Тендер - Поставка поверочных газовых смесей №243254338

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_1_Спецификация_к_ТД_с_ТР__НДС__▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_v1_ - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_4_Типовой_договор_ТР_включены_в_стоимость_МТР_кроме_того_НДС__▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_v1_ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 4

к приказу ООО «Газпром НГХК»

от «___»________2023 №_______

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________

г. Новый Уренгой «___»___________20__ г

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Новоуренгойский газохимический комплекс» (краткое наименование ООО «Газпром НГХК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и _________________________________*, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________*, действующего на основании ___________* с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, принимая во внимание результаты/на основании (не нужное исключить)__________________________________ *, заключили настоящий Договор (далее – Договор) нижеследующем:

*Корректировать в зависимости от победителя закупки и способа закупки.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется осуществить поставку _________________* (далее Товар), согласно Спецификации (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Договора), а Покупатель оплатить и принять указанный Товар на условиях Договора.
*Корректировать в зависимости от предмета закупки.

Наименование, ассортимент, количество, стоимость, цена за единицу Товара, цена поставляемого Товара без НДС технические характеристики, срок поставки согласованы Сторонами в Спецификации.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации).

Поставляемый Товар должен быть включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. N 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».**

**Добавлять в зависимости от предмета закупки.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Общая сумма Договора определяется в соответствии со Спецификацией, _________________(заполнить сведения о Протоколе итогов в случае конкурентной закупки или исключить) и составляет________(_______) руб. ___ коп.,* кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
*Корректировать в зависимости от стоимости.

Цена Договора является твердой (неизменной) и существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора (статья 451 ГК РФ), не является основанием для ее пересмотра и включает в себя все возможные расходы и издержки Поставщика, связанные с выполнением обязательств по Договору, включая налоги, сборы, инфляционные ожидания и финансовые риски, транспортные услуги и сопутствующие им сборы, связанные с доставкой продукции от Поставщика к Покупателю.

Изменение цены Товара Поставщиком в одностороннем порядке не допускается, в том числе в случае изменения цен на исходное сырье, материалы, комплектующие изделия и (или) услуги против цен, действующих на дату подписания Спецификации.

Оставить в тексте договора один из вариантов*
а) Оплата за поставленный товар с учетом транспортных расходов осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) (для организаций, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства).
б) Оплата за поставленный товар с учетом транспортных расходов осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) (для организаций, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства).
*Корректировать в зависимости от победителя закупки.

Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями, действующего налогового законодательства. При подписании счета-фактуры не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи либо иного аналога собственноручной подписи. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не представления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату Товара (работ, услуг) по Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры. В течение 3 (трех) дней Сторона, получившая счет-фактуру с несоответствующими требованиями Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

Заполнение формы УПД (статус «1») должно быть в соответствии с требованиями к счету-фактуре, установленными ст. 169 НК РФ, и с дополнительными реквизитами, удовлетворяющими требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом.

Товар, передаваемый по настоящему договору, поступает в свободное распоряжение Покупателя и не считается находящимся в залоге у Поставщика.

ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Поставка Покупателю Товара производится Поставщиком в сроки и в порядке, определенном Договором.

Доставка Товара производится автомобильным транспортом до склада Покупателя по адресу, указанному в Спецификации к Договору.

Поставщик обязан уведомить Покупателя об отгрузке Товара в течение 24 (двадцати четырех) часов по факсимильной связи или электронной почте с приложением товарно-транспортной накладной и упаковочного листа по каждому транспортному средству.

Уведомление о готовности Товара к отгрузке и счета на оплату отправляются Поставщиком на следующие адреса электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть или факсимильной связью на номер телефона/факса (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Поставка Товара сопровождается следующими документами:

• Товарной накладной, оформленной по форме ТОРГ-12 и утвержденной Постановлением ГОСКОМСТАТА России от 25.12.1998 № 132 или УПД;
• Счетом-фактурой, оформленным по форме, установленной Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (с учетом изменений) и соответствующим требованиям, установленным ст.169 Налогового кодекса РФ или УПД;
• Счетом на оплату;
• Паспортами, гарантийными талонами, сертификатами и их приложениями, копиями санитарно-эпидемиологического заключения на каждое наименование Товара, _____________________;*
• Документами, подтверждающие гарантийные обязательства производителя Товара;

- Транспортной накладной (утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272).*

*Дополнять в зависимости от конкретного перечня документов.

Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты отгрузки Товара Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру.

Покупатель обязан известить Поставщика о поступлении Товара на склад Покупателя в течение 24-х часов с момента поступления Товара, посредством телефонной, факсимильной, электронной или иной формой связи.

Датой поставки Товара по Договору считается дата получения Товара Покупателем, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи уполномоченного представителя Покупателя) на экземплярах товарно-транспортной накладной.

Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты приемки Товара Покупателем, которая определяется моментом проставления печати и подписи уполномоченного представителя Покупателя на экземплярах Товарной накладной ТОРГ-12.
В случае если Поставщик одновременно с Товаром не передает Покупателю в полном объеме документы на Товар указанные в п. 3.5. Договора, то Покупатель имеет право не подписывать Товарную накладную ТОРГ-12 до момента получения отсутствующих документов.

Риски случайной гибели, утраты, и/или повреждения Товара (в том числе риски гибели, утраты и/или повреждения Товара при отсутствии вины какой-либо из Сторон) переходят от Поставщика к Покупателю в соответствии п. 3.8. Договора.

Товар отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара.

Поставщик обязан передать Товар Покупателю в таре и/или в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировки.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода механических и иных повреждений и порчи при его перевозке различными видами транспорта с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от возможных атмосферных воздействий.

Поставщик несет ответственность перед Покупателем и обязан возместить ему убытки, возникшие от порчи, повреждения или поломки Товара, гибели, а также ущерба, причиненного третьим лицам, вследствие его ненадлежащей или некачественной упаковки.

В каждое упаковочное место (ящик, поддон, контейнер) должен быть вложен один подробный упаковочный лист на русском языке, в котором указывается перечень упакованных предметов, их количество, вес брутто и нетто.

ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛЛИЧЕСТВУ, КАЧЕСТВУ И КОМПЛЕКТНОСТИ

Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в установленные сроки и в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления (с последующими дополнениями и изменениями), утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР:

• по количеству - № П-6 от 15.06.1965 года;
• по качеству – № П-7 от 25.04.1966 года.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТу и ТУ (техническим условиям) изготовителя, а также иным критериям соответствия качеству, в том числе и относительно передаваемой документации, согласно требованиям, указанным в законодательстве РФ, что подтверждается паспортом изделия, выданным изготовителем и/или сертификатом соответствия (качества).

Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится Покупателем в точном соответствии с ГОСТом и ТУ (техническими условиями) завода-изготовителя, а также с иными критериям соответствия качеству, в том числе паспортом изделия, выданным изготовителем и/или сертификатом соответствия (качества), условиями Договора, а также с сопроводительными документами, удостоверяющими наименование, количество, качество и комплектность поставляемого Товара (сертификат, удостоверение о качестве, счет-фактура, спецификация, описи и т.п.). Отсутствие указанных сопроводительных документов или некоторых из них не приостанавливает приемку Товара. В этом случае составляется акт о фактическом качестве, комплектности и количестве поступившего Товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

Акт приемки Товара составляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней после выдачи Товара грузоперевозчиком.

Приемка Товара от грузоперевозчика производится в соответствии с правилами, действующими на транспорте.

Проверка количества, качества, и комплектности Товара, поступившего в таре, производится при вскрытии тары.

Товар, поступивший в таре и имеющий гарантийные сроки службы или хранения, проверяется по количеству, качеству и комплектности при вскрытии тары, но не позднее установленных гарантийных сроков.

Приемка Товара, поставляемого без тары, в открытой таре, производится в месте вскрытия опломбированных или в месте разгрузки неопломбированных транспортных средств и контейнеров.

При обнаружении Покупателем в ходе приемки Товара от грузоперевозчика, недостачи, несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки ГОСТу и ТУ (техническим условиям) изготовителя, а также иным критериям соответствия качеству, в том числе паспорту изделия, выданному изготовителем и/или сертификату соответствия (качества), условиями Договора, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку Товара и обеспечивает сохранность Товара, а также принимает меры по предотвращению его смешивания с другим, в том числе однородным Товаром.

О выявленной недостаче, несоответствии качества, комплектности, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки составляется акт за подписями лиц, производивших приемку Товара.

Одновременно с приостановлением приемки Товара Покупатель обязан для участия в продолжении приемки Товара и составления двустороннего акта, направить уведомление телеграммой, электронной почтой или по факсу о вызове представителя Поставщика.

В уведомлении о вызове, направленном Поставщику, должно быть указано:

Наименование Товара, дата и номер счетa-фактуры или номер транспортного документа, если к моменту вызова счет-фактура не получена;

Количество недостающего Товара и характер недостачи (количество отдельных мест, внутритарная недостача, недостача в поврежденной таре и т.п.), количество Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара;

Основные недостатки, обнаруженные в Товаре;

Состояние пломб;

Стоимость недостающего Товара;

Время, на которое назначена приемка Товара.

Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней после получения вызова Покупателя сообщить телеграммой или по факсу, будет ли им направлен представитель для участия в приемке Товара. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю осуществить приемку Товара до истечения установленного в уведомлении срока для явки представителя Поставщика.

Представитель Поставщика обязан явиться в течение 3 (трех) рабочих дней после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда, если в нем не указан иной срок явки.

Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в приемке Товара, поступившего к Покупателю.

При неявке представителя Поставщика по вызову Покупателя в установленный срок приемка Товара производится Покупателем.

По результатам приемки Товара с участием представителя Поставщика составляется акт в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Акт должен быть составлен в день окончания приемки Товара. В акте должно быть указано:

Наименование Покупателя, составившего акт и его адрес;

Дата и номер акта, место приемки Товара и составления акта, время начала и окончания приемки Товара, в случаях, когда приемка Товара произведена с нарушением установленного срока, - причины несвоевременной приемки, время их возникновения и устранения;

Фамилия, имя и отчество лиц, принимавших участие в приемке Товара и в составлении акта, место их работы, занимаемые ими должности, дата и номер документа о полномочиях представителя Поставщика на участие в приемке Товара, а также указание о том, что эти лица ознакомлены с правилами приемки;

Наименование и адрес грузоотправителя и Поставщика;

Дата и номер телеграммы или письма о вызове представителя Поставщика;

Номера и даты Договора на поставку Товара, счета-фактуры, транспортной накладной и документа, удостоверяющего качество Товара;

Дата отправки Товара со станции отправления или со склада Поставщика;

Дата прибытия Товара на станцию назначения, время выдачи груза грузоперевозчиком, время вскрытия вагона, контейнера;

Номер и дата коммерческого акта, если такой акт был составлен при получении Товара от грузоперевозчика;

Условия хранения Товара на складе Покупателя до составления акта;

Состояние тары и упаковки в момент осмотра Товара, содержание наружной маркировки тары и других данных, на основании которых можно сделать вывод о том, в чьей упаковке предъявлен Товар – изготовителя, грузоотправителя или Поставщика, дата вскрытия тары и упаковки. Недостатки маркировки, тары и упаковки, а также количество Товара, к которому относится каждый из установленных недостатков:

При выборочной проверке Товара - порядок отбора Товара для выборочной проверки с указанием оснований выборочной проверки (стандарт, технические условия, другие обязательные правила и Договор);

За чьими пломбами (грузоотправителя или грузоперевозчика) отгружен Товар, неисправность пломб и содержание оттисков в соответствии с действующими на транспорте правилами;

Транспортная и отправительская маркировка мест (по документам и фактически), наличие или отсутствие упаковочных ярлыков, пломб на отдельных местах;

Количество, полное наименование и перечисление предъявленного к осмотру и фактически проверенного Товара с выделением Товара забракованного, подлежащего замене Поставщиком, в том числе путем замены отдельных деталей, подробное описание выявленных недостатков и их характер;

Способ определения количества недостающего Товара, возможность вмещения недостающего Товара в тарное место, в вагон, контейнер;

Количество некомплектного Товара и перечень недостающих деталей и их стоимость;

Номера ГОСТов, ТУ (технических условий), паспорт изделия, выданный изготовителем и/или сертификат соответствия (качества) по которым производилась проверка качества Товара;

Точное количество недостающего Товара и его стоимость.

Заключение о характере выявленных дефектов в Товаре и возможные причины их возникновения;

Другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо указать в акте для подтверждения недостачи, ненадлежащего качества или некомплектности Товара.

Если при приемке Товара одновременно будут выявлены не только недостача, но и иные несоответствия, не указанные в транспортных и сопроводительных документах Поставщика, то в акте должны быть указаны точные данные о несоответствиях этого Товара.

Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке Товара. Лицо, не согласное с содержанием акта, обязано подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить свое мнение.

Акт приемки Товара утверждается руководителем Покупателя или уполномоченным на подписание акта лицом не позднее, чем на следующий день после его предоставления на утверждение.

В тех случаях, когда приемка производилась в выходной или праздничный день, акт приемки должен быть утвержден в первый рабочий день после выходного или праздничного дня.

К акту, составленному в порядке, предусмотренном п.4.17. и п.4.18. Договора, должны быть приложены:

Документы Поставщика, удостоверяющие качество и комплектность Товара:
- Упаковочный лист;
- Сертификат;

Копии сопроводительных документов или сравнительной ведомости, т.е. ведомости сверки фактического наличия Товара с данными, указанными в документах Поставщика;

Упаковочные ярлыки, упаковочные листы, вложенные в каждое тарное место и другие документы, устанавливающие упаковку товара;

Пломбы от тарных мест, в которых обнаружена недостача;

Подлинный транспортный документ (накладная), а в случае предъявления грузоперевозчику претензии, связанной с этим документом – ее копия;

Документ, удостоверяющий полномочия представителя Поставщика, выделенного для участия в приемке Товара;

Другие документы, которые могут свидетельствовать о причинах возникновения недостачи, порчи (ухудшения) качества Товара или его некомплектности (коммерческие акты, сведения о температурном режиме, а также ведомость подачи, уборки вагонов, памятка приемосдатчика, если она составлена, или натурный лист и др.).

Один экземпляр акта с приложением подлинников документов, указанных в п.4.23. Договора, хранится у Покупателя.

При поставке некачественного Товара, а также иных несоответствиях, относительно количества, комплектности, маркировки Товара, ассортимента или иных несоответствиях документации, обязательства Поставщика считаются не выполненными в соответствии с требованиями Договора.

Расходы, понесенные Покупателем в связи с обеспечением сохранности Товара, его возвратом, подлежат возмещению Поставщиком.

Поставщик, допустивший нарушения, приведенные в п.4.25. Договора, обязан незамедлительно после передачи акта Покупателем Поставщику начать устранение данных нарушений и устранить их не позднее 20 (двадцати) календарных дней от даты передачи акта Покупателем Поставщику.

Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного Товара, а также недопоставкой Товара или поставкой не соответствующего условиям Договора Товара, отсутствием необходимых документов, неправильного оформления товарно-сопроводительных документов на Товар несет Поставщик.

Товарная накладная (ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) должны быть подписаны Покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения приемки Товара по количеству и качеству. В случае не подписания Товарной накладной или УПД, и не отправления мотивированного отказа от ее подписания в указанные сроки, вышеуказанный документ считается подписанным Сторонами. Подписанная Товарная накладная или УПД направляется в адрес Поставщика по факсу или электронной почте в день подписания. Оригинал направляются по почте в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания.

Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара, а Покупатель обязан принять и оплатить досрочно поставленный Товар в порядке, предусмотренном Договором, при условии, что Поставщиком будет соблюден порядок отгрузки Товара и получено письменное согласие от Покупателя о готовности к ее досрочной приемке.

ГАРАНТИИ

Поставщик гарантирует высокое качество, надежность и оригинальность поставляемого Товара по Договору.

Поставщик гарантирует, что Товар, передаваемый Поставщиком в собственность Покупателю, не находится под арестом, в залоге, не обременен правами и обязательствами третьих лиц.

Поставщик гарантирует качество, надежность поставляемого Товара, независимо от того, каким производителем он изготовлен, при соблюдении условий и правил хранения, и эксплуатации Товара, установленных ТУ и эксплуатационной документацией в течение гарантийного срока, а также гарантирует, что Товар не был ранее в использовании.
Гарантийный срок Товара составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня поставки или 36 (тридцать шесть) месяцев со дня перехода права собственности на Товар согласно п. 3.9. Договора, в зависимости, какое условие наступит ранее, если иные гарантийные сроки не установлены производителем Товара.

В случае, если в течение гарантийного срока, определенного в пункте 5.3. Договора, будут выявлены дефекты поставленного Товара (в том числе скрытые дефекты) и/или что поставленный Товар не соответствует условиям Договора, Покупатель имеет право по своему выбору потребовать от Поставщика:

а) устранения за счет Поставщика выявленных дефектов в сроки, письменно согласованные между Покупателем и Поставщиком путем замены дефектного Товара на соответствующий Договору.

Гарантийный срок на исправленные дефекты устанавливается в соответствии с пунктом 5.3. Договора.

либо,

б) возмещения в полном объеме документально-подтвержденных убытков Покупателю, связанных с устранением Покупателем выявленных дефектов;

В случае если дефектами поставленного Товара нанесен вред окружающей среде, персоналу или имуществу Покупателя, третьим лицам, Поставщик обязан компенсировать за свой счет, документально-подтвержденные убытки, возникшие в течение Гарантийного срока, определенного в пункте 5.3. Договора, причиненные Покупателю или третьим лицам, связанные с ликвидацией всех последствий, произошедших по вине Поставщика.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

По Договору Поставщик обязан:

Поставить Покупателю Товар надлежащего качества, на условиях, предусмотренных в Договоре.

Одновременно с поставкой Товара передать Покупателю необходимую документацию.

Извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по Договору в течение 5 (пяти) дней с момента их возникновения.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика обязан представлять Покупателю информацию об изменениях по адресу электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

Направить скан-образ подписанного Договора с сопроводительным письмом в адрес Покупателя факсимильной связью или электронной почтой на номера и адреса, указанные в разделе 13 Договора не позднее дня его подписания уполномоченным представителем Поставщика.

По Договору Покупатель обязан:

Произвести оплату за поставленный Товар в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр почтовым отправлением по указанному Поставщиком адресу.

Уведомлять Поставщика о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования Договора для согласования новых сроков и других условий поставки Товара.

Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором.

По Договору Поставщик имеет право:

Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документа в установленные Договором сроки.

Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями Договора.

По Договору Покупатель имеет право:

Требовать передачи Товара в соответствии с условиями Договора и сопроводительными документами в установленный срок.

Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором, привлекать независимых экспертов.

Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара.

Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями Договора.

Полностью или частично отказаться от Товара, поставка которого предусмотрена Договором, при условии возмещения Поставщику реальных убытков, причиненных таким отказом.

Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

Отказаться от оплаты за Товар ненадлежащего качества и некомплектного Товара. В случае если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товара либо его замены.

Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 6.1.5. Договора.

В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.

За нарушение срока поставки или недопоставки Товара, в сроки, оговоренные в Спецификации, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате пени в размере 0,1% от стоимости, несвоевременно поставленного или недопоставленного Товара, за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательств Поставщика.

В случае, если поставленный Товар не соответствует по качеству условиям Договора, сертификату соответствия или удостоверению (паспорту) качества, и Поставщик не устранил в установленный Сторонами срок дефекты или не произвел замену Товара, последний уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости Товара ненадлежащего качества. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от обязанности заменить Товар ненадлежащего качества за собственный счет и в установленный Покупателем срок. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за Товар сумму или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром, соответствующим по качеству условиям Договора, а также уплатить штраф, предусмотренный настоящим пунктом Договора.

За поставку контрафактного и/или фальсифицированного Товара Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 50% от стоимости такого Товара, также Поставщик исполняет свои обязательства по обеспечению замены Товара за собственный счет и в установленный Покупателем срок. Достаточным и безусловным доказательством поставки контрафактного и/или фальсифицированного Товара, Стороны будут считать экспертное заключение. Расходы по экспертному заключению возмещаются Поставщиком Покупателю по письменному требованию денежными средствами в сумме, уплаченной Покупателем привлеченному эксперту.

В случае нарушения сроков устранения недостатков и/или замены дефектного Товара, либо нарушения иных сроков, обязанность соблюдения которых Поставщиком установлена Договором, Покупатель вправе предъявить Поставщику претензию об уплате неустойки (пени) в размере 0,1 % от цены дефектного Товара, за каждый день просрочки, а Поставщик обязан уплатить неустойку.

В случае если Поставщик при заключении Договора предоставил недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения Договора (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, наличию необходимых лицензий и разрешений либо относящихся к третьему лицу, соответствию Договора применимому к нему праву) Поставщик обязан возместить Покупателю по письменному требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений и уплатить неустойку▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Десять тысяч) руб.
При этом не имеет значения момент, когда были предоставлены такие сведения: до, во время или после заключения Договора. Ответственность наступает, если подобные сведения предоставлены с расчетом на то, что Покупатель будет полагаться на них, или имеются разумные основания для данного предположения.

Поставщик обязан возместить причиненные Покупателю убытки в следующих случаях:
а) переданный Покупателю Товар изъят у него по основаниям, возникшим до исполнения Договора, и Покупатель не был уведомлен об этих основаниях;
б) после расторжения Договора в связи с нарушением Поставщиком обязательства Покупатель приобрел Товар по более высокой цене, чем было предусмотрено Договором.

В случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком Договора повлекло его досрочное прекращение и Покупатель заключил взамен его аналогичный договор поставки, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном Договоре, и ценой на сопоставимые товары по условиям Договора, заключенного взамен прекращенного Договора.
В случае если Покупатель не заключил аналогичный договор взамен прекращенного Договора, но в отношении предусмотренного прекращенным Договором исполнения имеется текущая цена на сопоставимые товары, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном Договоре, и текущей ценой.
Текущей ценой признается цена, взимаемая в момент прекращения Договора за сопоставимые товары в месте, где должен был быть исполнен Договор, а при отсутствии текущей цены в указанном месте - цена, которая применялась в другом месте и может служить разумной заменой с учетом транспортных и иных дополнительных расходов.
Удовлетворение вышеуказанных требований не освобождает Поставщика, не исполнившего обязательства или не надлежаще его исполнившего, от возмещения иных убытков, причиненных Покупателю.
Покупатель вправе потребовать возмещения Поставщиком убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

В случае нарушения Поставщиком требований к упаковке Товара, установленных Договором, Поставщик уплачивает штраф в размере 1 (одного) % от цены Товара.

Если уведомление об отказе от Договора не направлено по адресу, указанному в Договоре в качестве адреса для направления корреспонденции, Сторона-получатель вправе потребовать от Стороны-отправителя уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Десяти тысяч) рублей, а последняя обязана его уплатить.

Покупатель вправе удержать неустойку и/или штрафные санкции, пени, установленные Договором за нарушение Поставщиком условий Договора из суммы, подлежащей уплате за Товар, либо прекратить обязательство по уплате неустойки зачетом встречного требования.

За нарушение срока представления документов, относящихся к Товару, уплачивается пеня в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) руб. 00 коп. за каждый день просрочки. Пеня подлежит начислению до момента фактической передачи документов, относящихся к Товару. Ее начисление не прекращается с истечением срока Договора, если документы не переданы Покупателю.

Взыскание любых неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных законодательством РФ и/или Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

Взыскание штрафных санкций производится Стороной на основании письменного требования с обоснованным расчетом их размера.

Указанные в Договоре штрафные санкции взимаются за каждое нарушение в отдельности.

Пени, предусмотренные Договором, не являются зачетными. Стороны имеют право требовать уплаты начисленных пеней (штрафов) и полного возмещения убытков.

В случае отказа виновной Стороны от уплаты начисленных штрафных санкций их взыскание производится в судебном порядке.

В случае просрочки оплаты поставленного Товара Поставщик, по истечении 90 (девяносто) календарных дней с момента окончания срока полного расчета согласно условиям договора, вправе предъявить Покупателю проценты на сумму этих средств (за исключением суммы предоплаты) в размере, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Максимальный размер процентов, подлежащих уплате в соответствии с настоящим пунктом, ограничивается сроком, составляющим три месяца с начала просрочки в исполнении обязательства по оплате.

Ограничения на взыскание убытков с Покупателя:

не возмещается упущенная выгода;

возмещение убытков производится в сумме, не превышающей 10% от общей цены договора.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

Досудебный порядок рассмотрения споров обязателен. Срок ответа на претензию - 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения претензии.

Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:
[ООО «Газпром НГХК»]: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].

Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

Арбитражное решение является окончательным.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Стороны могут быть освобождены от ответственности в определенных случаях, которые произошли независимо от воли Сторон - Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

В Договоре Обстоятельство непреодолимой силы означает событие, выходящее за пределы возможности влияния Сторон, которое замедляет или препятствует выполнению одной из Сторон своих обязательств в соответствии с Договором. Это такие события как: восстания, забастовки, носящие общенациональный, региональный, или отраслевой характер, войны (объявленные и необъявленные), террористические акты, эмбарго, природные события или катастрофы. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием Обстоятельств непреодолимой силы.

Документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ (ее региональным отделением) или иным компетентным государственным органом является достаточным подтверждением факта наступления форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в связи с Обстоятельством непреодолимой силы, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных Обстоятельств немедленно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Несвоевременное извещение или не извещение о наступлении вышеупомянутых Обстоятельствах, предусмотренных пунктами 9.1. и 9.2. Договора, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в случае возникновения спора.

В случае если сами эти Обстоятельства препятствовали отправлению такого сообщения, Стороны должны в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения Обстоятельств, препятствующих отправлению сообщения, известить другую Сторону о возникновении Обстоятельств непреодолимой силы.

На время действия Обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств по Договору приостанавливаются и не применяются санкции за неисполнение обязательств, в предусмотренные Договором сроки.

Наступление Обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом, при условии совершения действий, которые предусмотрены пунктом 9.4. Договора, продлевает срок для исполнения договорных обязательств на период, который по своей продолжительности соответствует сроку действия наступившего Обстоятельства и разумного срока для устранения последствий.

Если действие Обстоятельств по смыслу данной статьи продолжается более 3 (трех) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе Договора. Если Сторонам не удалось достичь компромисса, Сторона, которую не затронуло действие непреодолимой силы, имеет право расторгнуть Договор без обращения в суд после письменного извещения другой Стороны. При этом Стороны обязуются произвести взаиморасчеты по факту выполненных условий Договора.

Если Обстоятельства, которые препятствовали исполнению договорных обязательств, исчезнут, а Договор расторгнут по условиям пункта 9.8. Договора, Поставщик может предложить Покупателю право преимущественной покупки Товара. Если Покупатель не примет это предложение в течение срока, установленного Поставщиком, последний вправе продать Товар третьему лицу.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения своих обязательств по Договору. Моментом подписания Договора Стороны считают наиболее позднюю дату, проставляемую в разделе 13 Договора, под подписью уполномоченных представителей Сторон. При наличии протокола разногласий, протокола урегулирования разногласий к Договору, моментом подписания Договора Стороны считают наиболее позднюю из дат подписания указанных договорных документов.

Договор может быть изменен или расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в соответствии с условиями Договора;
- по решению суда;
- по инициативе одной из Сторон (односторонний отказ от исполнения Договора) в случае существенного и (или) неоднократного нарушения условий Договора.

Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара и/или если во время поставки Товара по Договору станет очевидным, что она не будет выполнена по вине Поставщика надлежащим образом, с возмещением Поставщиком понесенных Покупателем убытков (компенсировать Покупателю реальный ущерб (расходы на восстановление нарушенного права, который Покупатель произвел или должен будет произвести) и упущенную выгоду (не полученные Покупателем доходы, на которые он мог бы рассчитывать, если бы Договор был исполнен надлежащим образом).

Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае поставки по вине Поставщика некачественного Товара.

В случае одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора Поставщику не возмещаются никакие затраты и расходы, а оплачиваются только те Товары, которые были поставлены Поставщиком и приняты Покупателем в порядке, предусмотренном п. 3.8. Договора до даты отказа от Договора.

В случае, если Поставщик при заключении Договора предоставил недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения Договора Покупатель вправе расторгнуть Договор в порядке, указанном в настоящей статье.

Уведомление о расторжении и/или изменении Договора направляется в письменной форме не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты отказа от Договора и/или его изменения заказным письмом, по телеграфу, факсимильной связью, по электронной почте, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование его отправления, получения, либо вручается под расписку.

Договор считается прекращенным по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично или с даты, указанной в уведомлении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Во время действия Договора он может быть дополнен и изменен Сторонами. Все изменения и дополнения имеют силу, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Условия Договора действуют применительно к каждой Спецификации и дополнительным Соглашениям, заключенным в рамках Договора.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Документы (за исключением счета-фактуры, товарной накладной ТОРГ-12 или УПД), переданные посредством факсимильной или электронной связи, на номера и адреса, указанные в разделе 13 Договора, Стороны считают действительными с обязательным последующим представлением оригиналов в течение 20 (двадцати) календарных дней. Данное условие Договора Стороны считают существенным.

Уступка прав и обязательств по Договору в соответствии со ст. 382 ГК РФ без письменного согласия Покупателя не допускается. Сделка, совершенная с нарушением данного условия, считается не действительной.

При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, ликвидации, банкротстве Стороны информируют друг друга в письменном виде посредством факсимильной или электронной связи, на номера и адреса, указанные в разделе 13 Договора, в трехдневный срок с даты, таких изменений. При данных изменениях обязательно предоставление оригинала письма, подписанного уполномоченным лицом и подтверждающих документов.

Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по Договору, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006 г., № 152-ФЗ «О персональных данных», и принятых в соответствии с ним иных нормативных актов.
Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий защиты, полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, не допускать её разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг друга.

В случае реорганизации, ликвидации, принятии судом заявления о банкротстве Стороны информируют друг друга в письменном виде посредством факсимильной или электронной связи, на номера и адреса, указанные в статье 13. Договора, в трехдневный срок с даты, наступления указанных обстоятельств. При данных изменениях обязательно предоставление оригинала письма, подписанного уполномоченным лицом и подтверждающих документов.

Стороны подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность данных сведений является существенным нарушением условий Договора.

Документы, составляемые в связи с исполнением Договора, в том числе техническая переписка направляются по адресу электронной почты: от Поставщика- ______________, от Покупателя______________.

Каждая из Сторон несет риски, связанные с недостоверностью указания в Договоре и платежных документах своих реквизитов и несвоевременным уведомлением другой Стороны об их изменении.

Каждая из Сторон заключая Договор заверяет вторую Сторону, что имеет достаточные полномочия на заключение и исполнение Договора, получены все необходимые одобрения и корпоративные согласования, и понимает, что вторая Сторона полагается на такие заверения как на достоверные и не требующие дополнительной проверки.

Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

Вся переписка и документация по Договору, а также претензии, уведомления о расторжении/изменении Договора и иные извещения по Договору считаются доставленными, если они:
- поступили адресату, но по зависящим от него обстоятельствам не были вручены или адресат не ознакомился с ними;
- доставлены по адресу, указанному в Договоре, даже если последний не находится по данному адресу.

Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

ПРИЛОЖЕНИЯ
• Приложение № 1 – Спецификация.
• Приложение № 2 – ____________.
• Приложение № 3 – ____________.*
*Раздел корректировать по фактическому наличию приложений к Договору.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными