Тендер - поставка лекарственных средств №243364850

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	поставка лекарственных средств (с результатом)
Сумма контракта:	384 038,90 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	06.04.2023
Окончание:	10.04.2023 06:00:00
Тендер №:	243364850
Тип:	Малая закупка Тендерная аналитика
Закон	44-ФЗ
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
Возможные отрасли:	Медицина, фармакология / Лекарственные препараты, витамины, расходные материалы
ОКПД2:	(089310130) Хлорид натрия чистый (201321120) Йод (211054110) Пенициллины и их производные (212010191) Препараты антибактериальные для системного использования
Регион:	Сибирский ФО / Томская область / Томск
Регион поставки:	Сибирский ФО / Томская область / Томск
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: поставка лекарственных средств
Цена контракта: 384 038,90 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Бициллин-5	347292	157.86	2200	УПАК
2	Азитромицин	31120.7	84.11	370	УПАК
3	Натрия хлорид	4452	44.52	100	УПАК
4	Йод	1174.2	39.14	30	УПАК

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Томска

Задать вопрос по тендеру:

Документация

Сведения о закупке приложение договор.doc

47 КБ

06.04.23 08:33

Действующая

Скачать все файлы

Сроки (периоды) поставки товара: с даты заключения договора по 30.09.2023 партиями по заявкам заказчика. Поставка каждой партии товара осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней c даты подачи заявки заказчиком в рабочий день с 08:00 до 15:00 часов местного времени.

Условия поставки товара: в соответствии с условиями договора.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: оплата поставленного товара производится заказчиком путем перечисления денежных средств на [расчетный счет] 1 поставщика, указанный в договоре, по факту поставки партии товара в течение 7 (семи) рабочих после подписания сторонами товарной накладной либо универсального передаточного документа на основе формы счета-фактуры (далее - универсальный передаточный документ) 2 без замечаний на основании представленного[ых] поставщиком счета [и счета-фактуры] 3 .

Порядок подачи предложения поставщиком:

Поставщик подает предложение о цене договора либо о цене единицы товара и дает согласие на поставку товара, на условиях, предусмотренных сведениями о закупке и проектом договора, размещенными на электронной площадке, путем размещения на электронной площадке сведений, в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и заявки, содержащей следующую информацию:

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес поставщика, номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика поставщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика поставщика для иностранного лица), банковские реквизиты;

фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, номер и дату выдачи доверенности.

наименование страны происхождения товара по товарной позиции 4 .
Заявка может быть подана по рекомендуемой форме «Заявка на участие в закупке» установленной в сведениях о закупке (Приложение 1 к сведениям о закупке).
Срок для подачи предложений поставщиков:
Дата начала срока подачи предложений: 06.04.2023.
Дата и время окончания срока подачи предложений: 10.04.2023 в 10:00 часов местного времени.

- Посмотреть таблицу с данными
Приложение 1 к сведениям о закупке
рекомендуемая форма заявки на участие в закупке
Заявка на участие в закупке
Для юридического лица (физическому лицу, индивидуальному предпринимателю данную таблицу рекомендуется удалить)

- Посмотреть таблицу с данными
Для физического лица, индивидуального предпринимателя (юридическому лицу данную таблицу рекомендуется удалить)

- Посмотреть таблицу с данными
Проект
договор № _____________
на поставку лекарственных средств
г. Томск ___ __________ 20__ года
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Межвузовская поликлиника» (ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Мусиной Марины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, на основании Сведений о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в электронной форме от «06» апреля 2023 года, размещенных на электронной площадке в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Межвузовская поликлиника» и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лекарственные средства (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях Договора.
1.2 Наименование Товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное (химическое) наименование, функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики, упаковка и иные характеристики и показатели Товара, количество Товара, единица измерения Товара, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара, наименование страны происхождения Товара определены в Спецификации (Приложение 1 к Договору).
1.3. Поставщик осуществляет поставку Товара в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» на основании лицензии Поставщика на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения: оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения / на осуществление производства лекарственных средств (Приложение 2 к Договору).

ЦЕНА договора И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Договора составляет _______ (________) рублей ___ копеек [, в том числе налог на добавленную стоимость – ____, ] 5 [, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______, ] 6 и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Договора, в том числе:
- стоимость Товара;
- стоимость сертификации (декларирования) соответствия Товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации);
- стоимость доставки Товара до места поставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара;
- стоимость упаковки (тары);
- расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;
- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его исполнением.
2.2. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на [расчетный счет] 7 Поставщика, указанный в Договоре, по факту поставки партии Товара в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания сторонами товарной накладной либо универсального передаточного документа на основе формы счета-фактуры (далее - универсальный передаточный документ) 8 без замечаний на основании представленного[ых] поставщиком счета [и счета-фактуры] 9 .
Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, указанного в пункте 1.1 Договора, считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
2.3. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.
2.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

место, Сроки (периоды) и УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору), условиями Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3.2. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями Договора партиями на основании заявки Заказчика в количестве, указанном в заявке. Заявка может подаваться Заказчиком, как на адрес электронной почты, так и в устной форме по номеру телефона.
3.2.1. Поставщик организует отгрузку, транспортировку, разгрузку и складирование Товара с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества Товара, его свойств, безопасность Товара и исключения возможности загрязнения Товара, пропитывания посторонними запахами, повреждения и порчи Товара.
3.2.2. Отгрузка Товара должна производиться силами и средствами Поставщика. Товар должен отгружаться Поставщиком с таким расчетом, чтобы на дату поставки остаточный срок годности (хранения) на Товар составлял не менее 12 (Двенадцати) месяцев. Дата изготовления (окончания срока годности (хранения)) Товара (срок годности (хранения)) должна быть отчетливо видна на упаковке Товара.
3.2.3. Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котором законодательством Российской Федерации разрешена транспортировка данного вида Товара.
3.2.4. Разгрузка и складирование Товара в месте поставки должны производиться силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.
3.3. Место поставки Товара: г. Томск, ул. Киевская, д. 74, кабинет 118.
3.4. Сроки (периоды) поставки Товара: с даты заключения Договора по 30.09.2023 партиями по заявкам Заказчика. Поставка каждой партии Товара осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней c даты подачи заявки Заказчиком в рабочий день с 08:00 до 15:00 часов местного времени.
3.5. Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче Товара (с каждой партией Товара) обязан предоставить Заказчику следующие документы:
- счет [, счет-фактуру] 10 и товарную накладную либо счет и универсальный передаточный документ,
а также документы по качеству Товара:
- копии регистрационных удостоверений на Товар;
- копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на Товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);
- копии санитарно-эпидемиологических заключений на Товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);
- иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие,
а Заказчик или его уполномоченный представитель обязан принять данные документы.
В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке Товара считается неисполненным.
3.6. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Заказчику Товара, документов, указанных в пункте 3.5 Договора, и подписания Заказчиком товарной накладной либо универсального передаточного документа без замечаний. С этой даты право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи и (или) повреждения Товара переходят к Заказчику.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 3.5 Договора.
4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.
4.1.4. Направлять мотивированный отказ в подписании товарной накладной либо универсального передаточного документа по результатам приемки поставленного Товара.
4.1.5. Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Договора.
4.2.2. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Договору).
4.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.
4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Договора.
4.3.3. Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему
4.4.2. Представить документы, указанные в пункте 3.5 Договора.
4.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора в порядке, указанном в пункте 12.3 Договора.
4.4.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Договору).
4.4.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

КАЧЕСТВО и безопасность, УПАКОВКА ТОВАРА
5.1. Безопасность и качество, функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики, упаковка и иные характеристики и показатели Товара, должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Договору), условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации, требованиям ГОСТ, ТУ, СанПин, в том числе требованиям:
- Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 771 «О порядке ввоза лекарственных средств для медицинского применения на территорию Российской Федерации»
- Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
5.2 Товар должен быть зарегистрирован, как разрешенный к применению на территории Российской Федерации.
5.3. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.
5.4. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.
5.5. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к использованию.
5.6. На упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
5.7. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Заказчик осуществляет приемку Товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней.
6.2. Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы:
6.2.1. проверка наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре));
6.2.2. проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с пунктом 3.5 Договора;
6.2.3. проверка Товара на соответствие условиям Договора и Спецификации (Приложение 1 к Договору).
6.3. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 3 (Три) рабочих дня с даты направления запроса. При нарушении Поставщиком срока представления дополнительных материалов срок приемки Товара, предусмотренный пунктом 6.1 Договора, увеличивается на количество дней просрочки.
6.4. В случае обнаружения недостатков (по количеству, качеству и иных недостатков) Заказчик извещает Поставщика не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Поставщику телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: ______________. Номером факса для направления извещений является: ________________. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки.
6.5. По окончании приемки Товара Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней подписывает товарную накладную либо универсальный передаточный документ, либо направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной либо универсального передаточного документа. В случае обнаружения несоответствия Товара условиям Договора товарная накладная либо универсальный передаточный документ не подписываются до устранения Поставщиком недостатков.
6.6. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если недостатки обнаружены в течение срока годности (хранения) Товара.
При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).
Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет 0,1 % от цены Договора.
7.3.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 0,1 % от цены Договора.
7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет 0,1 % от цены недопоставленного или не поставленного в срок Товара.
7.4.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 0,1 % от цены Договора.
7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.
7.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.
7.8. Заказчик вправе учитывать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Договора) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Договором, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня ее получения.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ договора
9.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить:
9.1.1. предусмотренное Договором количество Товара, но не более чем на 20% предусмотренное Договором количество Товара. При увеличении количества Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить первоначальную цену Договора пропорционально увеличиваемому количеству Товара исходя из стоимости Товара, указанной в Договоре. При уменьшении количества Товара Стороны обязаны снизить первоначальную цену Договора пропорционально уменьшаемому количеству Товара исходя из стоимости Товара, указанной в Договоре;
9.1.2. сроки исполнения Договора;
9.1.3. цену Договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора.
9.2. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), указанными в Договоре.
9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, включая следующие случаи:
- поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;
- неоднократного (два или более раза) или существенного нарушения срока поставки Товара;
- непредставления документов или копий документов, предусмотренных Договором;
- в соответствии с разделом 11 Договора.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.
10.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Договора, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.
10.4. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно пункту 10.3 Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

Антикоррупционные положения
11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны Договора, их аффилированные лица, работники или посредники не должны выплачивать, предлагать выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на их действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны Договора, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.2. В случае возникновения у Стороны Договора реальных оснований полагать о возможном нарушении антикоррупционных положений она должна письменно уведомить об этом другую Сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.
В письменном уведомлении Сторона Договора обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных положений контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
11.3. В случае выявления коррупционного нарушения (невоздержание одной из Сторон Договора от запрещенных действий либо неполучение второй Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет), пострадавшая Сторона Договора вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения Договора, что влечёт его автоматическое расторжение полностью либо в части с момента получения другой Стороной уведомления об этом.
Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением Договора по вине другой стороны. С виновной стороны подлежит взысканию штраф в размере 50 % от цены Договора.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
12.2. Договор вступает в силу с даты его заключения и прекращает свое действие 20.10.2023, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.
12.3. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.
Срок ответа на входящий документ в рамках Договора не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.1 и 11.2 Договора.
12.4. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.
12.6. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.
12.7. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.
При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Договору Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 (Двадцати четырех) часов со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

ПРИЛОЖЕНИЯ К договору
13.1. Приложения к Договору:
Приложение 1 – Спецификация.
Приложение 2 – Копия лицензии или выписка из реестра лицензий.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к Договору

№ _______________от __ _____20___ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

^ Может изменяться при необходимости.

^ Универсальный передаточный документ на основе формы счета-фактуры составляется по форме рекомендованной Письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ и должен содержать все обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством для счетов-фактур и первичных учетных документов в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

^ Условие включается в пункт при необходимости.

^ Представление участником указанных сведений необходимо для исполнения требований части 5.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

Непредставление указанных сведений не будет являться основанием для признания предложения участника не соответствующим требованиям сведениям о закупке.

В случае отсутствия в заявке указанных сведений, участник, с которым заключается договор, обязан для исполнения требований части 5.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, до заключения договора представить заказчику такие сведения.

^ Условие включается в Договор в случае, если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость.

^ Условие включается в Договор в случае, если Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

^ Может изменяться при необходимости.

^ Условие включается в пункт при необходимости.

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273974062 ООО «Стрежевской НПЗ» объявляет тендер: Лот № 0002024023 "ПГС". Номер: 0624-4005 . (Химпродукция)	Малая закупка #273974062	См. док.	8 часов 04.06.2024 17.06.2024
Тендер №274195857 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" объявляет тендер: Поставка поставку электродов и расходных материалов для анализатора E-lyte-5	Запрос котировок #274195857	987 802	33 минуты 06.06.2024 17.06.2024
Тендер №274202006 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" объявляет тендер: Поставка поставку электродов и расходных материалов для анализатора E-lyte-5	Запрос котировок #274202006	987 802	4 часа 06.06.2024 17.06.2024
Тендер №274562458 АО «ТОМЗЭЛ» объявляет тендер: Технические жидкости (ГСМиТЖ 2024 - 2025 не мсп)	Запрос цен #274562458	См. док.	2 дня 13.06.2024 20.06.2024
Тендер №274563424 Поставка материалов для текущего ремонта помещений ОГБПОУ "Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг"	Малая закупка #274563424	24 553	1 час 13.06.2024 17.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243364692 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В Р.П. ДАЛЬНЕЕ КОНСТАНТИНОВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: Поставка этиленгликоля для нужд ГАУ НО "ФОК в р.п.Дальнее Константиново Нижегородско...	Единственный поставщик #243364692	33 197	срок истек - 30.04.2023
Тендер №243364343 Право заключения контракта на поставку антисептика на водной основе для капитального ремонта (СМП и СОНО) (с результатом)	Электронный аукцион #243364343	1 024 800 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 10 248	срок истек 06.04.2023 14.04.2023
Тендер №243364280 Поставка канцелярских принадлежностей (клей карандаш) (План график)	Не определен #243364280	30 849	срок истек - 31.12.2023
Тендер №243364176 поставка химических веществ, стандартных образцов, индикаторов стерильности	Электронный аукцион #243364176	1 192 351	срок истек - 14.04.2023
Тендер №243364110 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТ ПЛЮС" объявляет тендер: Поставка сульфата алюминия технического ГОСТ 12966-85 (план №2220656884, позиция №51) (План график)	Единственный поставщик #243364110	449 904	срок истек - 31.03.2023

Тендеры из региона Томск

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243364356 ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объекта...	Отбор #243364356	См. док.	срок истек - 27.04.2023
Тендер №243364126 Поставка датчиков температуры и влажности Swegon для ФСЦ ТПУ (с результатом)	Малая закупка #243364126	113 890	срок истек 06.04.2023 10.04.2023
Тендер №243364070 Поставка принтеров (с результатом)	Запрос котировок #243364070	901 170	срок истек 06.04.2023 13.04.2023
Тендер №243363943 Поставка коньков детских для организации деятельности катка по адресу: г. Колпашево, ул. Кирова, 41 (с результатом)	Электронный аукцион #243363943	14 500 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 06.04.2023 14.04.2023
Тендер №243363913 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ" объявляет тендер: Поставка принтеров	Запрос котировок #243363913	901 170	срок истек - 13.04.2023

Тендер - поставка лекарственных средств №243364850

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона Томск