Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №243351677

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ижморская районная больница», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Тарасенко Галины Семеновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________ действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании п.4 ч1.ст. 93 ФЗ №44 заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом дезинфицирующие средства (далее Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единица измерения и цена за единицу Товара определяются в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Цена Контракта. Условия и порядок расчетов.

2.1. Цена составляет _____ рублей _________ копеек (________________рублей _____________ копеек), в том числе НДС - _______ рублей ___ копеек (_____________________________________ рублей ___ копеек).

2.1.1. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. Цена Контракта формируется с учетом общей стоимости Товара, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных и других расходов связанных с поставкой Товара до места поставки, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей установленных законодательством РФ.

2.4. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств ОМС по Кемеровской области на 2023 год.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по счетам, счетам-фактурам, предоставленных Поставщиком Заказчику и на основании акта о приемке, подписанного Сторонами. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечисление Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.6. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7.Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом Товаров при изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

2.8. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества поставляемого Товара, и иных условий Контракта.

3. Качество и упаковка товара. Гарантийные обязательства.

3.1. Качество товара должно соответствовать требованиям Контракта, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (каждой партии Товара).

3.2. Товар должен быть поставлен в соответствии с комплектностью, указанной в спецификации. Количество Товара, передаваемого Заказчику, должно точно соответствовать количеству, указанному в товарораспорядительных документах.

Сопровождающая документация по качеству продукции должна соответствовать действующим требованиям законодательства.

3.3. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:

3.3.1. Поставщик настоящим гарантирует, что товар, поставленный в рамках Контракта, является серийно выпускаемым.

3.2.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (Товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

3.3.3. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, сертифицирован, декларирован и зарегистрирован для обращения на территории РФ, полностью соответствует стандартам качества и Спецификации (Приложение №1 к Контракту).

3.3.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не является фальсифицированным и контрафактным.

3.3.5. Исполнение обязательств по настоящему Контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.

3.4. Товар должен иметь необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. Обязательно наличие упаковки производителя. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

3.6. С каждым комплектом товара должны предоставляться документы, подтверждающие качество Товара: копии, заверенные печатью поставщика, сертификатов соответствия и/или деклараций о соответствии, регистрационных удостоверений, паспортов производителя (сертификат анализа) и другие документы.

3.7. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки должен составлять не менее 12 месяцев от срока годности, установленного производителем товара.

3.8. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения. Срок устранения недостатков или замены Товара составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения Поставщиком Акта претензий о выявленных дефектах Товара.

4. Порядок и срок поставки товара. Переход права собственности. Риск случайной гибели.

4.1. Поставка товара по адресу: Кемеровская обл., пгт. Ижморский, ул. Молодежная, 4.

4.2. Поставка осуществляется в рабочие дни с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов по заявке Заказчика, в течение 7 (семи) дней после подачи заявки с момента подписания Контракта. Поставщик за счет собственных средств осуществляет поставку и выгрузку товара, согласно спецификации и заявки Заказчика, на склад Заказчика, расположенный по адресу: Кемеровская область, пгт. Ижморский, ул. Молодежная, 4 (склад, тел. 8 (384-59)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, с 8.00 часов до 16.30 часов местного времени, с понедельника по пятницу, согласно режиму трудового распорядка).

О конкретной дате и времени доставки товара Поставщик сообщает Заказчику телефонограммой по указанному выше телефону.

В случае если дата поставки совпадает с праздничным или выходным днём, то срок поставки переносится на ближайший рабочий день перед нерабочим днём.

4.2.1. Товар должен быть поставлен в соответствии с комплектностью, указанной в спецификации. Количество Товара, передаваемого Заказчику, должно точно соответствовать количеству, указанному в товарораспорядительных документах.

4.3. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта, а именно с даты (дня) подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

4.4. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента исполнения им обязательства.

4.5. Риск случайной гибели Товара несет Поставщик до момента исполнения им обязательства.

4.6. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик имеет право не принимать просроченный к поставке товар.

5. Порядок и срок приемки товара

5.1. Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 31.12.2023 г.

5.1.1 Приемка Товара по наименованию, количеству, ассортименту, качеству осуществляются ответственным лицом Заказчика.

5.2. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

5.3. Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

5.4. При сдаче Товара Заказчику Поставщик обязан предоставить:

5.4.1. счет-фактуру (2 экз.);

5.4.2. товарную накладную (2 экз.);

5.5. При поставки последней партии товара Поставщик предоставляет Заказчику Акт приёмки-передачи и экспертизы товаров на фактически поставленный товар подписанный и заверенной печатью (Приложение №2).

Приемка товара (партии товара) и оформление результатов приемки осуществляется в течение двух рабочих дней со дня поставки товара и представления документов, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с порядком, установленным Инструкциями о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления №№ П-6, П-7 со всеми изменениями и дополнениями на день осуществления поставки.

5.6. При приеме Товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству. В ходе приемки Товара Заказчиком производится визуальная оценка качества поставляемого Товара.

5.7. Поставка товара Поставщиком должна осуществляться на основании товарных накладных с обязательным указанием следующих реквизитов: наименование товара, единица измерения, количество, остаточный срок годности, цена за единицу и общая сумма поставки, страны происхождения Товара. Датой приемки Товара по количеству грузовых мест считается дата фактической передачи товара Заказчику, которая подтверждается подписью и соответствующей записью Заказчика в соответствующих товарных накладных, а именно «Принято по количеству грузовых мест».

5.8. При обнаружении факта недопоставки Товара или поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик обязан сделать отметку об этом в накладной, а также составить Акт претензий в 2-х экземплярах, один из которых направить Поставщику. Поставщик обязан произвести замену Товара на качественный или поставить недостающий Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии с отнесением всех расходов на Поставщика.

5.9. При обнаружении недостатков Товара в процессе его дальнейшего использования Заказчиком (при условии, что недостатки Товара не могли быть установлены Заказчиком при приемке Товара), Заказчик обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках Товара. Вызов уполномоченного представителя Поставщика обязателен для составления Акта претензий в 2-х экземплярах, фиксирующего недостатки качества Товара, который подписывают представители Заказчика и Поставщика. В случае неявки Поставщика Акт претензий составляется Заказчиком в одностороннем порядке в 2-х экземплярах, один из которых направляется Поставщику.

5.10. Акты претензий являются основаниями для начислений Заказчиком Поставщику штрафов, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.11. В случае, если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик привлекает для выявления характера недостатков Товара независимого эксперта (экспертную организацию). Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Поставщика. Поставщик отвечает за недостатки Товара, возникшие до его передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. В случае получения заключения экспертизы, подтверждающего ненадлежащее качество товара, Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества на Товар, соответствующий условиям Контракта, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заключения независимого эксперта (экспертной организации).

5.12. Поставка Товара, несоответствующего требованиям Заказчика по наименованию, количеству, объему и качеству, расценивается как ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком. Поступившая партия такого Товара в счет поставки по Контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день поставки Товара, строго соответствующего требованиям Заказчика.

5.13. Для проверки соответствия поставленного Товара условиям Контракта, Заказчик имеет право провести экспертизу, руководствуясь нормами действующего законодательства РФ.

5.14. Приемка - передача Товара завершается подписанием Сторонами товарной накладной, подтверждающего соответствие поставки по количеству, ассортименту, объему и качеству требованиям, установленным настоящим Контрактом, с момента подписания товарной накладной Заказчиком Поставщик считается исполнившим свое обязательство.

5.15. Непредставление Поставщиком какого-либо из документов (одного или нескольких) или представление их с нарушением формы (не надлежаще оформленные, отсутствуют необходимые сведения, реквизиты), либо с неоговоренными исправлениями, является для Заказчика основанием для задержки оплаты счета, счета-фактуры до устранения Поставщиком указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственность за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

5.16. Поставка Товаров ненадлежащего качества расценивается как ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком, поступившая партия Товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день поставки Товара надлежащего качества.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик по настоящему Контракту вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

6.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара.

6.1.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Контракта, Спецификации.

6.1.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

6.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Заказчик по настоящему Контракту обязан:

6.2.1. Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2.2. Провести экспертизу предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Контракта.

6.2.3. Своевременно оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями Контракта.

6.2.4. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

6.2.5. Своевременно письменно информировать Поставщика об изменении своего адреса, почтовых реквизитов, контактного телефона.

6.2.6. При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки Товара организовать и произвести его прием.

6.2.7. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

7. Права и обязанности Поставщика.

7.1. Поставщик по настоящему Контракту вправе:

7.1.1. Требовать своевременной приемки и оплаты поставленного товара в соответствии с условиями Контракта.

7.1.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

7.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Поставщик по настоящему Контракту обязан:

7.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями Контракта.

7.2.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.2.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

7.2.4. Представлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.

7.2.5. Предоставить одновременно с товаром документы, подтверждающие качество товара, в соответствии с действующим законодательством, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

7.2.6. Сообщать Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме об изменении своего расчетного счета с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

7.2.7. Представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения.

7.2.8. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательств.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

8.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере*.

* Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 9.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 11.3 – 11.5 Контракта.

8.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.8. Пеня за просрочку исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф **.

**Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей

8.11 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным

с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф****.

****Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).";

8.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф*****.

*****Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей

до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и устранения выявленных нарушений.

9.1 Обеспечение не установлено.

10. Форс-мажорные обстоятельства.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

10.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

10.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

10.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Контракту, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Контракту от другой Стороны.

11. Изменение и расторжение Контракта

11.1. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и с требованиями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.3. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта:

11.3.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

11.3.1.1. в случаях существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Контракта, указанных в п. 8.8. настоящего Контракта;

11.3.1.2. в случае нарушения сроков поставки товаров, установленных настоящим Контрактом, на 3 (три) календарных дня и более;

11.3.1.3. в случае нарушения сроков устранения замечаний Заказчика на 3 (три) календарных дня и более;

11.3.1.4. в случае установления недействительности обеспечения исполнения Контракта, а также в случае истечения срока действия такого обеспечения, если обеспечение исполнения Контракта было установлено настоящим Контрактом.

11.3.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.3.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленных товаров в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

11.3.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.3.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.3.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителя условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.3.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

11.3.8. Информация об Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

11.3.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в следующих случаях:

11.3.9.1 в случае существенного нарушения Заказчиком настоящего Контракта, при этом существенным нарушением Заказчиком настоящего Контракта признается неоднократное нарушение сроков оплаты поставленных товаров более чем на 90 (девяносто) рабочих дней.

11.3.10. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.3.11. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.3.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.3.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.3.14. Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего Контракта.

11.3.15. Решение об одностороннем расторжении Контракта должно содержать дату принятия такого решения, причину принятия решения с указанием положений настоящего Контракта, которые были нарушены второй Стороной, а также подпись лица, имеющего право действовать от имени стороны, принявшей решение об одностороннем расторжении Контракта.

12. Уведомления и извещения.

12.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

12.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

12.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.

12.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

13. Разрешение споров.

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

13.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения государственного контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

13.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения.

13.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Кемеровской области.

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их работники не совершают каких-либо действий, которые противоречат требованиям антикоррупционного законодательства, в том числе, воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лиц предложения, обещания, дачи, просьбы, согласия получить и получения взяток в любой форме для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 14.1 настоящего Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме об этих нарушениях. Путем письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.

14.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздержаться от запрещенных п. 14.1. настоящего Контракта действий, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. В данном случае Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

15. Срок действия Контракта.

15.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «31» декабря 2023 года, а в части расчетов до полного их завершения, и может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании действующего законодательства РФ.

15.2. Контракт считается исполненным с даты оплаты Заказчиком обязательств по контракту и подписания Поставщиком и Заказчиком Акта приема-передачи (Приложение №2).

15.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

15.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

15.5. Установлена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 ФЗ-44. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

16. Заключительные положения.

16.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

16.2. Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

16.3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.4. Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются: Приложение №1 (Спецификация), Приложение №2 (Акт приёмки-передачи и экспертизы товаров)

17. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

18. Печати и подписи сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту

№

от «___» _________ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту

№

от «___» _________ 2023 г.

.

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ

пгт. Ижморский «_____» ________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ижморская районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Тарасенко Галины Семеновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Государственным контрактом № ____ от «___» _____ 202__г. (далее - Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров, а именно: «Поставка бахил одноразовых».

2. Фактическое количество поставленного товара соответствует требованиям контракта.

3. Поставка вышеуказанных товаров, согласно контракту, должна быть выполнена до «__» __________ 202__ г., фактически выполнена «___» ______________ 202__ г.

4. Недостатка в поставленных товарах не выявлено. Поставка товара осуществлялась в соответствии с заявками Заказчика.

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями контракта _________________________________________________________________________________ руб.

6. В соответствии с п. ______ контракта сумма штрафа, пени _______ Общая стоимость штрафа, пени составит: ____________

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику составляет________________________

___________________________________________________________________________ руб.

8. В ходе экспертной оценки не было выявлено недостатков, препятствующих приемке товаров в рамках Контракта, претензий к Поставщику по поставке товаров нет.

На основании вышеизложенного рекомендую принять результаты исполнения по Контракту и считать товары поставлены в полном объеме и в срок.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271566947 ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров (бытовая химия)	Запрос котировок #271566947	532 000	5 часов 25.04.2024 14.05.2024
Тендер №271667320 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ - ИНТЕРНАТ" объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров	Электронный аукцион #271667320	28 415 Обеспечение контракта: 5%	4 часа 26.04.2024 14.05.2024
Тендер №271667440 Поставка хозяйственных товаров	Электронный аукцион #271667440	28 415 Обеспечение контракта: 5%	8 часов 26.04.2024 14.05.2024
Тендер №271704947 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗБАССКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ШАХТЕРОВ ИМЕНИ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #271704947	3 470 637 Обеспечение контракта: 1% Обеспечение заявки: 34 706	3 дня 26.04.2024 17.05.2024
Тендер №271705146 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #271705146	3 470 637 Обеспечение контракта: 1% Обеспечение заявки: 34 706	3 дня 26.04.2024 17.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243351628 Стиральный порошок, кондиционер для белья, мыло хозяйственное (с результатом)	Запрос предложений #243351628	147 839	срок истек 06.04.2023 11.04.2023
Тендер №243351481 хозяйственные товары (с результатом)	Запрос предложений #243351481	30 000	срок истек 06.04.2023 11.04.2023
Тендер №243351449 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК ТАГАНСКОГО РАЙОНА" объявляет тендер: Поставка лакокрасочных материалов для нужд ГБУ "Жилищник Таганского района" (с результатом)	Единственный поставщик #243351449	600 000	срок истек 05.04.2023 05.04.2023
Тендер №243351357 Приобретение хозяйственных товаров (с результатом)	Запрос предложений #243351357	7 500	срок истек 06.04.2023 11.04.2023
Тендер №243351333 Растворитель (с результатом)	Запрос предложений #243351333	26 680	срок истек 06.04.2023 13.04.2023

Тендеры из региона Ижморский

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243348123 Поставка расходных материаов для лаборатории (с результатом)	Электронный аукцион #243348123	2 630 153 Обеспечение заявки: 26 302	срок истек 06.04.2023 18.04.2023
Тендер №243342836 Поставка пленки рентгеновской интраоральной для стоматологии	Малая закупка #243342836	29 788	срок истек - 13.04.2023
Тендер №243315112 Ремонт автомобильной дороги в пгт. Ижморский, по ул. Ленинская от автозаправочной станции "Газпромнефть" до перекрестка ул. 70 лет Октября. (с результатом)	Электронный аукцион #243315112	10 309 053 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 51 545	срок истек 05.04.2023 13.04.2023
Тендер №243293313 Благоустройство территории памятника воинам, погибшим в годы Великой отечественной войны (текущий ремонт), расположенный по адресу : Российская федерация , Кемеровская область , Ижморский муниципальный район , село Колыон, ул. Микрорайон 3А	Электронный аукцион #243293313	1 034 476 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 10 345	срок истек 05.04.2023 13.04.2023
Тендер №243242301 Поставка медицинских изделий для лаборатории (глюкометр) (с результатом)	Электронный аукцион #243242301	32 983	срок истек 05.04.2023 17.04.2023