Тендер - Порошок металлический марки inconel 625 №243339999

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

запрос_ТКП - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые руководители!

В целях формирования начальной цены для организации закупки в интересах общества с ограниченной ответственностью «Русатом-Аддитивные технологии» (далее – ООО «РусАТ») прошу предоставить технико-коммерческое предложение на право заключения договора на поставку: Порошок металлический марки inconel 625 для нужд ООО «РусАТ» (далее – ТКП).

Количество закупаемого оборудования и технические характеристики указаны в приложениях № 1, 2 к запросу.

Основными условиями исполнения договора, предполагаемого к заключению по результатам закупки, являются:

1. Условия оплаты: в соответствии с приложением № 2 к запросу.

2. Место поставки товара: в соответствии с приложением № 2 к запросу.

3. Срок поставки товара: в соответствии с приложением № 2 к запросу.

4. Порядок поставки товара: в соответствии с приложением № 2 к запросу.

5. Возможность привлечения соисполнителей по договору: не допускается.

6. Срок действия ТКП: 90 календарных дней с даты подачи ТКП.

В случае заинтересованности прошу вас в течение 7 рабочих дней направить ТКП в соответствии с техническим заданием от 31.03.2023 № 03/06/33-АО-ЗВ (приложение № 1 к запросу).

В ТКП необходимо указать ФИО контактного лица, его телефоны. Из ТКП должны однозначно определяться цена единицы продукции товара в рублях с НДС/без НДС, общая цена договора в рублях с НДС/без НДС.

ТКП необходимо оформить на бланке организации, подписать уполномоченным лицом и направить по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Дополнительно информирую вас о том, что запрос ТКП не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для ООО «РусАТ».

В случае ответа на данный запрос с предоставлением ценового предложения, но без предоставления иной запрашиваемой информации, указанной в
пунктах 1 – 6 и приложении настоящего письма, ваш ответ будет приниматься (рассматриваться) ООО «РусАТ» как ваше согласие со всеми существенными условиями данной закупки по умолчанию.

Также вы можете предложить улучшение существенных условий для
ООО «РусАТ», отдельно указав их в тексте ТКП.

Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.

- Посмотреть таблицу с данными

Мартьянов Александр Александрович

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ред_Приложение_1_Типовой_договор_поставки

Договор поставки № 793/___-Д

г. Москва «____» ______________ 202_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Русатом - Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________, действующего на основании ____________, с одной стороны и

____________ (____________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем именуемый, вместе со всеми приложениями, «Договор») на перечисленных ниже условиях.

Особенные условия

А. Предмет Договора (статья 1)

А.1. На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в Договоре, Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется осуществить оплату поставленного Товара.

А.2. Товар – имущество, поставляемое по Договору в количестве, определенном Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), и соответствующее по качеству и комплектности Техническому заданию (Приложение № 2 к Договору).

Б. Цена Договора и условия оплаты (статья 2)

Б.1. Цена Договора, включая НДС 20% – ____ (____) рублей __ копеек.

Б.2. НДС – ____ (____) рублей __ копеек или привести основание освобождения от НДС со ссылкой на НК РФ.

Б.3. Условия оплаты – Оплата с авансированием.

30 % от Цены Договора в размере ____ (____) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% в размере ____ (____) рублей __ копеек.

Срок авансового платежа: Перечисляется Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получение счета на перечисление авансового платежа, при соблюдении положений изложенных в п. 7.3.6 настоящего договора». При предоставлении обеспечения возврата аванса позднее, чем за 5 р.д. до даты выплаты аванса, обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный просрочке (п.7.3.7).

Оплата в размере 70% от стоимости Товара по отдельной заявке на поставку партии порошка (далее – Заявка) осуществляется Покупателем в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) по каждой Заявке.

В случае, если контрагент является субъектом малого и среднего предпринимательства, оплата в размере 70% от стоимости Товара по отдельной Заявке осуществляется Покупателем в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) по каждой Заявке.

В оплату 70% от стоимости Товара по отдельной Заявке учитывается выплаченная доля аванса, равная 30% от Цены Договора, указанной в п. Б.1.

Б.4. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные подпунктами 4), 5), пункта 3.1.1., а также акт приема-передачи (при наличии), на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем пункте документы в течение двух рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес электронной почты ________ Поставщика. Указанные в настоящем пункте документы направляются Поставщиком на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Покупателя.

Б.5. Особые условия оплаты: Отсутствуют.

В. Условия поставки (статья 3)

В.1. Условия поставки – доставка осуществляется по Заявкам Покупателя согласно п. 3.2 Общих условий к настоящему Договору.

В.2. Место поставки –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Каширское ш., д. 49, корпус 75Б.

В.3. Общий (предельный) срок поставки Товара – не более 6 (Шести) месяцев с даты направления Поставщику уведомления о начале поставки, в соответствии с п. В.5 Договора.

Срок поставки Товара по отдельной Заявке – не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты направления Заявки Покупателем.

Товар поставляется партиями, масса одной партии не менее 200 кг (нетто).

В.4. Страхование Товара – не требуется.

В.5. Особые условия поставки: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Права и обязанности по исполнению настоящего Договора возникают у Сторон с момента получения Поставщиком письменного уведомления о начале поставки (отлагательное условие в соответствии с п. 1 ст. 157 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Поставщик не вправе приступить к исполнению обязательств по настоящему Договору до получения данного письменного уведомления. В случае отсутствия уведомления либо получения уведомления позже 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, отлагательное условие считается не наступившим, и Поставщик вправе отказаться от Договора.

В случае наступления отлагательного условия, настоящий Договор действует до исполнения Сторонами взятых на себя обязательств в полном объеме.

Г. Упаковка и маркировка (статья 4)

Г.1. Особые условия упаковки и (или) маркировки: В соответствии с требованиями подразделов 3.2 и 3.3 раздела 3 Технического задания (Приложение № 2 к Договору).

Д. Условия приемки Товара (статья 5)

Д.1. Особые условия приемки: В соответствии с требованиями раздела 4 Технического задания (Приложение № 2 к Договору).

Е. Гарантии Поставщика и качество Товара (статья 6)

Е.1. Гарантийный срок – В соответствии с требованиями раздела 10 Технического задания (Приложение № 2 к Договору).

Ж. Обеспечение исполнения договора (статья 7)

Размер авансового платежа: Форма обеспечения – безотзывная банковская гарантия, выданная банком, денежные средства, перечисляемые Покупателю, поручительство или независимая гарантия.

Рекомендованная форма Банковской гарантии приведена в Приложении № 5 к Договору, Независимой гарантии – в Приложении № 6 к Договору, образец Договора поручительства – в Приложении № 7 к Договору.

Обеспечение договора предоставляется в размере 5 % (Пяти процентов) от цены Договора, что составляет _____ (_____) рублей __ копеек.

Антидемпинговые меры: если Поставщиком, с которым заключается Договор, предложена цена Договора (с учетом всех переторжек), которая на 25 % и более ниже НМЦ, Поставщик предоставляет обеспечение Договора в размере 7,5% от начальной максимальной цены Договора.

Срок действия обеспечения договора - срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней.

Размер обеспечения аванса – _____ (_____) рублей __ копеек.

Срок действия обеспечения аванса - срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней.

Дополнительные условия – не предъявляются.

З. Дополнительные особенные условия (статьи 8 – 11)

З.1. Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях – применяются (пункты 11.1.1-11.1.5 применяются).

Способ передачи информации, предусмотренной пунктом 11.1 – по электронной почте.

Адрес электронной почты или реквизиты акта - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

З.2. Досудебное урегулирование - требуется.

З.3. Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов, предусмотренных
п. 11.7.1 Общих условий будут использоваться следующие адреса
электронной почты:

Покупатель: [▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть];

Поставщик: [адрес электронной почты].

З.4. Обмен электронными документами – не применяется

В случае применения:

Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@ и N ММВ-7-10/552@);

приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

Положения настоящего пункта не ограничивают Стороны в возможности выставления и получения, указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости.

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

Обмен документами между сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

З.5. Приложения к Договору:

Приложение № 1: Спецификация.

Приложение № 2: Техническое задание.

Приложение № 3: Форма акта сверки.

Приложение № 4: Соглашение по охране труда.

Приложение № 5: Форма Банковской гарантии.

Приложение № 6: Форма Независимой гарантии.

Приложение № 7: Образец Договора поручительства.

З.6. Особые условия – отсутствуют.

И. Неотъемлемость Общих условий.

Положения Особенных условий к настоящему Договору имеют приоритет перед положениями Общих условий к настоящему Договору.

Подписывая настоящий Договор, Стороны подтверждают, что они надлежаще и полноценно ознакомились с Общими условиями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и настоящих Особенных условий, а также то, что настоящие Особенные условия включают все согласованные Сторонами дополнения и изменения упомянутых Общих условий.

Реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Общие условия к договору

№ 793/___-Д от «____» ____________ 202_ г.

Общие условия

поставок товаров

(«Общие условия»)

Предмет Договора

1.1. На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в Договоре, Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется осуществить оплату поставленного Товара.

Цена Договора и условия оплаты

2.1. Цена Договора.

Цена Договора является фиксированной (твердой) и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

2.2. Состав Цены Договора.

Цена Договора включает в себя стоимость: Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку товара до Места поставки, расходы на разгрузку/погрузку товара в Месте поставки, страхование на условиях, определенных Договором (в случае если поставка осуществляется посредством передачи перевозчику с обязательным страхованием Товара), все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если Особенной частью установлено обязательство Поставщика осуществить проведение монтажных и (или) пусконаладочных, и (или) иных работ, предусмотренных требованиями Технического задания (Приложение № 2 к Договору) и связанных с выполнением Поставщиком обязательств по Договору, а также проведение инструктажа персонала Покупателя, то Цена Договора включает в себя стоимость проведения таких работ и инструктажа персонала Покупателя.

2.3. Валюта платежа.

Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

Если цена Договора определена в иностранной валюте, оплата осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день осуществления платежа Покупателем.

2.4. Стандартные условия оплаты.

Оплата Товара осуществляется безналичным расчетом на основании выставляемых Поставщиком счетов на следующих условиях:

2.4.1. Стандартные условия оплаты при наличии аванса.

Авансовый платеж оплачивается в срок, установленный п. Б.3 Договора, после наступления всех перечисленных событий: заключения Договора и передачи Покупателю счета на оплату, обеспечения исполнения Договора (если предусмотрено Особенными условиями).

Платеж в размере оставшейся части цены Договора (цены партии) выплачивается в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

2.5. Банковские расходы.

Покупатель оплачивает расходы и издержки банка Покупателя, Поставщик – любые другие банковские расходы и издержки.

2.6. Встречный характер платежных обязательств.

Стороны договорились, что в соответствии со ст. ст. 328 и 460 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение Покупателем обязательств по оплате (за исключением авансового платежа, если он предусмотрен Особенными условиями) обусловлено встречным исполнением следующих обязательств Поставщика:

- о передаче Поставщиком Товара, не бывшего в эксплуатации и свободного от прав третьих лиц;

- о вручении Поставщиком (обеспечении Поставщиком вручения) Товара Покупателю в надлежащем количестве и надлежащего качества.

2.7. Предоставление счета-фактуры.

В случаях, когда счет-фактура не предоставляется в соответствии с пунктом 3.1.1, Поставщик обязуется предоставлять Покупателю счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения любых сумм по Договору в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации.

2.8. Зачет требований.

Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, об уплате неустойки.

2.9. Отказ от оплаты.

Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара, от которого Покупатель отказался на условиях, определенных пунктами 5.4 и 5.5.

2.10. Сверка взаиморасчетов.

Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из договора.

Поставщик обязан представлять Покупателю два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с Приложением № 3 к Договору.

Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

2.11. Условие о залоге Товара.

Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

Условия поставки

3.1. Обязательные условия независимо от способа поставки.

3.1.1. Сопровождающая Товар документация.

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию (далее именуемую – Принадлежности):

1. документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификатов пожарной безопасности, сертификата (или декларации) соответствия (если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации);

2. технический паспорт на Товар на русском языке и (или) инструкцию пользователя (инструкцию по эксплуатации, хранению и (или) обслуживанию) Товаром на русском языке;

3. оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

4. счет;

5. счет-фактуру, товарную накладную по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

6. иные документы, если предусмотрено требованиями Технического задания (Приложение № 2 к Договору).

3.1.2. Срок поставки – существенное условие.

Срок поставки установлен Особенными условиями (или графиком поставок, при его наличии) и является существенным условием Договора. Поставщик вправе осуществлять поставку после истечения Срока поставки только с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.1.3. Встречный характер обязательств по поставке.

В случае если обязательство по поставке, обусловлено исполнением Покупателем встречного обязательства (в том числе, выплатой авансового платежа, предоставлением документов), Поставщик вправе приостановить исполнения обязательств по поставке до исполнения Покупателем встречного обязательства.

При этом Поставщик обязан вручить Покупателю соответствующее уведомление не позднее, чем в день, предшествующий Сроку поставки. Срок приостановления исполнения обязательств по поставке не может превышать срока просрочки исполнения встречного обязательства Покупателем.

При не предоставлении или просрочке предоставления Поставщиком предусмотренного настоящим пунктом уведомления о приостановлении исполнения обязательств по поставке, Поставщик не вправе отказаться от поставки или приостановить поставку, ссылаясь на неисполнение Покупателем встречного обязательства, даже в том случае, когда Покупатель знал или должен был знать о том, что исполнил свое обязательство ненадлежащим образом (в том числе, оплатил авансовый платеж с просрочкой и (или) частично).

3.1.4. Применение стандартного рабочего времени.

Исполнение обязательств по поставке (в том числе, Поставщиком по поставке или Покупателем по выборке) осуществляется в пределах Стандартного рабочего времени.

3.1.5. Досрочная поставка.

Досрочная поставка допускается по письменному согласию Покупателя.

3.1.6. Переход права собственности.

Право собственности на Товар возникает у Покупателя в момент подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД).

3.1.7. Применение пунктов 3.2-3.4.

В зависимости от условий поставки, указанных в Особенных условиях, действуют условия поставки, предусмотренные одним из пунктов 3.2, 3.3 или 3.4, положения остальных пунктов при этом не применяются.

В случае осуществления поставок в соответствии с согласованным Сторонами графиком поставок, сроки, установленные пунктами 3.2-3.4 применяются в части ему не противоречащей.

3.1.8. Наличие допусков, разрешений и лицензий.

Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока на Товар, Поставщик обязуется обеспечивать наличие у себя (а при привлечении субпоставщиков – и у них) всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.

3.1.9. Соблюдение законодательство по охране труда и промышленной безопасности.

Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока, при исполнении обязательств по Договору Поставщик обязуется обеспечить соблюдение, как самостоятельное, так и субпоставщиками, требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности.

3.2. Поставка с доставкой.

3.2.1. Обязательства Поставщика.

Поставщик обязан в установленный срок поставки доставить Товар в Место поставки, и своими силами и своими средствами разгрузить его в указанном представителем Покупателя месте.

3.2.2. Обязательства Покупателя.

Покупатель обязан принять поставку Товара с момента его предоставления Поставщиком в распоряжение Покупателя.

3.2.3. Выгрузка Товара.

Выгрузка Товара с транспортных средств в Месте поставки осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.2.4. Переход рисков.

Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком Покупателю по товарной накладной.

3.3. Поставка с выборкой.

3.3.1. Обязательства Поставщика.

Поставщик обязан предоставить Товар в распоряжение Покупателя неотгруженным в какое-либо транспортное средство в Месте поставки в Срок выборки.

3.3.2. Обязательства Покупателя.

Покупатель обязан осуществить выборку Товара в пределах Срока выборки.

3.3.3. Срок выборки.

Период длительностью в 5 (Пять) рабочих дней, предшествующий Сроку поставки, определенному в пункте В3.

3.3.4. Предварительное извещение.

Не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до наступления Срока выборки, Поставщик обязан вручить Покупателю письменное извещение о готовности Товара к выборке.

3.3.5. Переход рисков (общие условия).

Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком Покупателю по товарной накладной.

3.3.6. Переход рисков без передачи Товара.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю в день, следующий за истечением Срока выборки, если Поставщик докажет одновременное наличие (выполнение Поставщиком) всех перечисленных ниже условий:

- Покупателю (уполномоченному представителю) было вручено надлежащее извещение согласно пункту 3.3.4;

- Товар был должным образом индивидуализирован, т.е. определенно обособлен или иным способом обозначен как товар, являющийся предметом Договора;

- Покупателю была обеспечена возможность забрать Товар в соответствии с условиями Договора;

- в случаях, предусмотренных Договором или действующим законодательством, Покупателем не было направлено Поставщику уведомление об отказе от исполнения Договора.

3.4. Поставка с передачей перевозчику.

3.4.1. Выбор перевозчика и вида (условий) перевозки.

Выбор перевозчика и вида (условий) перевозки Товара до Места поставки осуществляется Поставщиком.

3.4.2. Обязательства Поставщика.

Обязательства Поставщика по поставке считаются исполненными после вручения Товара первому перевозчику и вручения соответствующего письменного уведомления Покупателю.

3.4.3. Выгрузка Товара.

Выгрузка Товара с транспортных средств в Месте поставки осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.4.4. Предварительные уведомления.

3.4.4.1. За 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара к отгрузке.

3.4.4.2. За 7 (Семь) календарных дней до даты поставки Поставщик направляет Покупателю проекты транспортных накладных и упаковочных листов (при этом Поставщик не освобождается от ответственности за неправильное составление или оформление таких документов).

3.4.4.3. В течение 24 часов после отгрузки Поставщик сообщает Покупателю номер и дату Договора, наименование Товара, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

3.4.4.4. Если Особенными условиями предусмотрено страхование Товара – в течение 24 часов после отгрузки Поставщик направляет Покупателю один оригинальный экземпляр транспортной накладной и страховой полис.

3.5. Страхование (пункт применяется в случае, если Особыми условиями предусмотрено страхование Товара).

Страхование должно распространяться на страховые случаи, происшедшие до истечения Срока поставки.

Страхование должно покрывать как минимум предусмотренную в Договоре цену плюс 10% (т.е. 110% цены Договора).

Страховщик определяется Поставщиком с учетом квалификационных требований, определенных Особыми условиями.

3.6. Переход рисков (при отсутствии страхования Товара).

Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком первому перевозчику.

3.7. Переход рисков (при страховании).

Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком первому перевозчику при условии надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по страхованию Товара и передаче страхового полиса Покупателю.

Риски случайной гибели и случайного повреждения незастрахованного (ненадлежаще застрахованного) Товара или Товара, страховой полис на который не был передан Поставщиком Покупателю в установленный срок, несет Поставщик.

Упаковка и маркировка

4.1. Общие требования.

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки и(или) маркировки.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту поставки, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка Товара должна допускать возможность его перевозки автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, неоднократную перегрузку (в том числе, между различными видами транспорта).

4.2. Ответственность Поставщика.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку и маркировку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

Условия приемки Товара

5.1. Общие требования.

Приемка Товара осуществляется в Месте поставки в день прибытия (выборки) Товара (или на следующий рабочий день, если приемка Товара в день его доставки Покупателю Поставщиком или перевозчиком невозможна в рамках стандартного рабочего времени).

5.2. Товарная накладная.

Датой передачи Товара Покупателю является дата подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД).

5.3. Отказ от Товара.

Покупатель вправе отказаться от Товара (партии Товара) в случаях, когда:

- Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности (в том числе, при отсутствии Принадлежностей);

- Товар поставлен с нарушением Срока поставки.

Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара.

Акт об отказе подписывается:

- при поставке с доставкой (пункт 3.2) и при поставке с выборкой (пункт 3.3) – представителями обеих Сторон в Месте поставки при осуществлении приемки (выборки) Товара (при отказе представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только представителем Покупателя), товарная накладная по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД) при этом не подписывается;

- при поставке с передачей перевозчику - при обнаружении недостатков Товара, принятого у перевозчика по товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсальному передаточному документу (УПД), Покупатель обеспечивает сохранность (ответственное хранение) такого Товара и в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Товара уведомляет об этом Поставщика и приглашает его для подписания двухстороннего акта об отказе. Если Поставщик не является для подписания акта об отказе в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения уведомления Покупателя, Покупатель имеет право составить односторонний акт и направить его Поставщику, с требованием устранить недостатки Товара.

Отказ Покупателя от Товара и (или) согласование Сторонами сроков устранения Поставщиком оснований для отказа от Товара не является основанием для освобождения Поставщика от исполнения предусмотренных Договором обязательств по поставке Товара, от ответственности за просрочку поставки.

5.4. Последствия подписания акта об отказе.

Доставляемый Поставщиком согласно пункту 3.2 Товар, от которого Покупатель отказался, вывозится Поставщиком с Места поставки своими силами и за свой счет.

Доставленный перевозчиком согласно пункту 3.4 Товар, от которого Покупатель отказался, принимается Покупателем на ответственное хранение.

Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами или получения Поставщиком подписанного Покупателем в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 5.4 акта об отказе от Товара.

Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику.

Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией Товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

При этом вырученное от реализации Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.

5.5. Права Покупателя при частичной поставке.

Несмотря на права, предоставленные Покупателю в отношении отказа от Товара, в случае если в Срок поставки Поставщик поставил Покупателю только часть Товара, Покупатель вправе, по своему усмотрению, отказаться от оплаты (и поставки) не переданного ему Товара и оплатить переданный и принятый Покупателем Товар.

5.6. Приемка при необходимости проведения дополнительных работ.

Несмотря на иные положения настоящей статьи, если Особенной частью установлено обязательство Поставщика осуществить монтажные и (или) пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию, обеспечить шефмонтаж при монтажных и (или) пусконаладочных работах, обеспечить ввод в эксплуатацию, то приемка Товара по качеству и подписание товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД), акта приема-передачи (при наличии) осуществляются только после завершения соответствующих работ.

Гарантии Поставщика и качество Товара

6.1. Гарантия наличия права собственности.

Поставщик гарантирует наличие у него права собственности на Товар как в момент заключения Договора, так и в момент передачи Товара Покупателю.

6.2. Гарантия соответствия стандартам.

Товар должен соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, обязательным или предусмотренным Особенными условиями, Спецификацией или Техническим заданием, стандартами, техническими условиями, правилами и требованиями.

6.3. Гарантия неиспользования Товара.

Поставщик гарантирует, что Товар является новым (не бывшим в эксплуатации).

6.4. Гарантия необходимой замены.

Поставщик гарантирует, что в случае отказа Покупателя от приемки Товара ненадлежащего качества и предъявления требования о замене Товара, Поставщик осуществит его замену на Товар надлежащего качества.

6.5. Гарантии качества (соответствия условиям договора).

Поставщик гарантирует следующее и, при условии использования Товара в соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение гарантийного срока:

Товар полностью соответствует требованиям Договора, приложений к нему;

Товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных Договором, приложениями к нему;

Товар не имеет дефектов, связанных с изготовлением, сборкой, конструкцией, использованными компонентами, деталями, программным обеспечением, материалами и прочим;

Документы, передача которых предусмотрена Договором, являются достаточными для предъявления Покупателем Поставщику претензии по качеству Товара.

6.6. Исчисление гарантийного срока.

Если иное не установлено Особенными условиями, Гарантийный срок исчисляется с Даты передачи Товара.

6.7. Обязательства Поставщика в течение гарантийного срока.

Покупатель обязан письменно уведомить о недостатке Товара в кратчайший срок после его выявления.

Недостатки Товара, обнаруженные как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о недостатке.

Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок, Поставщик обязан приступить к их устранению и представить Покупателю письменное обоснование с указанием требуемого срока.

Устранение недостатков осуществляется иждивением Поставщика - из его материалов, его силами и средствами.

Если Поставщик не устранил выявленные недостатки или не приступил к их устранению в сроки, установленный выше срок, Покупатель вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно (в том числе, с привлечением третьего лица). При этом Покупатель вправе не приступать к самостоятельному устранению недостатков, а реализовать иное право, предоставленное ему Договором или действующим законодательством в случае передачи товара ненадлежащего качества (включая право требовать соразмерного уменьшения покупной цены).

Поставщик обязан компенсировать понесенные или авансировать предстоящие расходы Покупателя на устранение недостатков согласно в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения соответствующего требования.

Устранение Поставщиком недостатков по требованию Покупателя или компенсация (авансирование) расходов не лишает Покупателя права требовать возмещения иных убытков, причиненных ему передачей товара ненадлежащего качества.

Если недостатки Товара в установленный срок не были устранены либо являются существенными и (или) неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.8. Возврат неисправного или дефективного Товара.

Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти неисправный или дефектный Товар (часть Товара) или иным способом распорядиться им в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня завершения замены его на Товар (часть Товара) надлежащего качества (дня получения Поставщиком уведомления об отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 6.7).

Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать, утилизировать или возвратить Товар Поставщику. При этом Покупатель по собственному усмотрению делает выбор между реализацией и утилизацией.

Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией (в том числе, несостоявшейся) и (или) утилизацией Товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

При этом вырученное от реализации неисправного или дефективного Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.

6.9. Исключения ответственности Поставщика (общие).

Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случаях, прямо предусмотренных Договором.

Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем переданных ему согласно пункту 3.1.1 инструкций по эксплуатации (хранению, обслуживанию) Товара.

6.10. Исключения ответственности Поставщика (при ненадлежащей приемке Товара Покупателем).

Ненадлежащее осуществление Покупателем приемки Товара по качеству не является само по себе основанием, освобождающим Поставщика от ответственности за ненадлежащее качество Товара и (или) за исполнение гарантийных обязательств.

Статья 7. Обеспечение исполнения Договора

7.1. Термин «обеспечение».

В рамках настоящей статьи 7 под термином «обеспечение» понимается обеспечение исполнения договора (в том числе, обеспечение возврата аванса, обеспечение исполнения обязательств по договору, обеспечение исполнения гарантийных обязательств) в форме, предусмотренной Особенной частью Договора и (или) документацией (условиями проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры), на которых заключен договор.

7.2. Обеспечение договора, заключенного на торгах или по результатам иной конкурентной процедуры закупки.

Обеспечение договора, заключенного на торгах или по результатам иной конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры) предоставляется в соответствии с документацией (условиями проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки.

Положения пункта 7.3 применяются в части, не противоречащей положениям документации (условиям проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки.

До предоставления оригиналов обеспечения текст банковской гарантии/поручительства/независимой гарантии, поручитель, гарант, банк-гарант должны быть предварительно согласованы с Покупателем.

Банковская гарантия/поручительство/независимая гарантия должны содержать указание на Договор, исполнение которого они обеспечивают, в том числе на Стороны Договора, предмет Договора, цену Договора, ссылку на итоговый протокол процедуры закупки, на основании которого данный Договор заключается.

7.3. Требования к обеспечению и к лицу его предоставляющему

7.3.1. Лицо, обеспечивающее исполнение Договора (поручитель, гарант, банк-гарант) (далее в пределах настоящей статьи – гарант), должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 11 «Требования к поручителям и гарантам, банкам-партнерам, опорным банкам» Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», размещенным на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»: http://www.rosatom.ru/vendors/.

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими организациями и страховыми организациями.

7.3.2. К обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы:

заверенные нотариусом или уполномоченным лицом гаранта копии действующих учредительных документов гаранта;

заверенная уполномоченным лицом гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления гаранта об избрании единоличного исполнительного органа гаранта (в случае если обеспечение подписано единоличным исполнительным органом гаранта);

подлинник или копия доверенности, заверенная нотариусом или лицом ее выдавшим. В случае если в доверенности право подписи предоставлено под условием (при наличии решений кредитных комитетов, структурных подразделений гаранта и т.п.), к доверенности должны быть приложены документальные подтверждения выполнения всех указанных условий (копии перечисленных в доверенности документов, заверенных нотариусом или выдавшим лицом) или письмо лица, выдавшего доверенность, о том, что предоставление обеспечения осуществляется в соответствии с условиями, перечисленными в доверенности;

подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) гаранта (представляется Покупателю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

7.3.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке обоснованно уменьшить перечень документов, предусмотренный пунктом 7.3.2, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление.

7.3.4. Принимая во внимание возможное сокращение перечня согласно пункту 7.3.3, при отсутствии документов, перечисленных пунктом 7.3.2 или при предоставлении Поставщиком документов, не соответствующих требованиям, изложенным в пункте 7.3.2, Покупатель вправе отказаться принимать обеспечение.

7.3.5. В случае если до истечения срока действия Договора по каким-либо причинам обеспечение прекратило свое действие или гарант перестал соответствовать требованиям, установленным пунктом 7.3.1, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления указанных событий, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере.

7.3.6. Обеспечение представляется в следующие сроки:

обеспечение возврата аванса – в срок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты аванса,

обеспечения исполнения обязательств по Договору – в срок не позднее 20 (Двадцати) дней с даты заключения Договора,

обеспечение исполнения гарантийных обязательств – не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты поставки Товара.

7.3.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению (замене) обеспечения является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

В случае если просрочка предоставления обеспечения составляет более десяти (10) рабочих дней Покупатель вправе требовать расторжения Договора и возврата Поставщиком всех полученных от Покупателя денежных средств (авансовых платежей).

7.3.8. Если Поставщиком предложена цена Договора, которая на 25% и более ниже начальной максимальной цены Договора, то Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Договора в увеличенном размере. Размер обеспечения исполнения Договора, предоставляемого согласно настоящему пункту Договора, составляет размер обеспечения, указанный в п. Ж Договора, в процентном отношении от начальной максимальной цены Договора, увеличенный в 1,5 раза.

Платеж по обеспечению должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения гарантом соответствующего письменного требования бенефициара - Покупателя, указывающего на факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору с приложением доверенности лица, подписавшего требование.

Обеспечение возвращается Поставщику либо банку-гаранту, гаранту Покупателем по письменному запросу Поставщика:

в форме денежных средств, перечисленных Покупателю - в течение 5 (Пяти) рабочих дней после истечения срока, установленного в п. Ж Договора,

в форме банковской гарантии - не позднее, чем через 30 (Тридцать) дней после даты истечения срока действия банковской гарантии.

Обеспечение в форме поручительства не возвращается.

Статья 8. Ответственность сторон

8.1. Общая неустойка.

Сторона, не исполнившая (а равно исполнившая ненадлежащим образом) обязательство в установленный Договором срок, обязана, по требованию второй Стороны, выплатить второй Стороне неустойку. Неустойка составляет две трехсотых (2/300) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и начисляется за каждый день просрочки на размер задолженности (не перечисленный платеж, стоимость не поставленного Товара и т.д.)

Неустойка не выплачивается при просрочке выплаты авансовых платежей, а также при такой просрочке «виновной» Стороны исполнения обязательства по Договору, наличие которой наделяет «потерпевшую» Сторону (в соответствии с условиями Договора) правом встречного приостановления исполнения собственного обязательства по Договору.

8.2. Расчет неустойки при частичной поставке.

В случае непоставки части Товара, неустойка рассчитывается исходя из цены такой части Товара при одновременном наличии следующих условий: а) не поставленная часть Товара может быть оценена в соответствии с Договором и б) использование Товара по целевому назначению возможно без данной части. Если одно из указанных условий отсутствует, неустойка рассчитывается исходя из цены Товара.

8.3. Убытки и неустойка.

В части, не покрытой неустойкой, Сторона вправе потребовать от другой Стороны возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

8.4. Убытки, неустойка и исполнение обязательства в натуре.

Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Сторону от исполнения обязательства в натуре.

8.5. Ответственность при ненадлежащем оформлении счетов-фактур.

В случае ненадлежащего оформления Поставщиком счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

9.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

9.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

9.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (Трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

Статья 10. Действие договора и отказ от исполнения Договора.

10.1. Действие Договора.

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств по Договору.

10.2. Отказ от исполнения Договора.

Случаи одностороннего отказа от исполнения Договора установлены действующим законодательством РФ и настоящим пунктом.

Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора:

- при просрочке предоставления (замены) Поставщиком обеспечения возврата аванса, обеспечения исполнения обязательств по договору, обеспечения исполнения гарантийных обязательств (пункт 7.3.7);

- при внесении Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный ст. 5 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления. С момента расторжения обязательства Сторон по Договору (за исключениями, определенными пунктом 10.3) прекращаются.

10.3. Последствия отказа от исполнения Договора.

Поставщик обязуется вернуть Покупателю все полученные от Покупателя денежные средства (авансовые платежи) в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от Договора.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

Статья 11. Заключительные положения

11.1. Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях (пункт применяется в случае, если это прямо предусмотрено Особыми условиями).

11.1.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

11.1.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

11.1.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.1.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.1.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11.2. Применение Общих условий.

Общие условия применяются в части, не противоречащей Особенным условиям.

11.3. Количество экземпляров, приложения к договору и язык.

Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Все приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

11.4. Изменение реквизитов.

В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в Особенных условиях, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону. С момента получения другой Стороной уведомления о смене адреса и/или изменении банковских реквизитов, исполнение другой Стороной своих обязательств по Договору по прежнему адресу и/или прежним банковских реквизитов считается ненадлежащим и влечет за собой предусмотренную Договором ответственность.

11.5. Применимое право.

Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.

11.6. Направление уведомлений.

Любое уведомление, в соответствии с Договором, считается доставленным в момент вручения письменного уведомления уполномоченному представителю соответствующей Стороны. Направление уведомлений посредством факса или системы объединенных компьютерных сетей, включая Интернет, допускается, если возможно достоверно установить, что документ исходит от Стороны. При этом риски, вытекающие из неполучения уведомления или получения представителем, не имеющим соответствующих полномочий, несет Сторона, направившая уведомление.

Если уведомление, направленное Стороной-отправителем Стороне-адресату почтой России или курьерской службой по адресу Стороны-адресата, указанному в Договоре, вернулось Стороне-отправителю, датой вручения уведомления Стороне-адресату будет считаться дата направления повторного уведомления по адресу Стороны-адресата, указанному в Договоре, на квитанции (или аналогичном документе) почты России или курьерской службы.

11.7. Подсудность.

11.7.1. Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организациями Госкорпорации «Росатом»:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

В случае изменения адреса электронной почты, указанного в п. З.3 Особенных условий, Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организацией Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом:

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные
с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты, указанного в п. З.3. Особенных условий, Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) (вариант [1] для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

В случае обмена в рамках исполнения Договора информацией, составляющей государственную тайну, все споры разногласия или требования, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

11.7.2. Если пункт З.2 Особенных условий предусмотрено досудебное урегулирование, обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

11.7.3. В случаях, когда Общими условиями предполагается осуществление обеими сторонами какого-либо согласованного действия (в том числе, приведения положений Договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами), любая из сторон вправе передать разногласия, возникшие при согласовании такого действия, в суд только в том случае, если согласие в отношении такого действия не было достигнуто в течение 10 (Десяти) календарных дней (после возникновения необходимости для этого). Возможность обращения в суд с требованием об урегулировании разногласий не лишает сторону возможности реализовать иные права, предусмотренные Договором или действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, отказаться от исполнения договора или требовать его расторжения).

11.8. О разумном сроке.

Стороны договорились, что, если обязательство, в отношении исполнения которого настоящими Общими условиями установлен разумный срок, будет исполнено в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней, такое исполнение будет являться надлежащим. Если такое обязательство будет исполнено в более длительный срок, заинтересованная сторона вправе оспорить факт его надлежащего исполнения в соответствии с пунктом 11.7 «Подсудность».

11.9. О пропуске сроков.

Пропуск стороной установленного Общими условиями срока для реализации какого-либо права (в том числе, права, реализуемого посредством направления или вручения письменного уведомления) лишает такую сторону возможности в будущем ссылаться на соответствующие обстоятельства.

11.10. Стандартное рабочее время.

Стандартным рабочим временем является время города Российской Федерации, в котором находится Место поставки, с 8:00 до 18:00 в рабочий день (не являющийся выходным или нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации).

11.11. Наименования статей и пунктов и ссылки на них.

Наименования присвоены статьям и пунктам Договора с целью структурирования текста и не влияют на толкование соответствующих положений.

Все ссылки на статьи, пункты или приложения, содержащиеся в тексте Договора, если иное не следует из самой ссылки, являются ссылками на статьи, пункты и приложения с соответствующим номером (буквенным идентификатором) в Общей или Особенной части Договора (со всеми содержащимися в них подпунктами, параграфами и пр.)

11.12. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателем от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

11.13. Внесение сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков».

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору или иных условий Договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий Договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

Статья 12. Противодействие коррупции

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору поставки
№ 793/___-Д от «___» ___________ 202__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого к оплате: ________________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС (___%) в размере _______________ (сумма прописью) рублей ___копеек или привести основание освобождения от НДС со ссылкой на НК РФ.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору поставки
№ 793/___-Д от «___» ___________ 202__ г.

Техническое задание

№ 340/П от 22.08.2022 на поставку сырья

Предмет закупки:

Порошок металлический марки inconel 625

Москва

- Посмотреть таблицу с данными

2023 г.

Приложение № 3 к Договору поставки
№ 793/___-Д от «___» ___________ 202__ г.

ФОРМА

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ № _______

г.___________________ «_____»________________20____г.

Между___________________________________________ и___________________________________________

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаиморасчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «____» _________________ 20___г. По результату сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Договору поставки
№ 793/___-Д от «___» ___________ 202__ г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

________ (________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующего на основании ________, и

Общество с ограниченной ответственностью «Русатом – Аддитивные технологии» (ООО «РуcАТ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________, действующего на основании ________, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Права и обязанности Сторон» Договора № 793/___-Д от ___.___.202__ (далее – Договор), следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда, которые Стороны считают существенными условиями Договора:

1. Поставщик обязуется:

1.1. обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда при производстве работ и оказании услуг на территории Покупателя при исполнении Договора, в том числе, но не ограничиваясь:

1.1.1. выполнить перед началом работ мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ, предусмотренных актом - допуском на производство работ на территории Покупателя, в том числе обеспечить прохождение вводного инструктажа по охране труда у Покупателя и проверку знаний основных требований обеспечения безопасности всего персонала перед допуском на территорию Покупателя;

1.1.2. обеспечить выполнение требований локальных нормативных актов Покупателя в области обеспечения безопасности, относящихся к виду и месту выполнения работ, а также решений по безопасности труда, содержащихся в организационно - технологической документации (ПОС, ППР и др.);

1.1.3. обеспечить выполнение работ персоналом, принятым исключительно на основании трудового договора с обязательным проведением всех видов инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;

1.1.4. обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

1.1.5. назначить ответственных за производство работ и за обеспечение безопасных условий труда, в обязанности которого будет входить постоянное присутствие на территории Покупателя во время выполнения работ, а также участие в совместных с Покупателем проверках соблюдения требований охраны труда и обеспечения безопасности при производстве работ на территории Покупателя;

1.1.6. обеспечить наличие перечня мест и видов работ, проводимых по наряду - допуску на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов, обеспечить наличие перечня лиц, имеющих право выдавать наряды-допуски, обеспечить наличие и своевременное ведение журнала регистрации нарядов-допусков;

1.1.7. обеспечить наличие планов производства работ, содержащих требования по обеспечению безопасности с учетом специфики, времени и места выполнения работ, соответствующих требования нормативных и правовых актов в области охраны труда.

1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

1.3. Разработать и реализовать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренные актом-допуском, нарядом-допуском, графиком совмещенных работ и другими документами (регламентами взаимодействия), регламентирующими распределение обязанностей и ответственности в области обеспечения безопасности и охраны труда между Поставщиком и Покупателем.

1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, имеющего соответствующую квалификацию и, при необходимости, документы на право выполнения работ (допуск, разрешение и т.д.) и не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

1.6. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации, в том числе проверку знаний по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

1.7. Обеспечить своих работников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 № 477 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» и иными нормативно-правовыми актами исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, смывающими и обезвреживающими средствами, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение, а также обеспечить контроль за использованием и правильностью применения средств индивидуальной защиты при выполнении работ.

1.8. При выполнении работ или оказании услуг на ядерно- и радиационноопасных участках Покупателя осуществлять обеспечение своих работников спецодеждой и другими СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами, а также обслуживание спецодежды (хранение, сортировку, выдачу, приемку, ремонт, стирку, дезактивацию) по Договору с организацией, выполняющей такие работы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации СИЗ» в соответствии с разделом 11 П-ОТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть14, при этом спецодежда и другие СИЗ должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности СИЗ», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 (с дополнениями и изменениями), а также должны быть сертифицированы в установленном порядке с обязательной проверкой защитных свойств, дезактивируемости и устойчивости к дезактивации (последнее кроме СИЗ одноразового применения).

1.9. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства работ по Договору, в чистоте и порядке.

1.10. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории Покупателя, для прохождения обучения по программам вводного инструктажа в соответствующих службах Покупателя с последующей проверкой знаний перед допуском на территорию и к оборудованию Покупателя.

1.11. Самостоятельно проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах, расположенных на территории Покупателя.

1.12. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Поставщика на территории Покупателя комиссиями Покупателя, органов государственного надзора и ведомственного контроля.

1.13. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Покупателя, органов государственного надзора и ведомственного контроля. Регламентировать и представлять отчеты Покупателю по результатам выполнения мероприятий.

1.14. Назначить ответственное лицо за информационное взаимодействие с СПК при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе связанных с несчастными случаями. Указанное лицо, должно иметь возможность оперативного (не более 30 минут) прибытия к месту возникновения указанных происшествий.

1.15. Немедленно сообщать Покупателю обо всех несчастных случаях, нештатных ситуациях (вызовах скорой помощи) на площадке проведения работ на территории Покупателя и принимаемых решениях. Включать представителя Покупателя в комиссии по расследованию несчастных случаев и нештатных ситуаций, возникших с персоналом и имуществом Поставщика на территории Покупателя.

1.16. В течение 2 дней после окончания расследования несчастного случая, происшедшего с персоналом Поставщика на территории Покупателя, направлять Покупателя копии акта формы Н-1 и материалов расследования в бумажном и электронном (формат pdf) виде.

1.17. Обеспечить соблюдение персоналом Поставщика требований законодательства, норм, правил и инструкций по охране труда.

1.18. Назначить ответственных лиц для подтверждения своей подписью факта нарушений и получения экземпляров документов контроля – предписаний и (или) актов по результатам проверок. Подтвержденные таким образом нарушения подлежат обязательному устранению.

1.19. При исполнении обязанностей по Договору на территории Покупателя соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Покупателя об охране труда. Поставщик обязан обеспечить соблюдение своими субподрядчиками правил и норм охраны труда. Все требования, отраженные в настоящем соглашении, распространяются на отношения Поставщика со своими субподрядчиками, при этом положения, в контроле и выполнении которых участвует Покупатель также в полной мере транслируются субподрядчикам по согласованию с Покупателем.

1.20. Обеспечить при исполнении обязанностей по Договору на территории Покупателя в том числе выполнение требований по охране труда, нарушение которых может повлечь причинение вреда здоровью и жизни персонала, а также имущественного ущерба Покупателю, привлечение Покупателя уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

К нарушениям, предусмотренным настоящим пунктом, относятся:

- нарушение Поставщиком сроков, установленных мероприятиями, которые были разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных актами (предписаниями) федеральных надзорных органов, ведомственного надзора, служб надзора Покупателя;

- при несоблюдении Поставщиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к несчастному случаю:

а) повлекшему за собой потерю трудоспособности работника Поставщика и (или) Покупателя на один рабочий день и более;

б) повлекшему за собой смерть работника Поставщика и (или) Покупателя;

- при несоблюдении Поставщиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к возникновению острых и хронических профессиональных заболеваний у работника Покупателя;

- нарушение требований в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ядерной и радиационной безопасности и других требований, повлекшее возникновение значительного материального ущерба Покупателя.

1.21. В целях выполнения вышеуказанных пунктов соглашения по охране труда ознакомиться с действующими у Покупателя локальными нормативными актами охраны труда.

1.22. Уплатить неустойку Покупателю в случае предъявления соответствующего требования Покупателя:

а) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Трех миллионов) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, повлекшее за собой полную или стойкую частичную утрату трудоспособности либо смерть пострадавшего или пострадавших.

б) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Трёхсот тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, повлекшее за собой причинение вреда здоровью пострадавшего или пострадавших;

в) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Ста тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, кроме случаев, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 1.22 настоящего Соглашения;

1.23. Покупатель вправе произвести зачет в соответствующей части требования Поставщика по оплате причитающегося Поставщику вознаграждения требованием по уплате пунктом 1.22 настоящего Соглашения неустойки в соответствии со ст. 410 ГК РФ. Нарушения, предусмотренные п. 1.22 настоящего Соглашения, включают в себя нарушения, допущенные привлеченными Поставщиком субподрядчиками, поскольку Поставщик обязан обеспечить соблюдение своими субподрядчиками правил и норм охраны труда.

1.24. В полном объеме возместить ущерб, в случае если допущенное нарушение Поставщиком или привлеченным Поставщиком субподрядчиком положений, изложенных в настоящем Соглашении, повлекло причинение ущерба имуществу Покупателя либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет Покупатель, а также при причинении вреда здоровью гражданам.

1.25. Замещать в любой момент по требованию Покупателя любого работника из числа персонала Поставщика или персонала привлекаемых Поставщиком (при наличии таковых) субподрядчиков в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (на основании акта медицинского освидетельствования, составление которого обеспечивает Поставщик);

- несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;

- нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований охраны труда, нарушение нарядно-допускной системы;

- неоднократное нарушение требований охраны труда, изложенных в нормативных и правовых актах в области охраны труда и в локальных актах Покупателя, а также в акте-допуске, наряде-допуске, другом документе, регламентирующем обязанности и ответственность Поставщика в области охраны труда, в том числе в случае неиспользования или неправильного использования средств индивидуальной защиты, ограждений и защитных приспособлений;

- выявление факта хищения.

2. Покупатель обязуется:

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Поставщику для производства работ по Договору.

2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования для безопасного проведения работ на нем или вблизи его Поставщиком.

2.3. Обеспечить допуск персонала Поставщику к работам в зоне действия оборудования или вблизи него по акту-допуску.

2.4. Провести и оформить вводный инструктаж по охране труда и проверку знаний основных требований обеспечения безопасности всего персонала Поставщика перед допуском на территорию Покупателя и к работам на территории Покупателя. Допуск на территорию Покупателя лиц, трудовые отношения которых не оформлены трудовым договором у Поставщика, запрещен.

2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для безопасного производства работ Поставщиком.

2.6. Представить необходимую нормативную и техническую документацию для производства работ Поставщиком, требуемую согласно Договору.

2.7. В случае угрозы возникновения несчастных случаев и аварий требовать приостановки работ до устранения данной угрозы и принятия мер профилактического характера для предотвращения возможности повторения возникновения угрозы.

2.8. Осуществлять проверки соблюдения Поставщиком и его субподрядчиками (при наличии таковых) требований охраны труда с оформлением соответствующих документов по графику, согласованному с Поставщиком. Требовать от Поставщика подтверждения подписью назначенного представителя Поставщика факта нарушений и получения экземпляров документов контроля – предписаний и (или) актов по результатам проверок.

2.9. Выдавать обязательные для исполнения предписания Поставщику в случае нарушения его работниками, подразделениями или субподрядчиками требований охраны труда.

2.10. Предъявлять в любой момент требования Поставщику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала, привлекаемых Поставщиком субподрядчиков в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (на основании акта медицинского освидетельствования, составление которого обеспечивает Поставщик);

- несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;

- нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований охраны труда, нарушение нарядно-допускной системы;

- неоднократное нарушение требований охраны труда, изложенных в нормативных и правовых актах в области охраны труда и в локальных актах Покупателя, а также в акте-допуске, наряде-допуске, другом документе, регламентирующем обязанности и ответственность Поставщика в области охраны труда, в том числе в случае неиспользования или неправильного использования средств индивидуальной защиты, ограждений и защитных приспособлений;

- выявление факта хищения.

2.11. Требовать от Поставщика и его субподрядчиков (при наличии таковых) проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении факта нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Поставщика и его субподрядчиков (при наличии таковых) в повседневной или в аварийной ситуации.

2.12. Устанавливать представителем Покупателя факт нарушения Поставщиком положений, изложенных в пункте 1 настоящего Соглашения.

2.13. Направлять Поставщику требование об устранении нарушений, в срок не позднее 1 (одного) дня с момента установления факта нарушения положений, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.14. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения положений, предусмотренных п. 1 настоящего Соглашения. При этом расторжение договора не отменяет применения положений пп. 1.22, 1.23, 1.24 настоящего Соглашения.

2.15. Устанавливать порядок взаимодействия с Поставщиком по вопросам распределения работ и обеспечения безопасности в соответствии с условиями договора. В указанном порядке должны быть определены ответственные лица со стороны Покупателя и Поставщика, а также субподрядчиков (при наличии таковых), используемые каналы связи и передачи информации, нормы времени передачи информации.

2.16. Проводить проверку соблюдения условий, изложенных в п. 1 настоящего Соглашения и вести претензионную работу в случае их несоблюдения.

3. Покупатель вправе:

3.1. Потребовать от Поставщика уплаты неустойки, предусмотренной п. 1.22 настоящего Соглашения.

3.2. Не допускать на свою территорию лиц, трудовые отношения которых с Поставщиком не оформлены трудовым договором.

3.3. Подавать предложения в систему Расчет рейтинга деловой репутации в случае нарушения Поставщиком условий настоящего Соглашения.

4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором. Положения настоящего соглашения о наличии и соблюдении условий отдельных документов (ПОС, ППР, акта-допуска, наряда-допуска и других) применяется в случае, если специфика выполняемых работ либо оказываемых услуг, либо условия Договора, либо нормативные акты, регулирующие данный вид деятельности, либо локальные акты Покупателя предусматривают создание указанных документов. Стороны согласовали возможность применения гражданско-правовой ответственности к Поставщику за нарушения правил и норм охраны труда.

5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Условия настоящего соглашения признаются существенными условиями Договора, а нарушение настоящего соглашения – существенным нарушением Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5 к Договору поставки
№ 793/___-Д от «___» ___________ 202__ г.

[Настоящая форма Банковской гарантии носит рекомендательный характер]

Бланк гаранта

- Посмотреть таблицу с данными

г. Москва «__» __ 20__ года

1. ___ (наименование банка, реквизиты, место нахождения, лицензия ЦБ, ОГРН, ИНН КПП и пр.), именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице ___, действующего(й) на основании ___, по просьбе ___ (наименование Принципала, реквизиты, место нахождения), именуемого в дальнейшем «Принципал», дает в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Русатом – Аддитивные технологии» (ООО «РуcАТ») (ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0547, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, Каширское ш, дом 49, этаж 10, помещ. XXIX, комн. 5), именуемого в дальнейшем «Бенефициар», обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара денежную сумму в пределах ___ (___) рублей __ копеек в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по договору _____ (наименование договора) № ____ от __.__.202_ (указываются реквизиты договора, если договор заключен) на ______ (указывается предмет договора), заключенному (или «заключаемому», если договор не заключен) между Принципалом и Бенефициаром на основании _________ (указывается протокол комиссии по осуществлению закупок (номер и дата)/основание для заключения договора с единственным поставщиком со ссылкой на пункт Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом») (далее – Договор).

2. Редакция пункта изменяется в зависимости от того, какие обязательства обеспечиваются по Основному обязательству.

(Вариант 1) В случае предоставления гарантии надлежащего исполнения:

Настоящая банковская гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех (за исключением обязательств по возврату аванса и гарантийных обязательств) его обязательств перед Бенефициаром, предусмотренных Основным обязательством, включая, но не ограничиваясь:

- обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), начисленных с момента возникновения у Бенефициара права на их начисление;

- обязательства по возмещению Принципалом убытков Бенефициара;

- (иные обязательства, если предусмотрено Договором).

(Вариант 2) В случае предоставления гарантии обязательств по возврату аванса:

Настоящая банковская гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательства по возврату аванса, перечисленного Бенефициаром Принципалу в соответствии с условиями Договора.

(Вариант 3) В случае предоставления гарантии исполнения гарантийных обязательств:

Настоящая банковская гарантия (далее – Гарантия) обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом всех его гарантийных обязательств перед Бенефициаром, предусмотренных Договором.

3. Гарантия вступает в силу с «___» ___________ 20__ г. и действует по «___» __________ 20__ г. включительно.

4. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии (далее – Требование по Гарантии) должно быть предоставлено в письменной форме и подписано руководителем Бенефициара (либо уполномоченным Бенефициаром лицом) и заверено печатью Бенефициара либо направлено в виде аутентифицированного сообщения по системе SWIFT или СПФС [могут быть указаны иные согласованные Гарантом и Бенефициаром каналы передачи сообщений].

Требование по Гарантии должно содержать ссылку на номер и дату Гарантии. В Требовании по Гарантии Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом Договора, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

При направлении Требования по Гарантии в письменной форме, Бенефициар одновременно направляет Гаранту следующие документы:

[платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а Требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса)] (данный абзац включается в текст Гарантии в случае предоставления гарантии возврата аванса);

[документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если Требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом гарантийных обязательств в период действия гарантийного срока)] (данный абзац включается в текст Гарантии в случае предоставления гарантии гарантийного периода);

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование по Гарантии (доверенность) (если требование по Гарантии подписано лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара).

Документы, прилагаемые к Требованию по Гарантии, должны быть предоставлены в виде оригиналов, либо нотариально заверенных копий, либо копий, заверенных руководителем Бенефициара или лицом, подписавшим Требование по Гарантии.

Требование Бенефициара и приложенные к нему документы должны быть представлены Гаранту по адресу: ____________________ до окончания срока действия Гарантии.

Требование по Гарантии, направленное в виде аутентифицированного сообщения по системе SWIFT или СПФС [или могут быть указаны иные согласованные Гарантом и Бенефициаром каналы передачи сообщений] через банк Бенефициара на банковский адрес Гаранта ________________(указывается код SWIFT либо код пользователя СПФС Гаранта) должно содержать полный текст Требования по Гарантии, [подтверждение Бенефициара о перечислении аванса] (включается в текст Гарантии при предъявлении требования платежа по невыполнению обязательств по возврату аванса), [подтверждение Бенефициара о невыполнении Принципалом гарантийных обязательств] (включается в текст Гарантии при предъявлении требования платежа по невыполнению гарантийных обязательств). Одновременно сообщение должно содержать подтверждение банка Бенефициара в отношении подлинности подписи и полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара. В случае направления Требования по Гарантии в виде аутентифицированного сообщения дополнительное направление оригинала Требования по Гарантии и приложенных к нему документов не требуется.

5. Гарант в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требования по Гарантии осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже, если требование по Гарантии или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо представлены Гаранту по окончании срока действия Гарантии, направляя мотивированный отказ Бенефициару.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по Гарантии не ограничена суммой, на которую выдана Гарантия.

В случае неисполнения требования об уплате по Гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по требованию Бенефициара, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Гарантией срока оплаты Требования по Гарантии, по дату исполнения Гарантом Требования по Гарантии.

Моментом исполнения обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Бенефициара указанный в Требовании по Гарантии.

Расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по Гарантии, несет Гарант.

6. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана Гарантия, и уменьшается на суммы исполненных Гарантом своих обязательств по Гарантии.

7. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

8. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Арбитражным судом г. Москвы. Применимым правом является право Российской Федерации.

9. Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

10. По поручению Принципала Гарантия может быть изменена Гарантом с согласия Бенефициара. По поручению Принципала Гарант вправе изменить Гарантию в части продления срока ее действия и/или увеличения ее суммы без согласия Бенефициара.

11. Сведения о Принципале по настоящей Гарантии передаются в бюро кредитных историй в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях».

[12. Платеж по Гарантии будет осуществлен в российских рублях по курсу Банка России на дату платежа по Гарантии (либо на дату ___________ )] (данный пункт включается в текст Гарантии при выдаче Гарантии в иностранной валюте, если Принципал и Бенефициар являются резидентами РФ (либо если это предусмотрено Договором).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6 к Договору поставки
№ 793/___-Д от «___» ___________ 202__ г.

[Настоящая форма независимой гарантии носит рекомендательный характер]

Бланк гаранта КОМУ: ______________

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ №___

г. ________ «___» ___________20__ г.

Мы информированы о том, что ________________________ (Место нахождение:___________), именуемое в дальнейшем «Принципал», намерен участвовать в закупке на право заключения договора на____________________, ______

[далее указывается в зависимости от бенефициара на выбор заказчика:

если бенефициаром является организатор – проводимом «_______» [указывается наименование организатора закупки] (Местонахождение: __________ [указывается индекс, адрес местонахождения организатора закупки;

если бенефициаром является заказчик – проводимом для «_______» [указывается наименование заказчика] (Местонахождение: __________ [указывается индекс, адрес местонахождения заказчика]];

ИНН __________, КПП ___________, р/с _____________ в Банк ______, к/с № __________________, БИК __________), именуемым в дальнейшем «Бенефициар». В соответствии с условиями закупочной документации Принципал обязан предоставить Бенефициару обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в закупке (обеспечение заявки на участие в закупке) Принципала в соответствии с извещением о проведении закупки, опубликованным «___» __________ 20__ г. на денежную сумму в размере _______ (_____) рублей __ копеек.

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, _________________________________ (реквизиты гаранта), в лице _____________, действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем «Гарант», настоящим принимаем на себя безотзывное и безусловное обязательство выплатить по первому письменному запросу Бенефициара любую сумму, не превышающую __________________ (сумма цифрами и прописью), в случае:

• прямого письменного отказа Принципала подписать договор в порядке, установленном закупочной документацией;
• не подписания Принципалом договора в срок, установленный закупочной документацией;
• не предоставления Принципалом обеспечения исполнения обязательств по договору [данные обязательства включаются участником, если закупочной документацией предусмотрено предоставление обеспечения договора в срок до заключения договора];
• предъявления при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в закупочной документации и (или) в заявке Принципала, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;
• непредставления Принципалом документов, обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных закупочной документацией и обязательствами, отраженными в заявке Принципала (в том числе, непредставления решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью до момента заключения договора, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации),
• [данные обязательства включаются иностранными участниками, если закупка проводится с помощью функционала ЭТП] отказа Принципала подписать договор на условиях, предложенных в ходе проведения закупки и указанных на электронной торговой площадке Принципалом,

без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей Гарантии сумму.

Предел обязательств Гаранта по настоящей Гарантии ограничен суммой _____________ (сумма цифрами и прописью).

Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее – Требование) должно быть предоставлено в письменной форме и подписано руководителем Бенефициара (либо уполномоченным Бенефициаром лицом) и заверено печатью Бенефициара.

Требование должно содержать ссылку на номер и дату настоящей Гарантии. В Требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом обязательств, связанных с участием в закупке, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

Бенефициар одновременно с Требованием направляет Гаранту документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего Требование (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

Требование Бенефициара должно быть получено Гарантом по адресу: ___.

Гарант осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования Бенефициара. Мотивированный отказ направляется Гарантом Бенефициару и Принципалу.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по Гарантии не ограничена суммой, на которую выдана Гарантия. В случае неисполнения требования об уплате по настоящей Гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару по его требованию неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по требованию Бенефициара, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока осуществления платежа по требованию Бенефициара, установленного предыдущим абзацем Гарантии.

Моментом исполнения обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Бенефициара указанный в его требовании.

Расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по настоящей Гарантии, несет Гарант.

В случае, если Гарантом в срок 5 (Пять) рабочих дней не исполнено требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии, Гарант предоставляет Бенефициару право бесспорного списания причитающейся ему суммы со счета Гаранта.

Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана Гарантия, и уменьшается на суммы исполнения Гарантом своих обязательств по Гарантии.

Никакие изменения и дополнения, вносимые в Основное обязательство, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей гарантии.

Настоящая Гарантия вступает в силу с окончательной даты открытия доступа к заявкам на участие в закупке и остается в силе до «__» __________ 20__, и любой связанный с этим запрос должен быть направлен Гаранту не позднее вышеуказанной даты.

Гарант вправе увеличить сумму и/или срок действия Гарантии без согласия Бенефициара.

Настоящая Гарантия подчиняется и регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящей Гарантии и возникающие в связи с ней, в том числе связанные с ее нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Гарант: _________@ ___.ru (указывается адрес электронной почты)

Бенефициар: _________@ ___.ru (указывается адрес электронной почты)

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Гарант обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении Бенефициару, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Гарант несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Гарант принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным и отмене не подлежит.

либо

2) (вариант гаранта - резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является окончательным;

(вариант гаранта, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным и не подлежит оспариванию.

либо

4) в Арбитражном суде _____________ (указывается арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения бенефициара).

Подписи уполномоченных лиц

(печать гаранта)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 7 к Договору поставки
№ 793/___-Д от «___» ___________ 202__ г.

ОБРАЗЕЦ

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ____________

(используется в случае, если Поручителем выступает не организация Госкорпорации «Росатом», Кредитором является организация Госкорпорации «Росатом»)

г. Москва «___» _________ 20__ г.

(Не Госкорпорация «Росатом» / не организация Госкорпорации «Росатом»), именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице _______________, действующ__ на основании _______________, с одной стороны, и

Госкорпорация «Росатом» / организация Госкорпорации «Росатом», именуемое в дальнейшем «Кредитор» в лице, _______________, действующ__ на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор поручительства (далее – «Поручительство») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В пределах, установленных п. 1.2 Поручительства, Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за ненадлежащее исполнение _______________ (далее - Должник) его обязательств по Основному договору.

Основной договор – _______________ (указываются реквизиты договора), заключенный между Должником и Кредитором:

на ______________ (указывается предмет договора),

с общей ценой договора _______ (________) рублей ______ копеек с учетом НДС.

1.2. Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих обязательств по Основному договору (если обеспечиваются не все обязательства по договору, здесь их необходимо конкретизировать).

Поручительство действует с момента подписания до «___» ___________ 20__ г.

1.3. Поручитель согласен с тем, что в случае изменения Основного договора Поручитель продолжает отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств на измененных условиях.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Основному договору, Кредитор предъявляет к Поручителю составленное в соответствии с п. 2.3. Поручительства требование об исполнении Поручителем обязательств по Поручительству (далее – «Требование»).

Поручитель обязан по первому письменному обоснованному требованию Кредитора безоговорочно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им требования рассмотреть его и уплатить Кредитору в полной мере требуемую сумму.

2.2. Датой оплаты Поручителем суммы обеспечения по Поручительству считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора.

2.3. Требование обязательно должно содержать:

дату составления (предъявления) требования;

основание предъявления требования (указание на неисполненное или исполненное ненадлежащим образом обязательство Должника по Основному договору с учетом п. 1.2 Поручительства и описание обстоятельств, явившихся основанием для предъявления требования);

расчет требуемой суммы на дату составления (предъявления) требования;

все необходимые и достаточные для перечисления требуемой суммы банковские реквизиты и иную необходимую информацию о Кредиторе.

Требование должно быть подписано уполномоченным представителем Кредитора и скреплено печатью Кредитора. При подписании требования представителем по доверенности к требованию прикладывается оригинал доверенности.

Кредитор вправе предъявить требование Поручителю до истечения срока, указанного в п. 1.2 Поручительства.

2.4. Для предъявления Кредитором требования к Поручителю достаточно факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из обеспеченных обязательств по Основному договору, независимо от того, знал Поручитель о таком неисполнении или ненадлежащем исполнении или не знал. Право Кредитора на предъявление требования к Поручителю не обусловлено наступлением иных обстоятельств. Кредитор по письменному запросу Поручителя предоставляет Поручителю информацию о размере задолженности Должника по Основному договору, а также о порядке исполнения Должником своих обязательств по Основному договору.

2.5. Поручитель вправе отказать Кредитору в удовлетворении требования полностью или частично в случаях:

если требование не соответствует условиям Основного договора или п. 2.3 Поручительства;

если требование направлено Поручителю по истечении срока, указанного в п. 1.2 Поручительства;

если Поручителю до момента удовлетворения требования Кредитора стало известно, что обязательства Должника по Основному договору выполнены полностью.

2.6. К Поручителю, исполнившему обязательства Должника по Основному договору, переходят права Кредитора в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

После исполнения Поручителем всех обязательств должника по Основному договору, Кредитор обязан передать Поручителю все документы или их заверенные копии, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса Поручителя.

2.7. Поручительство остается действительным в случае признания основного договора недействительным в части возврата всего полученного Должником по недействительной сделке.

2.8. В случае признания Основного договора незаключенной/ недействительной сделкой по любым основаниям, в том числе на основании вступившего в законную силу решения суда, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств Должника по возврату всего полученного по Основному договору.

2.9. В случае неисполнения требования об уплате по настоящему Поручительству в установленный в п. 2.1. срок Поручитель обязуется уплатить Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по Требованию Кредитора, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока осуществления платежа по Требованию Кредитора.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

3.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Поручительство;

заключение и (или) исполнение Стороной Поручительства не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Поручительства (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

3.2. Поручитель настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 N 1300

"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 N 592", а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поручителя, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поручитель незамедлительно информирует об этом Кредитора.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. В течение ___ дней с даты заключения договора Поручитель должен предоставить Кредитору заверенные копии следующих документов:

бухгалтерская отчетность за два последних отчетных года, с подтверждением представления в налоговый орган в установленном порядке;

учредительные документы Поручителя.

По письменному, с указанием обоснования, требованию Кредитора Поручитель обязан предоставить иные отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования или направить в адрес Кредитора мотивированный отказ.

Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью Поручителя и подписаны уполномоченным лицом Поручителя.

4.2. Каждая из Сторон при заключении и исполнении Поручительства обязуется сохранять конфиденциальность полученной от другой Стороны финансовой, коммерческой и другой информации и принимать все возможные меры к тому, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

Передача информации третьим лицам, опубликование или разглашение информации осуществляется только по взаимному согласию Сторон, за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации.

4.3. Поручитель гарантирует Кредитору, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поручителя, направленные с адреса электронной почты Поручителя ______ на адрес электронной почты Кредитора ______, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поручитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Кредитору соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поручителя.

Поручитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Кредитором, а также на раскрытие Кредитором Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поручитель освобождает Кредитора от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Кредитору убытки, понесенные в связи с предъявлением Кредитору претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поручитель и Кредитор подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Кредитора от исполнения Договора и предъявления Кредитором Поручителю требования о возмещении убытков, причиненных

прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поручителем соответствующего письменного уведомления Кредитора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

4.4. Поручитель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления соответствующего события письменно уведомить Кредитора с приложением заверенных копий подтверждающих документов:

- об изменении своего юридического статуса, организационно-правовой формы, наименования, местонахождения, других реквизитов;

- о смене руководства, внесении изменений в учредительные документы и/или изменений в составе коллегиальных органов управления Поручителя;

- о принятии Поручителем или иным лицом решения о предстоящей реорганизации или ликвидации Поручителя, о возбуждении в отношении поручителя дела о несостоятельности (банкротстве);

- о наступлении каких-либо иных обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Поручителем условий Поручительства, и о мерах, принимаемых Поручителем для устранения обстоятельств, препятствующих выполнению условий настоящего поручительства.

4.5. Все уведомления и сообщения в рамках Поручительства должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и направляться любыми из способов, перечисленных в п. 4.6 Поручительства. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если их направление будет иметь соответствующее подтверждение.

4.6. Все уведомления и сообщения в рамках Поручительства считаются доставленными:

- при направлении сообщений/уведомлений в письменном виде по почте заказным письмом или заказной телеграммой с уведомлением о вручении, с курьерской доставкой, с использованием услуг агентства по экспресс-доставке отправлений (в частности, DHL, EMS, FedEx) или с вручением под расписку:

1) в дату, указанную организацией почтовой связи или агентством по экспресс-доставке в уведомлении о вручении сообщения/уведомления;

2) в дату, указанную Стороной-получателем на копии сообщения/уведомления при его вручении под расписку;

3) в дату отказа Стороны-получателя от получения сообщения/уведомления;

4) в дату, на которую сообщение/уведомление, направленное по почте заказным письмом или заказной телеграммой с уведомлением о вручении по адресу Стороны-получателя, указанному в настоящем Поручительстве, дополнительных соглашениях или в письменном уведомлении Стороны-получателя об изменении адреса для направления ей сообщения/уведомления, не вручено в связи с отсутствием адресата;

- при направлении посредством системы СВИФТ – с момента присвоения сообщению/уведомлению системой статуса «получено»;

4.7. Поручительство будет регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Поручительство подписано в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у Кредитора.

4.9. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поручитель: [адрес электронной почты]

Кредитор: [адрес электронной почты]

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) (вариант для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

4.10. Рекомендуемые положения о внесении сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков»

Поручитель уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

1) выставленные Кредитором и принятые Поручителем неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поручителем неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

3) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поручителем документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поручитель предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Кредитором при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним».

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОРУЧИТЕЛЬ ________________________________________

Местонахождение/почтовый адрес: _____________________________

ИНН _____________________, ОГРН __________________, КПП _______________, ОКПО _________________

Расчетный счет ____________________,

в ___________________

кор. счет № ______________________

БИК __________________________

Телефон: __________________________,

e-mail: _______________________________

КРЕДИТОР

________________________________________

Местонахождение/почтовый адрес: _____________________________

ИНН _____________________, ОГРН __________________, КПП _______________, ОКПО _________________

Расчетный счет ____________________,

в ___________________

кор. счет № ______________________

БИК __________________________

Телефон: __________________________,

e-mail: _______________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Вариант пункта 2) выбирается при заключении договора в зависимости от принадлежности внешнего контрагента. ↑

ТЗ_Порошок_металлический_марки_inconel_625

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя генерального директора по науке

А.В. Сидоров

«___» _____________ 2023 года

Техническое задание

№ 340/П от 22.08.2022 на поставку сырья

Предмет закупки:

Порошок металлический марки inconel 625

Москва

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ...................................................................................................3

Подраздел 1.1. Предмет закупки .................................................................................................3

Подраздел 1.2. Сведения о новизне.............................................................................................3

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2........................................................................................................3

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ..........................................................................................3

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ .................................................................................3

Подраздел 3.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские

свойства) товара .........................................................................................................................3

Подраздел 3.2. Требования к маркировке....................................................................................4

Подраздел 3.3. Требования к упаковке........................................................................................4

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ..............................................4

Подраздел 4.1. Порядок сдачи и приемки ...................................................................................4

Подраздел 4.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при

поставке товаров ........................................................................................................................4

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ..............................................................5

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ....................................................................................5

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ ПОСТАВКИ .............................5

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ..............................5

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ..........5

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.................................................................5

2

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Порошок металлический марки Inconel 625 (далее Товар).

Участник закупки должен принять во внимание, что все ссылки на товарные знаки, знаки

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы,

наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер.

Участник может представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы,

наименования производителей, при условии, что произведенные замены полностью совместимы

между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству указанную

продукцию. Параметры определения соответствия аналогов (эквивалента) представлены в

разделе 3 ТЗ.

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемый Товар должен быть новым, не ранее I квартала 2023 года выпуска, не

восстановленным и не изготовленным из восстановленных компонентов, ранее не

использованным.

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

24.10.14.130 - Порошки высоколегированных сталей и сплавов.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Товар применяется как исходный материал для аддитивного производства методом прямого

лазерного выращивания (на ЗD-принтере).

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) товара

3.1.1 Товар должен соответствовать следующим характеристикам:

3.1.1.1 Гранулометрический состав порошка должен соотвествовать диапазону

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмкм, при этом весовое содержание фракции▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмкм должно составлять не менее

90 %, других фракций – не более 10 %.

3.1.1.2 Требования по морфологии частиц: сферическая (lmax/lmin от 1,0 до 1,2) не менее

95 %, округлая (lmax/lmin от 1,2 до 2,0) не более 5 %, другая форма не допускается.

3.1.1.3 Объем порошка должен быть однородным и не должен содержать порошковых

агломераций. В порошке не должно быть инородных включений и загрязнений.

3.1.1.4 Химический состав порошка должен соответствовать марке Inconel 625

(С – не более 0,05 %; Si – не более 0,5%; Mn – не более 0,5%; Fe – не более 5%; Сr – от 20 до 23%;

Mо – от 8 до 10%; Nb – от 3,15 до 4,15%; O – не более 0,01%; Ni – не менее 58%, Al не более 0,4,

Ti не более 0,4, Co не более 1%).

3.1.1.5 Текучесть порошка должна быть менее 20 с.

3.1.1.6 Насыпная плотность должна быть не менее 4,8 г/см3.

3.1.1.7 Товар должен быть изготовлен из проволочного материала марки Inconel 625

диаметром от 1 до 3 мм.

3.1.1.8 Определение химического состава порошка проводится методом химико-атомноэмиссионного спектрального анализа.

3.1.1.9 Определение массовой доли содержания в порошке фракции более 160 мкм

проводится по остатку на ситах с размером ячейки 160 мкм сухим просеиванием в соответствии

с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Порошки металлические. Определение размера частиц сухим просеиванием».

Допустимо определение массовой доли содержания в порошке фракции менее 40 мкм с

использованием сит с размером ячейки 40 мкм сухим просеиванием в соответствии с

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Порошки металлические. Определение размера частиц сухим просеиванием».

3

3.1.1.10 Определение насыпной плотности порошка проводится в соответствии с

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Порошки металлические. Определение насыпной плотности. Часть 1. Метод с

использованием воронки»

3.1.1.11 Определение размеров и формы частиц порошка проводится в соответствии с

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(СТ СЭВ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) «Порошки металлические. Метод определения формы частиц».

3.1.1.12 Определение текучести порошков проводится в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

«Порошки металлические. Определение текучести с помощью калиброванной воронки

(прибора Холла)».

Подраздел 3.2. Требования к маркировке

Упаковка/тара Товара должны иметь следующую маркировку:

 наименование предприятия-изготовителя;

 марка порошка;

 фракционный состав;

 номер партии;

 масса нетто, кг;

 масса брутто, кг;

 дата изготовления.

Подраздел 3.3. Требования к упаковке

Товар должен отгружаться Поставщиком, упакован в среде инертного газа в тару,

гарантирующую герметичность и сохранность порошка.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от повреждений и порчи при его

транспортировке с учетом возможных перегрузок и хранения на срок не менее 12 месяцев.

Вес брутто одной упаковки Товара должен быть не менее 2 кг и не более 10 кг.

Тара должна быть промаркирована согласно (п. 3.2).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1. Порядок сдачи и приемки

Поставщик обязан не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до момента поставки (приёма-передачи)

Товара известить Покупателя любым доступным способом, включая средства электронной связи,

о дате готовности к поставке, с указанием номера автомашины, ее марки, Ф.И.О. водителя и при

необходимости, сопровождающего лица.

Контроль соответствия Товара, согласно требованиям подраздела 3.1 осуществляется

Покупателем и/или привлекаемой Покупателем специализированной организацией в срок не

более 30 рабочих дней с момента поставки Товара Покупателю.

При положительном проведении контроля соответствия Товара Покупатель подписывает ТОРГ12

или универсальный передаточный документа.

Подраздел 4.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных

документов при поставке товаров

Товаросопроводительные Документы должны быть оформлены на имя Покупателя.

Поставщик одновременно с передачей оборудования предоставляет Покупателю первичные

бухгалтерские документы, а также сопросодительные документы на Товар, оформленные

надлежащим образом:

 Товарная накладная по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа в двух

экземплярах

Сопроводительная техническая документация:

 Паспорт на Товар, удостоверяющий соответствие Товара настоящему ТЗ (или иной документ,

удостоверяющий соответствие Товара настоящему ТЗ), в котором указано:

o наименование предприятия-изготовителя;

4

o марка порошка;

o фракционный состав;

o химический состав;

o текучесть;

o насыпная плотность;

o микрофотографии частиц порошка;

o прочие фактические значения характеристик порошка, указанных в п. 3.1 ТЗ.

 Сертификат или паспорт на проволочный материал, из которого был изготовлен Товар.

Паспорт на Товар должен быть заверен Поставщиком и скреплен печатью.

К паспорту на Товар должны прилагаться протоколы испытаний (копии протоколов испытаний)

характеристик порошка, указанных в п. 3.1 настоящего ТЗ. Протоколы испытаний (копии

протоколов испытаний) должны быть подписаны (заверены) Поставщиком и скреплены печатью.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка Товара до Покупателя производится силами и средствами Поставщика.

Разгрузка Товара производится силами и средствами Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товар должен сохранять свои технические, функциональные и качественные характеристики

(п. 3.1) при хранении при температуре от 5 °С до 35 °С и относительной влажности воздуха не

выше 80 % (при температуре 25 °С) при отсутствии в этих помещениях конденсации влаги, паров

химически активных веществ и источников электромагнитных полей.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Место поставки –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Каширское шоссе, дом 49, корпус 75Б.

Количество Товара – 1000 кг (нетто).

Условия поставки Товара – в соответствии с п. В.3 Договора.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

Гарантия на Товар: не менее 12 месяцев с даты поставки Товара Заказчику.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п

1.

Сокращение

ТЗ

Расшифровка сокращения

Техническое задание

СОСТАВИЛ:

Главный эксперт

отдела главного технолога

_____________________Мацаев А.А.

«____»__________________ 2023 г.

ПРОВЕРИЛ:

Начальник

научно-технического управления

___________________Михайлов И.Ю.

«____»__________________ 2023 г.

5

6