Тендер - Поставка профессиональной химии для бассейна №243372484

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки - Посмотреть таблицу с даннымиТребования_к_Участникам_закупок

Требования к Участникам закупок

К участию в закупках малого объёма допускаются Участники закупок, соответствующие единым требованиям, установленным статьёй 31 Закона о контрактной системе.

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) не проведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника
закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического
лица - Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики
и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание Участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между Участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) Участник закупки не является офшорной компанией;

10) отсутствие в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа;

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Проект_контракта

Контракт № _______

Поставка профессиональной химии для бассейна

с.п.Нижнесортымский «___» _________ 2023 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа» от имени муниципального образования Сургутский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Вергун Натальи Игоревны, действующего на основании Устава, и ________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ), в целях обеспечения муниципальных нужд Сургутского района, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику профессиональную химию для бассейна (далее – товар) в порядке и в сроки, указанные в настоящем контракте и в Приложениях к нему, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ОКПД2: 20.13.21.111, 20.20.14.000, 20.59.59.900.

1.3. Место поставки товара: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п.Нижнесортымский, ул.Хусаинова д.43.

1.4. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2. Цена контракта и порядок расчётов

2.1. Цена контракта составляет ___________________ (________________) рублей, в том числе НДС - _________________ (НДС не облагается). Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение №1 к настоящему контракту).

В цену контракта входят все расходы Поставщика на упаковку, маркировку товара, погрузку, доставку и выгрузку товара по местонахождению Заказчика до складских помещений, уплату налогов, сборов, и других обязательных платежей.

Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений (Иная приносящая доход деятельность (поступления от аренды собственности)).

Сумма, подлежащая оплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Заказчик вправе удержать из суммы, подлежащей оплате Исполнителю, суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом №44-ФЗ, разделом 7. настоящего контракта.

2.2. Оплата по настоящему контракту осуществляется в рублях Российской Федерации по факту поставки товара в форме безналичного расчёта в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 11. настоящего контракта.

Заказчик перечисляет на расчётный счёт Поставщика денежные средства за поставленный товар в срок не более 10 (десяти) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документа о приёмке (товарная накладная либо универсальный передаточный документ (далее-УПД), предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона №44-ФЗ, разделом 6 настоящего контракта. При налогообложении НДС (без УПД) Поставщик выставляет счет-фактуру не позднее пяти календарных дней, со дня поставки товара.

2.3. Непредставление Поставщиком какого-либо из документов (одного или нескольких) или предоставление их с нарушением утверждённой формы, либо с неоговоренными сторонами исправлениями не является основанием для наступления ответственности Заказчика за просрочку платежа и для возмещения убытков Поставщику, возникших в связи с данными обстоятельствами. Стороны установили, что в случае нарушения Поставщиком требований к оформлению документов, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, Заказчик вправе вернуть Поставщику такие документы для переоформления в течение 3 (трёх) дней. В случае если нарушения не устранены, оплата по таким документам Заказчиком не производится.

2.4. Датой исполнения обязательств Заказчиком в части оплаты по настоящему контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счёта Заказчика.

2.5. Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ. Соответствующие изменения осуществляются путём подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему контракту.

2.6. В случае расторжения Сторонами настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Заказчик производит оплату за фактически поставленный товар.

Качество товара и гарантии Поставщика

3.1. Поставляемый товар должен отвечать требованиям и государственным стандартам, установленным действующим законодательством Российской Федерации для закупаемой категории товара и подтверждаться сертификатом соответствия в случае, если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации.

3.2. Поставщик гарантирует качество и нормальные эксплуатационные возможности поставляемого товара.

3.3. Поставляемый товар не должен оказывать вредного воздействия на окружающую среду. Товар должен соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья человека.

3.4. Датой поставки товара считается дата подписания Заказчиком (его уполномоченным представителем) документа о приемке.

3.5. При обнаружении Заказчиком производственных дефектов (скрытых недостатков по качеству) товара, заменить товар ненадлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления (претензии) от Заказчика.

3.6. При обнаружении Заказчиком недопоставки товара Поставщик обязан своими силами и за свой счёт поставить недостающий товар в течение 1 (одного) дня с момента получения Поставщиком от Заказчика соответствующего уведомления (претензии) в письменной форме.

3.7. Товар должен быть новым (не использованным ранее), не фальсифицированным, подтверждаться сертификатами соответствия (в случае, если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации).

3.8. Поставщик гарантирует отсутствие прав, обременений и требований третьих лиц в отношении поставляемого Заказчику товара.

Срок и порядок поставки товара

4.1. Поставка товара осуществляется: с даты подписания контракта до 30.04.2023г.

4.2. Поставщик в письменной форме посредством факсимильной/электронной связи не позднее 3 (трёх) рабочих дней предварительно уведомляет Заказчика о предполагаемых дате и времени поставки товара.

4.3. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей полную сохранность товара при транспортировке любыми видами транспорта, погрузке, выгрузке до момента его приёмки Заказчиком. Поставка товара осуществляется силами и за счёт средств Поставщика.

4.4. Одновременно с передачей товара Поставщик передаёт Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к товару:

- заверенную копию сертификата соответствия (копия заверяется держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров в случае, если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации);

- счёт-фактуру, товарную накладную либо УПД;

- иные документы, относящиеся к товару.

4.5. Ответственное лицо Заказчика по исполнению настоящего контракта – Смяткина Елена Анатольевна, тел. (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.6. Ответственное лицо Поставщика по исполнению настоящего контракта – ____________________________________________________________________________________.

Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязан:

- поставить и передать Заказчику товар надлежащего качества собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счёт;

- поставить товар в течение срока, указанного в п. 4.1. настоящего контракта;

- в письменной форме посредством факсимильной/электронной связи не позднее 3 (трёх) рабочих дней предварительно уведомить Заказчика о предполагаемых дате и времени поставки товара;

- при поставке товара передать Заказчику оригиналы (заверенные копии) документов, указанные в п. 4.4. настоящего контракта;

- при обнаружении производственных дефектов (скрытых недостатков по качеству) товара, повреждений упаковки, недопоставки товара Поставщик обязан своими силами и за свой счёт произвести замену товара ненадлежащего качества и поставить недостающий товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком от Заказчика соответствующего уведомления (претензии) в письменной форме;

- незамедлительно информировать в письменной форме Заказчика об обстоятельствах, вследствие которых возможна задержка поставки товара;

- нести риск случайной гибели и/или случайного повреждения товара до его приёмки Заказчиком (его уполномоченным представителем);

- гарантировать качество поставляемого товара.

5.2. Поставщик имеет право:

- самостоятельно определить способ транспортировки поставляемого товара;

- требовать оплаты поставленного товара в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

5.3. Заказчик обязан:

- провести экспертизу поставленного товара в части его соответствия условиям контракта и Приложений к нему в порядке, предусмотренном ст.94 Закона № 44-ФЗ.

При этом обязательства своевременной поставки товара Поставщиком считаются исполненными с момента фактической поставки товара Заказчику без учёта сроков проведения экспертизы товара;

- при обнаружении недопоставки или иных недостатков товара немедленно заявить об этом Поставщику;

- оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.4. Заказчик имеет право:

- требовать поставки товара надлежащего качества согласно условиям контракта и Приложений к нему;

- отказаться от настоящего контракта и потребовать возмещения убытков, если Поставщик своевременно не приступает к исполнению настоящего контракта.

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

5.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему контракту третьей стороне без письменного согласия второй Стороны.

5.6. Стороны контракта обязуются не совершать прямо или косвенно действий, нарушающих действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

Порядок сдачи-приёмки товара

6.1. Факт поставки товара по контракту Поставщиком и принятия его Заказчиком должен быть подтвержден документом о приёмке, подписанным обеими Сторонами, в порядке, предусмотренном настоящим разделом контракта.

6.2. Заказчик осуществляет приемку товара: его осмотр, проверку его по количеству, ассортименту, качеству, характеристикам и проводит экспертизу поставленного товара в части его соответствия условиям, предусмотренным контрактом и приложением к нему.

Приёмка поставленного товара на соответствие его качеству, объёму и иным условиям настоящего контракта, и приложениям к нему, осуществляется Заказчиком путём проведения экспертизы поставленного товара, в порядке, предусмотренном ст.94 Закона №44-ФЗ. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

По результатам проведенной экспертизы поставленного товара Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи товара и сопроводительных документов подписывает документ о приёмке (товарную накладную либо УПД) и направляет экземпляр Поставщику либо направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин и сроками для их устранения.

6.3. Датой приёмки товара и документации на него считается дата подписания Заказчиком (его уполномоченным представителем) документа о приемке.

6.4. Товар не соответствующий требованиям качества, установленным настоящим контрактом и Приложениям к нему, считается не поставленным и подлежит возврату за счёт Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с его приёмкой и хранением.

6.5. При возникновении спора между Сторонами по поводу недостатков товара, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон, расходы несут обе Стороны поровну.

В случае привлечения для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приёмке или об отказе в приёмке поставленного товара Заказчик должен учитывать отражённые в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлечённых для её проведения.

6.6. Заказчик вправе не отказывать в приёмке поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приёмке этих результатов и устранено Поставщиком.

Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей.

(Определен согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063». (далее - Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 №1042).

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, Поставщик уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта, что составляет _______ (_________) рублей___копеек.

(определен в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается 1000,00 (одна тысяча) рублей.

(определен в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

К обязательствам Поставщика, которые не имеют стоимостного выражения относятся: не предоставление документов в соответствии с п. 4.4. настоящего контракта.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.12. Уплата штрафа и пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

7.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием природных явлений (землетрясение, наводнение, ураган) и прочих обстоятельств непреодолимой силы (пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не относятся предпринимательские риски, такие как нарушение обязанностей со стороны Исполнителя, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у Исполнителя необходимых денежных средств для выполнения обязательств по контракту, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц.

8.3. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 14 (четырнадцати) дней, Стороны обсудят, какие меры следует принять для дальнейшего оказания услуг по настоящему контракту. Если Стороны не смогут договориться в течение 5 (пяти) дней, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения контракта, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие непреодолимой силы, должна незамедлительно известить об этом в письменной форме другую Сторону. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство (документ), выданное соответствующей Торгово-Промышленной Палатой или иным компетентным органом.

Порядок изменения и расторжения контракта

9.1. При изменении и расторжении настоящего контракта для достижения целей осуществления закупки Заказчик и Поставщик взаимодействуют в соответствии с гражданским законодательством и Законом № 44-ФЗ.

9.2. Изменение существенных условий контракта допускается в случаях, предусмотренных гражданским законодательством и Законом №44-ФЗ. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами и оформляются дополнительным соглашением.

9.3 Расторжение настоящего контракта допускается:

9.3.1. по соглашению сторон;

9.3.2. по решению суда;

9.3.3. в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке, установленном ст. 95 Законом №44-ФЗ, действующем на дату принятия указанного решения.

9.5. По соглашению Сторон допускается изменение существенных условий контракта, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

9.6. Действие настоящего контракта автоматически прекращается при ликвидации одной из Сторон.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2023 года, а в части финансовых обязательств, а также обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафов, пени) - до полного их исполнения.

10.2. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, Стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации и Законом № 44-ФЗ.

10.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, будут решаться Сторонами путём переговоров. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Претензия оформляется в письменной форме или в электронной форме (любым доступным способом). В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (пять) рабочих дней с момента получения претензии одной из Сторон.

Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

В случае недостижения согласия споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде ХМАО-Югры.

10.4. Документооборот в рамках контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи и электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа на бумажном носителе. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Срок ответа на входящий документ в рамках контракта не может превышать 10 (десяти) дней с момента получения документа.

10.5. Стороны в письменной форме уведомляют друг друга об изменении наименования, организационно-правовой формы, банковских, почтовых и иных реквизитов в течение 5 (пяти) дней с момента изменений, при таких изменениях заключение дополнительного соглашения не требуется. До момента получения соответствующего уведомления исполнение обязательств по ранее действующим реквизитам считается надлежащим.

10.6. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, второй - находятся у Заказчика.

10.7. Следующее приложение является неотъемлемой частью настоящего контракта:

- спецификация на поставку товара (Приложение № 1 к настоящему контракту).

Юридически значимые сведения о Сторонах, банковские (платёжные) реквизиты, подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к контракту

от «__» ________ 2023г. № _______

Спецификация на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными