Тендер - Поставка ветеринарных препаратов №243257840

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_ГК_Вет._препараты

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____

НА ПОСТАВКУ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ­­­­­

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Вологда « » 2023 г.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Вологодской области (УФСИН России по Вологодской области), действующее от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице __________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _____________ (__________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующей на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1.Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику ветеринарные препараты (далее – Товар), указанный в п. 1.2 Контракта, а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку товара грузополучателем и оплатить товар на условиях настоящего Контракта.

1.2 Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

1.3. Качество на момент поставки поставляемого товара должно соответствовать техническому заданию (Приложение № 1 к Государственному контракту).

1.4. Грузополучатель: ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Вологодской области, расположенное по адресу: Вологодская область, Череповецкий район, г. Череповец, Северное шоссе, д. 67 «В».

2. Права и обязанности Сторон

2.1.Государственный заказчик обязан:

Обеспечить приемку товара (включая проведение экспертизы поставленного товара) в соответствии с условиями разделов 3и 9 Контракта.

Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по Контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика, условиям Контракта.

Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 4 Контракта.

Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с разделом 6 Контракта за невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.1.5. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Грузополучателем без замечаний Актов приема-передачи товара (приложение № 2).

2.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения его в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.1.7. Уменьшить сумму, подлежащую уплате Государственным заказчиком Поставщику на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

2.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно - хозяйственную деятельность Поставщика.

2.2.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.2.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов товара в соответствии с условиями раздела 5 Контракта.

2.2.4. Участвовать в приемке товара по качеству. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара.

2.2.5. В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом, отказаться от исполнения Контракта, потребовать возмещения ущерба, причиненного Поставщиком неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта.

2.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2.7. Привлекать экспертов, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, для проверки (экспертизы) в ходе приемки товара показателей его качества и безопасности на соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

2.3. Поставщик обязан:

Любыми доступными средствами связи известить Государственного заказчика и Грузополучателя о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.

Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар, соответствующий по качеству и количеству требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.

2.3.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 3 Контракта.

2.3.5. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией перечисленной в пункте 3.9. Контракта.

2.3.6. Передать платежные и иные документы в порядке и на условиях, предусмотренных пункте 3.9. Контракта.

2.3.7.Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов товара в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 Контракта.

2.3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту возместить ущерб, причиненный Государственному заказчику неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3.9. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Грузополучателем товара в соответствии с условиями раздела 4 Контракта.

2.4.2. Требовать уплату неустойки (штрафов, пеней) согласно разделу 6 Контракта.

2.4.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3. Порядок поставки

3.1. Местом поставки товара является склад Грузополучателя (ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Вологодской области), расположенный по адресу: Вологодская область, Череповецкий район, г. Череповец, Северное шоссе, д. 67 «В». 3.2. Приемка товара производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.1965, № П-7 от 25.04.1966 с последующими изменениями в части, не противоречащей действующему законодательству РФ.

3.3. Срок поставки товара указан в техническом задании (Приложение №1 к Государственному контракту). График поставки устанавливается следующий: поставки товара осуществляются одной партией, транспортом Поставщика до склада Грузополучателя. Время поставки: понедельник - пятница с 8:00 до 16:00, обед с 12:30 до 13:30. Поставщик обязуется уведомить Государственного заказчика о готовности товара к передаче заказчику/грузоперевозчику/грузополучателю (далее - передача) не позднее чем за 2 (два) дня до такой передачи.

3.4. Поставщик обязуется обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время доставки, в том числе при погрузке-разгрузке и хранении. Транспортная тара должна быть снабжена наклейкой, содержащей информацию о поставщике, наименовании товара и его количестве.

3.5. Поставщик обязуется обеспечить температурный режим транспортировки товара в соответствии с инструкцией по применению на препараты для ветеринарного применения согласно приложению к Контракту.

3.6. Поставщик обязуется обеспечить хранение товара при его транспортировке в соответствии с инструкцией по применению препаратов.

3.7. Стоимость за упаковочные материалы не взыскивается, материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включается в стоимость товара.

3.8. Обязанность Поставщика передать товар Государственному заказчику считается исполненной в момент получения товара Грузополучателем.

3.9. Партия товара должна сопровождаться комплектом сопроводительной документации:

1) товарная накладная (в 3-х экземплярах);

2) счет (счет-фактура) или УПД (в 3-х экземплярах);

3) документы, подтверждающие качество и безопасность товара (в 3-х экземплярах).

4. Цена Контракта и условия расчетов

4.1. Цена Контракта на поставку Товара составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копейки, включая НДС ____ рубля ___ копеек / НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта (цена единиц товаров) включает в себя расходы Государственного заказчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе страхование, сборы, погрузо-разгрузочные работы, доставку товара до склада Грузополучателя и иные обязательные платежи, установленные действующим законодательством РФ.

4.2. Датой фактической поставки товара считается дата подписания акта приемки-передачи грузополучателем. В указанном акте приемки-передачи указываются: номер серии, дата изготовления и срок годности товара, а также реквизиты документа, подтверждающего качество поставленной серии.

4.3. Расчет за поставленный товар осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 12 Контракта, в следующем порядке - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке товара и получения от Поставщика соответствующих документов: счета-фактуры и универсального передаточного документа на отпущенный товар.

4.4. Обязательства Государственного заказчика по оплате товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

4.5. Государственный заказчик имеет право произвести полный или частичный отказ от оплаты расходов, не предусмотренных в настоящем Контракте.

4.6. Цена Контракта является твердой и не изменяется в течение всего срока действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и настоящим Контрактом.

4.7. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. Изменение банковских реквизитов действительно, если оно оформлено в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписано Сторонами. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте банковским реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

5. Гарантии

5.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение срока годности с момента поставки товара в адрес Грузополучателя. Поставщик обязан по первому требованию Государственного заказчика в течение 20 календарных дней заменить некачественный товар на новый. Такой товар не засчитывается в счет выполнения обязательств по Контракту и подлежит замене в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Контракта.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 1000 рублей 00 копеек.

6.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе нарушения срока поставки товара, просрочки гарантийных обязательств, нарушения срока замены некачественного товара), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 10 % цены Контракта, указанной в пункте 4.1 Контракта, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1000 рублей 00 копеек.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.11. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но, не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по контракту и срок исполнения обязательств.

7.3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна в течение 10 дней известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне документ компетентного органа или организации о наличии обстоятельств непреодолимой силы.

7.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и её последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца или они или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При невозможности достижения соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Вологодской области.

8.2. До направления возможного искового заявления в Арбитражный суд Вологодской области, предъявление претензии другой Стороне является обязательным. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 20 дней с момента получения. Срок подачи претензии – в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда.

9. Экспертиза товара

9.1. В целях проверки соответствия товара, передаваемого Поставщиком, условиям Контракта Государственным заказчиком проводится экспертиза. Экспертиза проводится Государственным заказчиком своими силами.

9.2. Поставщик обязан предоставить на экспертизу Государственному заказчику товар с предоставлением комплекта документов в составе: универсальный передаточный документ, документы подтверждающие качество.

9.3. Экспертиза товара на соответствие требованиям, установленным Контрактом и предусмотренной им нормативной и технической документации, проводится уполномоченными представителями Государственного заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки такого товара. По итогам проведения экспертизы товара уполномоченные представители Государственного заказчика в произвольной форме составляют заключение с указанием соответствия (несоответствия) товара требованиям Контракта (далее - Заключение экспертизы), которое должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Заключение экспертизы составляется в 3 (трех) экземплярах, по одному для Государственного заказчика, Поставщика и Грузополучателя. Грузополучателю экземпляр Заключения экспертизы передается Государственным заказчиком.

9.4. Подписание Заключения экспертизы без замечаний уполномоченными представителями Государственного заказчика, является основанием для передачи товара Поставщиком и приемки его Государственным заказчиком соответственно.

9.5. В случае, если по результатам экспертизы будут установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке товара, в Заключении экспертизы могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При этом, в случае выявления несоответствия поставленного товара требованиям Контракта, Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке товара, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Поставщиком.

10. Прочие условия, срок действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2023, а в части расчетов и гарантийных обязательств – до полного их завершения.

10.2. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. В случае заключения Контракта в ЕАТ «Берёзка» контракт составляется в форме электронного документа, подписывается цифровой электронной подписью сторон.

10.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменной форме.

11. Изменение, расторжение Контракта

11.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и ст. 95 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. Изменение существенных положений настоящего Контракта не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:

а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, допускается изменение существенных условий Контракта при его исполнении. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

11.3. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Соглашений к Контракту. Все приложения и Соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

11.4. Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:

11.4.1. по соглашению Сторон;

11.4.2. по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении Контракта другой Стороной или по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

11.5. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственного заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость поставляемого товара соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически выполненных на момент расторжения Контракта.

11.6. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

11.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщик за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика права и обязанности Государственного заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Государственному заказчику.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Государственному контракту

№ ____ от «____» _________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Государственному контракту

№ ____ от «____» _____________ 2023 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

по государственному контракту от «_____» _____________ 20___г. №_______

г._____________________________ «_____» ______________20___г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице _____________________________(должность, Ф.И.О. представителя), действующего на основании __________________________________, с одной стороны и представитель Грузополучателя, в лице ____________________________(должность, Ф.И.О. представителя), действующего на основании ________________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт приема-передачи товара о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями государственного контракта от______ 20__г. №_______ Поставщик передал (поставил), а Грузополучатель Государственного заказчика принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Сопроводительные документы, переданные вместе с товаром:

товарная накладная от ________ №_________;

документы, удостоверяющие качество товара ______________________________________________(наименование соответствующего документа) от__________________________№________________________________.

3. Товар принят в соответствии с действующими Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

4.Стороны взаимных претензий по качеству, количеству, комплектности и сроку поставки переданного (поставленного) товара претензий не имеют. Поставленный товар соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Грузополучателем в трех подлинных экземплярах: 1-й экземпляр - Государственному заказчику, 2-й экземпляр - Грузополучателю, 3-й экземпляр - Поставщику.

От Грузополучателя От Поставщика

__________________________ __________________________

__________________________ __________________________

«_____»____________20____г. «_____»_____________20____г.

(дата подписания акта) (дата подписания акта)

- Посмотреть таблицу с данными

«___» ___________ 2023 г. «___» ____________ 2023 г.

МП МП