Тендер - Поставка бытовой химии №243316433

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть33 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Хакасия Респ Место поставки (адрес):Республика Хакасия, г. Абакан, пр.Ленина,66.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Документация_о_проведении_запроса_котировок_

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

от «05» апреля 2023 года 1. Способ закупки — запрос котировок в электронной форме

2. Адрес электронной площадки в информационно-коммуникационной сети интернет – https://www.rts-tender.ru .

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса:

3. Заказчик:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия»;

Адрес местонахождения, почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, 66

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактное лицо: Димакова Елена Владимировна

4. Предмет и объем услуг: Поставка бытовой химии для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» и его филиалов, количество услуг смотреть в документации о проведении запроса котировок (Техническое задание).

5. Место и срок поставки товара: Республика Хакасия, г. Абакан, пр.Ленина,66. Срок поставки: Поставка товара осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика.

6. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора: Начальная (максимальная) цена включает в себя стоимость товара, все затраты на транспортные расходы по доставке товара, расходы на разгрузку и погрузку, страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также любые иные расходы Поставщика, и составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Триста пятьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 64 копеек.

7. Размер обеспечения заявки: не предусмотрен

8. Размер обеспечения исполнения договора: не предусмотрен

9. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи котировочных заявок:

Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из предложений участника запроса котировок в электронной форме о предлагаемых товаре, работе, услуге, а также о цене договора. Такая заявка направляется участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать заявку на участие в таком запросе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки, указанной в настоящем извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

Дата начала подачи котировочных заявок: «05» апреля 2023 года.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 10:00 (время местное): «12» апреля 2023 года.

10. Сведения об участии в закупке субъектов МСП: Участниками закупки могут быть только лица из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

11. Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление извещения, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления извещения в форме электронного документа: Извещение о проведении запроса котировок находится в открытом доступе на Официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru, также возможно получение извещения у Заказчика по письменному запросу без взимания платы в течение 1-го рабочего дня от даты поступления запроса. Запрос должен быть оформлен на фирменном бланке организации и подписан руководителем, либо другим уполномоченным лицом.

12. Место и дата рассмотрения и оценки котировочных заявок участников процедуры закупки:

Рассмотрение и оценка котировочных заявок будет проводиться единой комиссией по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Абакан, пр. Ленина, 66, каб. № 3 (отдел закупок) (точное время утверждается комиссией в день рассмотрения котировочных заявок).

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: «13» апреля 2023г.

Специалист по закупкам Димакова Е.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТО РОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Поставка бытовой химии для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» и его филиалов

г. Абакан▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» (далее — Заказчик) проводит запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку бытовой химии для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» и его филиалов

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к извещению о проведении запроса котировок № 1

Техническое задание

на поставку бытовой химии для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» и его филиалов

Объемы, закупаемые для ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия»

- Посмотреть таблицу с данными

Объемы, закупаемые для филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе»

- Посмотреть таблицу с данными

Срок годности на момент поставки Товара должен составлять не менее 12 месяцев.

Место поставки товара: РФ, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина,66

Сроки и порядок поставки: Поставка товара осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика. Заявка по количеству и ассортименту подается Поставщику по электронной почте или факсом с обязательным подтверждением последним получения такой заявки (письмо с подтверждением должно быть направлено в день получения заявки на электронную почту Заказчика или факс).

Товар должен транспортироваться в надлежащей упаковке, отвечающей требованиям для перевозки данного вида товаров и обеспечивающей сохранность товара от повреждений при перевозке всеми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути и хранении. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), в упаковке производителя.

Требования к качеству товара: Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, действующим в России межгосударственным стандартам, техническим регламентам и национальным стандартам РФ, и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

На товаре не должно быть следов механических повреждений, дефектов, а также иных не соответствующих официальному техническому описанию

Заведующий хозяйством Аврамова Т.А.

Приложение к извещению о проведении запроса котировок № 2

Фирменный бланк Исполнителя

Федеральное бюджетное учреждение

здравоохранения «Центр гигиены и

эпидемиологии в Республике Хакасия»

________________________

(указать номер извещения)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) __________________________________________________________________________________

Номер контактного телефона: _______________________________________________

Адрес электронной почты:____________________________________

Информация о контактном лице (ФИО, номер телефона): ________________________

Банковские реквизиты:

ИНН:

КПП:

ОГРН:

2. Сведения о товаре, являющихся предметом договора, их объем и условия выполнения (с приложением копий документов подтверждающих соответствие товара _________).

3. Цена включает в себя стоимость товара, все затраты на транспортные расходы по доставке товара, расходы на разгрузку и погрузку, страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также любые иные расходы Поставщика______________________________________ руб.

4. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

5. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения котировочной заявки в случае, если в извещении о проведении запроса котировок содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения котировочной заявки с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения).

В случае принятия нашей заявки и признания победителем, организация согласна исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок от № «_____»_________ 20_ г. и Приложении № 1 к указанному извещению.

Приложение: - (указать при наличии приложений их наименование и количество листов).

Руководитель ______________________ Ф.И.О.

(подпись) М.П.

Приложение к извещению о проведении запроса котировок № 3

Проект Договора №___

г. Абакан «___» 20_ г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия», в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и _______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь нормами Федерального закона от 18.07.2011 N223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и согласно ч.17 Положения от 11.12.2018 «О закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» и на основании результатов Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от _____________20_г. № ___ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить бытовую химию для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» и его филиалов (код ОКПД 2 – 20.41.32.121, 20.20.14.000, 22.22.11.190, 32.99.59.000, 13.92.29.110, 20.41.44.190, 22.19.60.119, 20.41.3, 20.41.32.125, 22.29.29.190, 32.91.11.000, 20.41.32.111, 13.92.29.190) (далее по тексту Договора «Товар») определенного наименования, ассортимента и количества, согласно Спецификации (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора), а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

2.1. Товар должен транспортироваться в надлежащей упаковке, отвечающей требованиям для перевозки данного вида товаров и обеспечивающей сохранность товара от повреждений при перевозке всеми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути и хранении. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), в упаковке производителя.

2.2. Сроки и порядок поставки: Поставка товара осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика. Заявка по количеству и ассортименту подается Поставщику по электронной почте или факсом с обязательным подтверждением последним получения такой заявки (письмо с подтверждением должно быть направлено в день получения заявки на электронную почту Заказчика или факс).

- поставлять товар в точном соответствии по наименованию и количеству, указанному в заявке. В случае, если Заказчиком не был выбран полный объем товара, указанный в Спецификации, Поставщик не должен поставлять оставшуюся невыбранную часть товара. В случае незаявленной по количеству и наименованию поставки товара Поставщик будет нести все связанные с такой поставкой и возвратом товара расходы самостоятельно, без предъявления претензий к Заказчику.

Товар должен транспортироваться в надлежащей упаковке, отвечающей требованиям для перевозки данного вида товаров и обеспечивающей сохранность товара от повреждений при перевозке всеми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути и хранении. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), в упаковке производителя.

2.3. Доставка товара в пункт его приемки-передачи и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика за его счет.

2.4. Пунктом поставки товара по настоящему Договору является:

-РФ, Республика Хакасия, г. Абакан, пр.Ленина,66.

2.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара является момент фактической приемки-передачи товара на складе Заказчика. С этого момента на Заказчика переходят право собственности на товар и риск случайной гибели или повреждения товара.

2.6. Упаковка товара должна соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам и техническим условиям и при условии надлежащего обращения с грузом обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузки и хранении.

2.7. При поставке Поставщиком по настоящему Договору товара в ассортименте, не соответствующем спецификации, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченных денежных средств.

2.8. Заказчик в течение 20 календарных дней со дня получения товара и документов на приемку товара, направляет Поставщику подписанные товарные накладные/УПД, акт приема-передачи Товара или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения. Обнаруженные недостатки устраняются Поставщиком за свой счет.

В случае устранения нарушений указанных в мотивированном отказе срок начинает течь заново с момента регистрации у ЗАКАЗЧИКА исправленного комплекта документов.

Приемка по количеству и качеству при передаче Товара ЗАКАЗЧИКУ:

• • Приемка Товара по количеству мест и качеству, в части отсутствия повреждений упаковки (тары), которые

можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия упаковки, производится уполномоченным представителем ЗАКАЗЧИКА, непосредственно при передаче Товара.

• • Одновременно с Товаром ПОСТАВЩИК по месту поставки товара передает следующие

товаросопроводительные документы:

• оригинал подписанной ПОСТАВЩИКОМ товарной накладной /УПД на поставляемый товар с указанием цены – в 2 (двух) экземплярах;
• счет-фактуру (при наличии), оформленную в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ;
• копи регистрационных удостоверений, выданных уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (если наличие регистрационного удостоверения установлено Техническим заданием);
• копии документов, подтверждающих соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и подтверждаться сертификатами, выданными производителем (в случае, если в соответствии с законодательством РФ товар подлежит обязательной сертификации или подтверждению соответствия).
  • Отгрузочные документы, счета и счета-фактуры оформляются ПОСТАВЩИКОМ.
  • Основанием для мотивированного отказа в подписании Заказчиком товарных накладных/УПД для оплаты за поставленный Товар является нарушением п.2.9. настоящего договора.
  • Если в процессе передачи Товара будут обнаружена недостача или излишки Товара по количеству мест,

ЗАКАЗЧИК вправе не принимать данный Товар. При этом представители Сторон, осуществляющие передачу-приемку Товара, оформляют Акт об установленном расхождении и вносят соответствующую запись в Товарно-транспортную накладную. В тот же день ЗАКАЗЧИК направляет копию Акта об установленном расхождении в адрес ПОСТАВЩИКА письмом по электронной почте.

• • В случае выявления недостачи Товара ПОСТАВЩИК обязан за свой счет в объеме, указанном в Акте об

установленном расхождении, поставить недостающий Товар в течение 7 (семи) суток со дня оформления данного Акта. В случае невозможности поставки недостающего Товара в указанные сроки ПОСТАВЩИК обязан незамедлительно уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА;

• ЗАКАЗЧИК вправе отказаться принять Товар в случаях:
• направления неполного комплекта или неправильно оформленного комплекта документов;
• отсутствия сопроводительных документов к Товару;
• несоответствия Товара по количеству, указанному в товарно-транспортной накладной и/или в заявке ЗАКАЗЧИКА;
• несоответствия упаковки и маркировки Товара;
• несоответствия Товара по качеству в части наличия видимых повреждений тары;
• нарушения сроков годности, установленных для Товара.
• С момента подписания уполномоченным представителем ЗАКАЗЧИКА Товарной накладной Товар считается принятым ЗАКАЗЧИКОМ по количеству мест и качеству в части видимых недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия тары (упаковки).
• ЗАКАЗЧИК вправе предъявить претензии к ПОСТАВЩИКУ, связанные с недостатками Товара, находящегося внутри тарного места по количеству и качеству, если недостатки обнаружены в течение срока годности/использования Товара со дня передачи-приемки Товара;
• Приемка Товара по количеству осуществляется путем выборочного (или в полном объеме) вскрытия тарной упаковки и пересчета единиц Товара в тарной упаковке. При выявлении недостачи представителями ЗАКАЗЧИКА оформляется Акт об установленном расхождении, который направляется в адрес ПОСТАВЩИКА письмом по электронной почте. Уполномоченный представитель Поставщика имеет право прибыть на склад Заказчика в течение 3(трех) рабочих дней с даты направления Акта, для осмотра и пересчета поставленного Товара;
• В случае необходимости проведения анализа Товара компетентным органом срок приемки Товара по качеству (кроме несоответствия качества Товара, которое должно было быть установлено при визуальном осмотре) продлевается на время проведения такой проверки.
• Для проверки соответствия качества поставляемого Товара ЗАКАЗЧИК вправе привлекать независимых экспертов. В случае забраковки Товара компетентным органом Заказчик обязан известить об этом ПОСТАВЩИКА с приложением копий документов, подтверждающих результаты проведенной проверки.
• При выявлении недостатков Товара по качеству ЗАКАЗЧИК признает поставленный Товар Товаром ненадлежащего качества, и оформляет претензию, которая направляется ПОСТАВЩИКУ письмом по электронной почте. В претензии должны быть указаны:
• дата поставки;
• реквизиты товарной накладной;
• суть претензии по качеству и наименование Товара, признанного Товаром ненадлежащего качества;
• количество Товара ненадлежащего качества;
• уведомление о том, что Товар ненадлежащего качества принят на ответственное хранение;
• ПОСТАВЩИК обязан за свой счет в объеме, указанном в претензии, принять и вывезти Товар ненадлежащего качества в течение 7 (семи) суток с момента выставления претензии. В случае отказа или уклонения ПОСТАВЩИКА от вывоза Товара ненадлежащего качества Заказчик по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления претензии ПОСТАВЩИКУ, вправе возвратить ненадлежащий Товар по адресу местонахождения ПОСТАВЩИКА в объеме, указанном в претензии. Расходы по возврату Товара в полном объеме возлагаются на ПОСТАВЩИКА.

2.17. Поставщик обязан письменно информировать Заказчика обо всех случаях невозможности выполнения им условий настоящего Договора не позднее 5-ти рабочих дней до наступления срока выполнения обязательств.

2.18. В случае своевременной поставки товара, но непредставления документов, указанных в п. 3.1 Договора, Заказчик вправе не принимать товар, и обязательства по поставке считаются не исполненными.

3. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

Срок годности на момент поставки Товара должен составлять не менее 12 месяцев.

3.2. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар и т.п.

3.3. Поставляемый товар должен соответствовать техническому заданию по наименованиям, количеству, техническим характеристикам.

3.4. Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к товару действующим законодательством.

3.5. Товар должен быть поставлен в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, с маркировкой, соответствующей действующим техническим документам.

3.6. С товаром предоставляется регистрационное удостоверение и (или) сертификат (декларацию о соответствии качества товара), методические указания по использованию (в случае наличия), документы должны быть заверены синей печатью Поставщика.

3.7. Качество товара должно соответствовать ГОСТам и подтверждаться в установленном законом порядке сертификатами. Сертификаты соответствия, и/или другие документы качества в соответствии с требованиями действующего законодательства, на товар, предоставляются Поставщиком в момент передачи товара Заказчику. Упаковка, маркировка, условия и порядок доставки должны соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством к товарам данного вида.

3.8. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара действующим в Российской Федерации техническим условиям, стандартам и требованиям, предъявляемым к Товару такого рода. В случае если в ходе приемки товара Заказчиком будут выявлены несоответствия поставляемого товара или его невозможность использования для целей настоящего Договора для нужд Заказчика, данный товар подлежит возврату Поставщику. Поставщик обязан принять такой товар, возвращенный Заказчиком, с соблюдением всех установленных правил и процедур, либо обменять его на аналогичный.

3.9. Приемка товара по количеству осуществляется уполномоченным представителем Заказчика, непосредственно при передаче товара, а в случае невозможности – в течение 5-ти рабочих дней с момента получения товара.

3.10. Поставка товара должна быть осуществлена Поставщиком в полном объеме, в соответствии со Спецификацией (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

3.11. При поставке товара другого ассортимента, либо товара без надлежащей документации, либо с видимыми повреждениями целостности упаковки, товар принятию и оплате не подлежит. Товар принимается на ответственное хранение в соответствии со ст.514 Гражданского кодекса Российской Федерации, о чем уведомляется Поставщик.

3.12. Заказчик, вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение всего срока годности. Дата приемки соответствует дате, указанной на товарной накладной. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 3 дней от даты получения претензии.

3.13. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена некачественного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии.

3.14. Претензии по количеству предъявляются Поставщику в течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения недостатков, по качеству в течение всего срока годности. Претензия направляется по факсу и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается дата ее передачи по факсу. Срок для ответа устанавливается 10 (десять) календарных дней со дня ее получения, если иной срок не установлен в самой претензии. Ответ на претензию направляется по факсу и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае, если в указанный в претензии разумный срок претензионные требования не удовлетворены (полностью или частично), сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд Республики Хакасия.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. своевременно поставить качественный, полностью укомплектованный Товар в ассортименте, указанном в Спецификации и Заявке.

4.1.2. подтверждать получение заявки от Заказчика, по количеству и ассортименту товара, партия которого подлежит поставке в срок, указанный в п. 2.2. настоящего Договора, в день получения заявки от Заказчика.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.2. производить оплату полученного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена по вине Поставщика.

4.4. Поставщик вправе:

- требовать от Заказчика оплаты в полном объеме принятого им Товара в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору;

- при согласовании с Заказчиком, поставить товар, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

4.5. Заказчик, вправе в случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим его исполнением Поставщиком передать сведения о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.

4.6. Стороны обязуются не раскрывать и не разглашать факты и информацию, полученную при выполнении настоящего Договора, кроме случаев обязательного предоставления такой информации согласно действующему законодательству Российской Федерации.

4.7. В период действия настоящего Договора Стороны в рамках Договорных обязательств стремятся не нанести друг другу ущерба в любой форме и действуют с целью создания наиболее благоприятных условий для выполнения настоящего Договора.

4.8. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика, права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

5.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Договора составляет - ___________. В том числе НДС__%______руб.___коп.. (Вариант: НДС не облагается на основании п.__ст.__НК РФ), в том числе:

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

Источник финансирования: собственные средства учреждения.

5.2. Цена включает в себя стоимость товара, все затраты на транспортные расходы по доставке товара, расходы на разгрузку и погрузку, страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также любые иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.3. Оплата товара по Договору производится Заказчиком безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный товар, на основании подписанных сторонами товарных накладных (или УПД), выставленных Поставщиком счета, счет – фактуры (при наличии), в течение 7 (семи) рабочих дней.

Оформление документов (счет, товарная накладная (или УПД), счет-фактура (при наличии)) должно производиться в соответствии со ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011г.

В счет - фактуре и товарной накладной разделы «Наименование», «единица измерения», «цена» заполняются в соответствии со спецификацией (Приложение№1 к Договору).

5.4. Реальной датой оплаты поставки считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.5. Форма расчетов: платежное поручение.

5.6. В случае выявленных нарушений условий Договора со стороны Поставщика, Заказчик, вправе приостановить оплату поставленного товара до оплаты Поставщиком неустойки и штрафа, предусмотренных в разделе 7 настоящего Договора.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, изменения законодательства, иных обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.2 Сторона, для которой наступила невозможность исполнить свои обязательства по настоящему Договору, должна незамедлительно уведомить об этом другие стороны в письменном виде с обязательным приложением официальных документов уполномоченных органов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы.

6.3 Несвоевременное уведомление других сторон не освобождает сторону от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по договору несет Поставщик.

7.2. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Размер штрафа устанавливается договором в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил определения размера штрафа, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил определения размера штрафа, в том числе рассчитывается как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа)).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ______________ рублей

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.7. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 2.4 договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.4 - 7.5 договора.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком.

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет___________________ рублей.

7.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере _________ рублей .

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере _________ рублей .

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.

8.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ,

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

• Возникшие в ходе исполнения настоящего Договора разногласия рассматриваются сторонами путем переговоров.
• Неурегулированные сторонами разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Хакасия.
• Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 15 дней. Информация об изменении Договора или о расторжении Договора, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Договора или расторжения Договора.
• Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем порядке. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством в том числе:
• отказ поставщика (исполнителя) передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);
• существенное нарушение поставщиком (исполнителем) требований к качеству услуг, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);
• неоднократное нарушение поставщиком (исполнителем) сроков оказания услуг (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);
• отступление поставщика (исполнителя) в работе, услуге от условий Договора или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
• Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Договором.
• Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с п. 8.4.
• Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.
• Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.
• Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора.
• Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 8.6. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.
• Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях:

1) если в ходе исполнения Договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар, выполненные работы или оказанные услуги не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) извещением о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару, выполненным работам или оказанным услугам или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара, выполненных работ или оказанных услуг таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

• Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым Договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения Договора, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
• При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
• Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий Договора предусмотрена Договором:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Договора;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Договоре цены единицы услуг, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема услуг стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы услуг. Цена единицы дополнительно оказываемых услуг или цена единицы услуг при уменьшении предусмотренного Договором объема услуг должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренный в Договоре объем таких услуг.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны обязуются руководствоваться действующим на момент заключения Договора законодательством РФ.

Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон в соответствии с условиями функционирования электронных площадок.

В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов, сторона обязана сообщить об этом другой стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

Корреспонденция направляется по адресам, указанным в разделе 14 Договора. Не полученная (возвращенная) корреспонденция, направленная по указанным в Договоре адресам, считается полученной, а уведомление одной стороны другую соответственно состоявшимся.

Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и являются приложениями к нему.

Экземпляры дополнительных соглашений, бухгалтерских документов, возникающих в ходе исполнения настоящего Договора, переданные с помощью факсимильной связи, считаются имеющими юридическую силу до момента получение оригиналов. Оригинальные экземпляры одновременно должны быть высланы адресату по почте заказным письмом с заказным уведомлением или нарочным.

АНТИКОРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Под Конфиденциальной информацией для целей Договора понимается любая информация, передаваемая любой из Сторон другой Стороне в процессе реализации Договора, за исключением сведений, опубликованных в средствах массовой информации по инициативе Заказчика или третьих лиц.

Стороны обязуются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации:

а) не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Конфиденциальной информации без получения предварительного письменного согласия другой Стороны;

б) предпринимать все меры и использовать все законные средства для защиты Конфиденциальной информации и предотвращения ее несанкционированного раскрытия.

ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

12.1. Стороны соглашаются и подтверждают, что документы, которыми Стороны обмениваются в рамках исполнения настоящего договора, в том числе, но, не ограничиваясь этим: уведомления, требования, претензии, спецификации, счета, доверенности, переданные посредством факсимильной связи и/или электронной почты (Заказчик: E-mail:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Поставщик (Исполнитель, Подрядчик): E-mail: ______________________ ), имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

12.2. Подтверждением направления письма на электронный почтовый ящик (e-mail) является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения – такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки.

12.3. Стороны установили, что документы, которыми Стороны обмениваются в рамках настоящего договора должны направляться на/отправляться с номеров/адресов, указанных в разделе 14 «Реквизиты и подписи сторон», или на иные адреса, о которых Стороны письменно уведомят друг друга.

При этом надлежащим уведомлением о новом адресе является его направление в письме, направленном с адреса, указанного Стороной в настоящем договоре или в уведомлении, подписанном уполномоченным представителем Стороны и скрепленном печатью. Отправленные на указанные адреса документы считаются переданными в день их отправки другой Стороне.

Каждая из Сторон несет риски неполучения корреспонденции, направляемой указанным в настоящем разделе договора способом.

12.4. Заказчик подтверждает, что указанные адреса электронной почты принадлежат Заказчику, Заказчик является единственным лицом, имеющим доступ к указанным электронным почтовым ящикам, и у Заказчика имеется возможность регулярно получать документы, направляемые по указанным адресам.

12.5. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. Стороны резюмируют, что именно Сторона, с чьего электронной почтового ящика направлено сообщение, его направила.

12.6. Заказчик обязуется в случае выявления фактов незаконного использования электронных почтовых ящиков, адреса которых указаны в настоящем договоре, третьими лицами незамедлительно сообщить об этом Исполнителю и Стороны принимают все меры для выяснения действительных

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор, вступает в силу с момента заключения Договора и действует: в части поставки товара – с момента заключения по 31.12.2023г., а в части взаиморасчетов – до полного выполнения обязательств сторонами.

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА,

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ ______от «_____» 20_ г.

Спецификация

Объемы для ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия»

- Посмотреть таблицу с данными

Объемы, закупаемые для филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе»

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО цена Договора составляет: ________ (______________) рублей __ копеек

- Посмотреть таблицу с данными

Объемы, закупаемые для филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе»

- Посмотреть таблицу с данными

Дата составления 05.04.2023

Специалист по закупкам Димакова Е.В.