Тендер - Поставка субстанций для изготовления экстемпоральных лекарственных средств (перекись и др.) №243315325

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

69_Требования_к_заявке_субстанции_для_изготовления_экстемпоральных_лекарственных_средств_(перекись_и_др.)

Требования

к участникам закупки малого объема (ЗМО) на поставку субстанций для изготовления экстемпоральных лекарственных средств (перекись и др.) для нужд ГАУЗ «ОМПЦ».

Заявка должна состоять из:

Участник закупки обязан предоставить декларацию (справку) об отсутствии

1) Сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе).

Для подтверждения соответствия вышеуказанным требованиям участник закупки должен предоставить справку об отсутствии в реестре недобросовестных Поставщиков, заверенную подписью руководителя участника закупки.

2) Согласие письменно, в свободной форме (продекларировать свое согласие, с данными условиями, в редакции описания предмета закупки);

3) Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, копии лицензии и сертификатов, если такие требуются на данный вид товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством РФ.

4) Ценовое предложение и конкретные показатели в описании предложенного товара (работ, услуг)

Сведения о закупке товаров (работ, услуг)

- Посмотреть таблицу с данными

4) реквизиты для заключения договора:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае выявления Заказчиком несоответствия участника ЗМО, подавшего предложение на участие, требованиям к участникам закупки, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке (при осуществлении закупки малого объема в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, Приказом МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ, ТУРИЗМА И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ № 23 от 20.02.2020г.) договор с таким участником ЗМО не заключается.

Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры ЗМО до окончания срока подачи предложений на участие в ЗМО.

Заключение договора в ИС осуществляется в электронной форме с участником ЗМО, предложение на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным Заказчиком в сведениях о закупке, и содержит наименьшую цену договора и (или) наилучшие условия исполнения договора.

Заказчик вправе отказаться от заключения договора в случае, если участник ЗМО, предложение на участие в закупке которого признано лучшим (победитель ЗМО), в течение двух рабочих дней не подписал направленный Заказчиком договор.

69_Договор_на_поставку_субстанций_для_изготовления_экстемпоральных_лекарственных_средств_(перекись_и_др.)

Договор №

на поставку субстанций для изготовления экстемпоральных лекарственных средств (перекись и др.) для нужд ГАУЗ «ОМПЦ»

г. Орск «__»___________20__ г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Орский межмуниципальный перинатальный центр» (ГАУЗ «ОМПЦ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Захарова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора.

Настоящий договор заключен по результатам закупки малого объема, на основании пункта 5 постановления Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 № 356-пп «Об осуществлении закупок малого объема для обеспечения нужд Оренбургской области», Положения о закупке товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения «Орский межмуниципальный перинатальный центр», утвержденного Наблюдательным советом ГАУЗ «ОМПЦ» (Протокол № 2 от 23.03.2023г.).

1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить продукцию (товар): субстанций для изготовления экстемпоральных лекарственных средств (перекись и др.) для нужд ГАУЗ «ОМПЦ», указанную в Приложении № 1 к Договору «Спецификация» (далее – продукция, товар).

1.2. Наименование, характеристики, единица измерения, количество (объем), цена, производитель товара, страна происхождения, согласовываются сторонами в «Спецификации» (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что продукция принадлежит ему на праве собственности, не заложена, не является предметом спора, ареста, свободна от прав третьих лиц.

1.4. Не заказанная в заявке Заказчиком продукция не поставляется и не оплачивается.

1.5. Заявка предоставляется Заказчиком Поставщику устно по телефону, с обязательным подтверждением в письменной форме: электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Заказчика. Заказчик вправе с согласия Поставщика, до дня исполнения заказа, внести изменения в представленную им заявку.

2. Срок и условия поставки.

2.1. Место поставки продукции:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Оренбургская область, город Орск, улица Новосибирская, дом 119, ГАУЗ «ОМПЦ».

2.2. Сроки (периоды) поставки продукции: с даты заключения договора по 20.12.2023г. Периодичность поставок: по мере необходимости, по заявке Заказчика в течение 7 рабочих дней с момента поступления заявки Заказчика. Заявка подается в письменной форме: электронной или иной связи.

2.3. Досрочная поставка продукции может производиться только с письменного согласия Заказчика.

2.4. Период поставки может быть изменен по соглашению сторон.

2.5. Датой поставки является дата получения продукции в месте поставки на складе Заказчика.

2.6. Право собственности на продукцию и все риски, связанные с этим, переходят к Заказчику в момент подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу продукции.

2.7. Поставщик сообщает Заказчику за 1 день до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате поставки продукции по телефону, предоставленному Заказчиком при направлении заявки. Доставка осуществляется с 08.00 до 15.00 часов местного времени.

2.8. Поставщик предоставляет вместе с товаром следующую документацию:

а) товарно-транспортную накладную (или УПД); в товарной – транспортной накладной (или УПД) необходимо указывать номер и дату выдачи регистрационного удостоверения на поставляемый товар, номер партии товара и срок годности партии товара;

б) счет (счет-фактуру);

в) заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие качество поставляемого товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством для конкретного вида товара;

г) др. товарно-сопроводительную документацию

2.9. Доставка продукции до места поставки (склад) осуществляется силами и за счет Поставщика. Разгрузка продукции осуществляется силами Поставщика на складе Заказчика.

2.10. Приемка продукции осуществляется путем передачи ее Поставщиком и сведений о декларациях соответствия (сертификатах соответствии), обязательных для данного вида продукции и иных документов, подтверждающих качество товара, указанных в п. 2.8 (в) договора и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, товарной (товарно-транспортной) накладной, подписанной со стороны Поставщика и (или) осмотра товара на предмет внешних повреждений.

2.11. После внешнего осмотра продукции осуществляется проверка продукции по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством продукции, указанным в «Спецификации» Приложении № 1 к настоящему договору. Одновременно проверяется соответствие наименования продукции договору, товарно-транспортной накладной (или УПД) и регистрационному удостоверению. При приемке продукции по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружена продукция (часть продукции), качество которой не соответствует требованиям договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

2.12. Отказ от приемки продукции оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество продукции подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

2.13. Проверка количества и качества продукции, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки). При выявлении несоответствия наименований, количества и качества товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное (или электронное) уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки продукции.

2.14. В случае поставки некачественной продукции (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества продукции, препятствующих ее дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки продукции в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента уведомления о них Заказчиком.

2.15. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество продукции заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

2.16. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) продукции.

2.17. Заказчик также вправе проводить проверку соответствия качества продукции путем передачи образцов продукции в любую лабораторию, включенную в перечень испытательных лабораторий, аккредитованных в установленном порядке на техническую компетентность и независимость (далее аккредитованные лаборатории).

2.18. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного продукции Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня завершения срока приемки товара, подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную, счет-фактуру, или УПД. После этого товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

2.19. Все расходы, связанные с возвратом и (или) уничтожением фальсифицированной и бракованной продукции, осуществляются за счет Поставщика. Поставщик обязан вывезти и заменить Заказчику продукцию несоответствующего качества или допоставить ее.

2.20. Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество продукции либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественной продукции или о доукомплектовании продукции в установленный срок, Заказчик вправе приобрести не поставленную продукцию у других лиц с отнесением на счет Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. Исчисление расходов Заказчика на приобретение у других лиц продукции в случаях их недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Заказчика об устранении недостатков продукции либо доукомплектовании продукции производится по правилам, предусмотренным п. 1 ст. 524 ГК РФ. Заказчик вправе отказаться от оплаты продукции ненадлежащего качества и некомплектной продукции, а если такая продукция оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования продукции либо до их замены.

2.21. Риск случайной гибели и случайного повреждения продукции, а также право собственности на продукции переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи продукции.

2.22. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом договора, Стороны руководствуются действующим законодательством, инструкциями: «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6; «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966 № П-7.

2.23. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

— письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) – при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

— ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения (места жительства) Стороны;

— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту.

2.24. Адрес электронной почты Поставщика для принятия заявок Заказчика:

3. Цена и порядок расчетов.

3.1. Продукция поставляется по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

3.2. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора, в том числе стоимость продукции, расходы на доставку, сумму всех налогов, сборов, других обязательных платежей и т.д.

3.3. Цена продукции выражается в валюте Российской Федерации.

3.4. Цена настоящего договора составляет: () рублей копеек в том числе НДС, без НДС.

3.5. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, не более 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара.

3.6. Источник финансирования – средства обязательного медицинского страхования (ОМС).

3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки (штрафа), установленного разделом 8. «Ответственность сторон» настоящего договора. В данном случае, срок оплаты продукции: в течение 30 календарных дней с даты поступления на расчетный счет Заказчика перечисленных Поставщиком неустойки (штрафа).

3.8. Проценты на сумму отсрочки оплаты продукции не начисляются и не уплачиваются. Поставщик не имеет права на получение с Заказчика процентов, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ за пользование суммой отсрочки оплаты.

3.9. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.10. Стоимость продукции, указанная в Приложении № 1 к настоящему договору, является фиксированной, и изменению в одностороннем порядке в течение срока действия настоящего договора, не подлежит.

4. Обязанности сторон.

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. своевременно поставлять продукцию по заявке Заказчика;

4.1.2. предоставлять вместе с продукцией документацию, указанную в п. 2.8. договора;

4.1.3. обеспечивать условия транспортировки продукции, в соответствии с условиями, предусмотренными инструкцией по применению;

4.1.4. передать Заказчику товар, соответствующий обязательным требованиям к качеству поставляемой продукции.

4.1.5. поставить продукцию в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.1.6. в порядке и сроки установленные настоящим договором направить Заказчику письменное заявление за подписью и печатью уполномоченного лица Поставщика с указанием банковских реквизитов для возвращения денежных средств, перечисленных Поставщиком, в качестве обеспечения исполнения договора, в противном случае на Поставщика могут быть возложены штрафные санкции за неисполнение (ненадлежащее) исполнение обязательств по настоящему договору (п. 8.6. договора), а также вина Поставщика за несвоевременное перечисление денежных средств;

4.1.7. добросовестно выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. обеспечить оплату поставленной продукции в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

5. Качество, срок годности.

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемой продукции в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, утвержденными в отношении данного вида продукции, системами добровольной сертификации, наличие сертификатов, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сертификаты соответствия входят в состав комплекта сопроводительной документации на продукцию и в обязательном порядке передаются Заказчику. Продукция, поставляемая по настоящему договору, должна соответствовать требованиям, установленным законодательством для данного вида продукции, пройти государственную регистрацию в РФ, разрешена в установленном порядке для применения, качество продукции соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции.

5.2. Передаваемая по договору продукция не была в употреблении и недостатков не имеет. Поставщик гарантирует качество продукции, как при хранении, так и при его использовании.

5.3. Срок годности продукции на момент поставки должен соответствовать требованиям установленным законодательством РФ. Срок годности продукции определяется периодом, исчисляемым со дня ее изготовления, в течение которого она пригодна к использованию или датой до наступления которой товар пригоден к использованию. Остаточный срок годности поставляемой продукции на момент поставки ее Заказчику должен составлять сроку согласно Спецификации (Приложение № 1 к договору). Поставка продукции с меньшим сроком годности возможна только по согласованию с Заказчиком в случаях прекращения производства, регистрации, перерегистрации продукции и других причин, что должно подтверждаться соответствующими письмами от производителей или государственных органов, регулирующих соответствующую сферу деятельности.

5.4. Получив товар ненадлежащего качества, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного товара, без промедления не заменит поставленный товар товаром надлежащего качества.

5.5. Если недостатки продукции не были оговорены Поставщиком, Заказчик, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков продукции в разумный срок;

- возмещения расходов на устранение недостатков товара.

5.6. В случае существенного нарушения требований к качеству продукции (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, либо выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за продукцию денежной суммы;

- потребовать замены продукции ненадлежащего качества на продукцию, соответствующую Договору.

5.7. Поставщик отвечает за недостатки продукции, на которую предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи товара Заказчику вследствие нарушения правил пользования продукцией или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

5.8. В отношении качества продукции отсутствуют претензии со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества.

5..9. Поставщик обязуется оформить всю товарно-сопроводительную документацию на русском языке и представить одновременно с передаваемой продукцией.

6. Тара (упаковка) и маркировка.

6.1. Поставщик обязуется обеспечить маркировку и упаковку продукции, соответствующую требованиям нормативно-правовых актов РФ, требованиям ГОСТ, СанПин, и иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида продукции (товаров) и другой действующей нормативно-технической документации, которая обеспечит сохранность продукции при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохранит продукцию от атмосферных воздействий.

6.2. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

6.3. Стоимость тары (упаковки) продукции входит в цену продукции и отдельно не оплачивается.

6.4. Маркировка продукции должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Упаковка товара должна обеспечивать сохранность его физико-химических свойств в течении всего срока годности и содержать информацию на русском языке.

6.5. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение продукции вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе (месте поставки) Заказчика. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки и (или) упаковки продукции.

7. Гарантии, порядок приемки продукции.

7.1. Поставщик гарантирует, что продукция, которую он обязуется поставить по настоящему Договору, соответствует требованиям качества (п. 5.1.,5.2. настоящего договора), имеет свободное обращение в России и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за настоящую продукцию.

7.2. Принятая Заказчиком продукция должна быть им осмотрена в течение 5 рабочих дней.

Заказчик обязан в этот же срок проверить количество, качество и ассортимент принятой продукции требованиям, установленным настоящим договором, и о выявленных несоответствиях или недостатках продукции незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

7.3. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия продукции, поставка которого просрочена.

8. Ответственность сторон.

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора виновная Сторона возмещает другой Стороне ущерб, возникший в связи с нарушением условий настоящего договора.

8.2. За нарушение сроков поставки продукции, установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3 % от цены настоящего договора, указанной в п. 3.4. настоящего договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после последнего дня срока поставки по заявке, указанного в п. 2.2. настоящего договора.

8.3. В случае просрочки устранения недостатков в продукции Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пеней) в размере 0,3% от цены настоящего договора, указанной в п. 3.4. настоящего договора, за каждый день просрочки.

8.4. В случае поставки некачественной продукции Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 0,3% от цены настоящего договора, указанной в п. 3.4. настоящего договора.

8.5. В случае просрочки предоставления документов на продукцию Заказчик вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 0,3% от цены настоящего договора, указанной в п. 3.4. настоящего договора, за каждый документ.

8.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого иного, предусмотренного настоящим договором обязательства, в том числе недопоставки, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% от цены настоящего договора, указанной в п. 3.4. настоящего договора.

8.7. Заказчик вправе потребовать возмещения Поставщиком убытков в полной сумме сверх неустойки.

8.8. Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения обязательства Поставщиком, одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, Заказчик купил у другого лица по более высокой, но разумной цене продукцию взамен предусмотренной договором, он может предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной сделке.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустоек и штрафов, в случае если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.10. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставки товара, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств (финансированием) на счет Заказчика или изменением финансирования.

8.11. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Претензионный порядок

9.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

9.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

9.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

9.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный суд.

9.1.5. Споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Оренбургской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс – мажор).

10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору, если это невыполнение произошло из-за таких обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами форс-мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1. Договора, каждая сторона обязана немедленно известить о них другую сторону в письменном виде, однако не позднее чем через 10 дней с момента их начала.

10.3. В случае несоблюдения стороной сроков, предусмотренных п. 10.2., сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему Договору.

11. Срок действия договора.

11.1. Настоящий договор считается заключенным и действует с даты заключения договора по 31.12.2023г., а в части финансовых обязательств до полного исполнения обязательств сторонами.

12. Изменение, расторжение договора.

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить:

- количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ по договору с изменением цены договора не более чем на 25% цены договора;

- сроки исполнения обязательств по договору (в соответствии с условиями Положения о закупке);

- требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре;

- наименование страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого товара, в случае если качество, технические и функциональные характеристики нового товара не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром;

- стороны договора имеют право снизить цену договора путем заключения дополнительного соглашения к договору без изменения количества товаров (объема работ, услуг) и иных условий исполнения

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств по договору поставки (параграф 3 главы 30 ГК РФ, абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ), в порядке определенном действующим гражданским законодательством и Федеральным законом РФ от 18.07.2011 №223-ФЗ. Односторонний отказ от исполнения Договора (полный или частичный) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора.

12.3. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки продукции ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки продукции.

12.4. Нарушение Договора Заказчиком предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты продукции.

12.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

1) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке;

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора.

12.6. Существенным признается то нарушение Договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора.

12.7. Договор считается измененным в одностороннем внесудебном порядке с момента получения одной стороной уведомления (соглашения) об изменении Договора от другой стороны.

12.8. Договор может быть изменен, если по согласованию сторон изменяется предусмотренное договором объем, цена или сроки исполнения договора.

12.9. Если Заказчик в нарушение закона, иных правовых актов или Договора не принимает товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Заказчика принять товар или отказаться от исполнения Договора. Если Заказчик отказывается оплатить товар, Поставщик вправе потребовать его оплаты и отказаться от исполнения Договора.

12.10. При одностороннем отказе от исполнения Договора он считается расторгнутым через 10 дней с момента получения одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны.

12.11. В случае нарушения Поставщиком срока поставки без уважительной причины (форс-мажор) в период действия Договора Заказчик вправе потребовать расторжения Договора. Указанное нарушение признается сторонами существенным (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

12.12. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты товара в период действия Договора Поставщик вправе потребовать расторжения Договора. Указанное нарушение признается сторонами существенным (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

12.13. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено несоответствие Поставщика предъявляемым требованиям.

12.14. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

13. Антикоррупционная оговорка.

13.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло ли может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

Каналы связи ГАУЗ «ОМПЦ»: телефон (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть сайт ГАУЗ «ОМПЦ» - http://orskgb3.ru,

13.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14. Заключительные положения.

14.1. Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего договора, включая информацию о финансовом положении сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия настоящего договора, так и по окончании его действия в течение трех лет. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из сторон. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию. В случае разглашения конфиденциальной информации виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки в полном объеме.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и Оренбургской области.

14.3. Настоящий договор подписан электронно-цифровой подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика, участника закупки.

14.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться сторонами любым из следующих способов:

- факсимильной, электронной связью;

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

14.5. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

14.6. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

14.7. Стороны письменно уведомляют друг друга о любых изменениях своего правового статуса, включая изменения данных о государственной регистрации, банковских реквизитах и адресах сторон.

14.8. Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны только после подписания уполномоченными сторонами Дополнительного соглашения.

Приложение:

1.Спецификация

15. Юридические адреса и банковские реквизиты, подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1к договору поставки

№ от «___» _________ 20____г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными