт приема-передачи товара, составленный по прилагаемой форме (приложение № 2), с указанием количества товара, цены за единицу товара и общей стоимости товара;

документ, подтверждающий качество поставляемого товара.

3. Порядок поставки товара

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар на склад Заказчика (Мурманская область, пгт. Зеленоборский, ул. Магистральная, д.95) в срок до 14.04.2023 г.

3.2. Все риски случайной гибели, случайного повреждения или ухудшения качества товара, а также право собственности на товар переходят от Поставщика к Заказчику с момента исполнения обязанности Поставщика по передаче товара Заказчику.

3.3. Датой поставки товара считается дата приемки товара Заказчиком, подписания им и Поставщиком накладной (по количеству, качеству, комплектности) с предоставлением накладной от Поставщика.

3.4. Обязанность Поставщика передать товар Заказчику считается исполненной в момент передачи товара Заказчику.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией;

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации
и Контрактом;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

4.1.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся
к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе
о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке
и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней)
в соответствии с разделом 6 Контракта;

4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством
и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.3.2. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта;

4.3.3. провести экспертизу поставленного Товара для проверки
его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств
по Контракту;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более
чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

4.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством;

4.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.5. Заказчиком установлены следующие единые требования к участнику закупки (ст. 31 федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013):

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда
о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики
и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет
до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено
к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения,
на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Порядок и срок приемки поставленного товара

5.1. Заказчик осуществляет приемку товара на его соответствие количеству, комплектности, объему требований и качеству, предусмотренным контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы результатов поставки условиям контракта.

5.2. По результатам поставки товара Поставщик представляет Заказчику Акт приема-передачи товара, подписанный Поставщиком, в 2 (двух) экземплярах.

5.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в п.3.10 контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленного товара по настоящему контракту на предмет соответствия количеству, комплектности, объему требований изложенным в настоящем контракте, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приема-передачи товара, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно поставленного товара, или мотивированный отказ от принятия результатов поставленного товара, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов поставки в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов поставки Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

5.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов поставки, или мотивированного отказа от принятия результатов поставленного товара, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставленного товара или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/ произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Поставщиком Акт приема-передачи товара в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком поставленного товара.

5.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении поставленного товара, Заказчик принимает поставленный товар и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи товара, один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

5.6. Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приемки-передачи товара и предъявленный счет на оплату Цены контракта являются основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.

5.7. Поставщик обязуется передать Заказчику, товар в количестве, по качеству, цене, адресу и в сроки, предусмотренные контрактом, а заказчик обеспечивает приемку товара, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7), в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям контракта.

5.8. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:

5.8.1. Товар в соответствии с товарной накладной, передается Заказчику по количеству.

5.8.2. Приёмка поставляемого товара в части соответствия его количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом осуществляется во время передачи товара Заказчику. Заказчик должен совершить все необходимые действия по проверке качества и количества (пересчет, осмотр состояния тары и упаковки, наличие сертификатов и т.д.).

5.9. В случае поставки некачественного товара заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заявления о них заказчиком либо возместить свои расходы на устранение недостатков товара. В случае существенного нарушения требований к качеству товара заказчик вправе требовать замены некачественного товара товаром, соответствующим условиям Контракта.

5.10. Уполномоченные представители заказчика своими силами проводят экспертизу предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

5.11. Экспертиза проводится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки товара Поставщиком. По итогам проведения экспертизы уполномоченные представители Заказчика в произвольной форме составляют и подписывают заключение с указанием соответствия (несоответствия) результатов поставки условиям контракта (далее – заключение экспертизы), которое должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

5.12. Если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке товара, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.13. Сдача и приемка поставленного товара оформляются товарными накладными и актом приема-передачи товара.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Государственному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Государственным контрактом.

Определение размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (в том числе гарантийного обязательства), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом устанавливается Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством РФ и составляет по настоящему контракту: 1000 рублей.

6.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4.1. За просрочку поставки Товара, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени. Пени начисляются за каждый календарный день просрочки, выходные и праздничные дни (согласно разъяснениям Минфин в письме от 13.04.2016 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/21780).

6.4.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством РФ, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10 процентов цены контракта.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Гарантийный срок товара,

требования к качеству и безопасности товара

7.1. Товар, поставляемый в рамках заключенного контракта, должен отвечать требованиям качества и безопасности, предъявляемых к данному виду товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, стандартами и техническими условиями. Товар должен маркироваться в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также с иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам.

7.2. Количество, комплектность, ассортимент товара, передаваемого Заказчику, должны точно соответствовать спецификации (Приложение № 1) и товарораспорядительным документам. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию товара при его приемке.

7.3. Товар должен поставляться в упаковке без нарушения целостности упаковки, без следов ее повреждения и загрязнения.

7.4. В случае обнаружения брака или дефектов товара не по вине Заказчика Поставщик обязуется за счет своих средств и сил произвести замену товара в течение 3 дней после направления претензии Заказчика. Заказчик имеет право потребовать возврата уплаченных денежных средств за товар.

7.5. Срок предоставления гарантии качества товара должен быть не менее срока годности, установленного производителем.

7.6. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

8. Срок действия Контракта

8.1. Настоящий контракт считается заключенным с момента подписания Сторонами и действует до исполнения сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее 31 декабря 2023 г.

9. Порядок изменения и расторжения контракта

9.1. При исполнении контракта допускаются следующие изменения условий контракта, по соглашению сторон:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении, предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара;

- при уменьшении ранее доведённых до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, в случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса РФ. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом.

9.2. Сокращение количества товара при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

9.3. Все изменения к контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения и подписаны Сторонами.

9.4. Контракт может быть расторгнут по следующим основаниям: по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. В случае расторжения контракта по любым основаниям заказчик обязан оплатить поставщику стоимость поставленного товара надлежащего качества и соответствующих требованиям заказчика, фактически поставленного на момент расторжения контракта.

9.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.7. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение заказчиком своих обязательств по контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. Изменение обязательств оформляется дополнительным соглашением, подписанным Сторонами.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путём переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 дней с момента их получения, если не установлены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, а в случаях направления электронного сообщения – с последующим предоставлением оригинала документа.

11.4. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в контракте, или с использованием электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. До получения стороной уведомления в оригинале юридическую силу будут иметь уведомления, направленные в электронном виде. Стороны договорились, что до получения уведомлений в оригинале, уведомления, полученные в электронном виде (электронной почтой), будут иметь юридическую силу.

12.2. Любые изменения и дополнения по контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на контракт.

12.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий контракта, для согласования и принятия, необходимых мер.

12.4. Стороны признают, что, если какое-либо из положений контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения контракта обязательны для Сторон в течение срока действия контракта.

12.5. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.8. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

12.9. Неотъемлемыми частями контракта являются следующие приложения к договору:

- Спецификация (Приложение № 1).

- Акт приема-передачи товара (приложение № 2).

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к государственному контракту

№ ____ от ________2023 г.

Спецификация

на поставку средств ухода для автомобилей

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ ____ от ______2023 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

по государственному контракту ________ г. от №____

Федеральное казенное учреждение «Колония-поселение № 20 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области», выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд именуемое «Государственный Заказчик» (далее - Заказчик), в лице _______________, действующего на основании ________, с одной стороны, _______________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт приема-передачи товара о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями государственного контракта
от ______________ № ____ Поставщик передал (поставил), а Государственный заказчик принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма контракта:

2. Сопроводительные документы, переданные вместе с товаром:

счет-фактура от ___________________

счет от ______________________

3. В соответствии с разделом 3 Контракта проведена экспертиза результатов, предусмотренных контрактом по поставке товара. Товар соответствует условиям государственного контракта.

4. Товар принят в соответствии с действующими Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, и Инструкцией
о порядке приемки продукции производственно-технического назначения
и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1996 № П-7, в части,
не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

5. Стороны взаимных претензий по качеству, количеству, комплектности
и сроку поставки переданного (поставленного) товара претензий не имеют. Поставленный товар соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

Настоящий Акт составлен и подписан в двух подлинных экземплярах:
1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271789615 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗБАССКИЙ ЦЕНТР КРОВИ" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующего средства: перекись водорода 6%	Электронный аукцион #271789615	766 370	2 дня 27.04.2024 16.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243384168 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ДРАГМЕТ" объявляет тендер: Катализатор селективного гидрирования для установки производства МТБЭ цеха 17/19 НПП АО «АНХК»	Запрос предложений #243384168	См. док.	срок истек - 18.04.2023
Тендер №243384150 Поставка расходных материалов для производства экспертиз и других процессуальных действий в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения	Малая закупка #243384150	55 440	срок истек - 07.04.2023
Тендер №243384034 Поставка соли таблетированной	Малая закупка #243384034	38 700	срок истек - 08.04.2023
Тендер №243384016 Поставка запчастей (244.346)	Малая закупка #243384016	30 559	срок истек - 07.04.2023
Тендер №243383939 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" объявляет тендер: Цемент, эмаль, пена монтажная г. Петропавловск-Камчатский с учетом доставки и разгрузки	Запрос предложений #243383939	См. док.	срок истек - 07.04.2023

Тендеры из региона Зеленоборский

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243383094 Поставка средств ухода для автомобилей	Малая закупка #243383094	32 450 Обеспечение заявки: 1 623	срок истек - 06.04.2023
Тендер №243288875 Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	Малая закупка #243288875	4 500	срок истек - 06.04.2023
Тендер №243286359 Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	Малая закупка #243286359	4 500 Обеспечение заявки: 225	срок истек - 06.04.2023
Тендер №243037974 поставка строительных материалов	Малая закупка #243037974	46 968 Обеспечение заявки: 2 348	срок истек - 03.04.2023
Тендер №243037926 поставка строительных материалов (с результатом)	Малая закупка #243037926	46 968	срок истек 03.04.2023 03.04.2023