Тендер - Поставка поликарбоната №243202500

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Вологодская облМесто поставки (адрес):162603, Российская Федерация, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Боршодская, 12, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Извещение_СМП_поликарбонат

Извещение о проведении

Запроса котировок в электронной форме,

участниками такой закупки могут быть только СМСП

«Информационная карта»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

Приложение № 1 - Описание объекта закупки;

Приложение № 2 – Формы документов;

Приложение № 3 – Проект договора.

Приложение № 4 - Цена единицы товара (работы, услуги)

Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

Описание объекта закупки

Техническое задание

1. Предмет Договора: Поставка поликарбоната

2. Место поставки товара: Вологодская область, г. Череповец, ул. Боршодская, д. 12 (склад Заказчика)

3. Краткие характеристики поставляемых товаров: Поставляемый товар должен быть новым (невосстановленным, необновленным, непереработанным или измененным иным образом). Не допускается поставка товара бывшего в употреблении.

Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации или декларированию соответствия, должен иметь сертификат или декларацию соответствия.

4. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

4.1. Описание Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

4.2. Требования к условиям и сроку поставки товара:

- периодичность поставок: разовая заявка Заказчика после заключения договора

- заявки на поставку каждой партии товара направляются Заказчиком в адрес Поставщика по факсу или по адресу электронной почты Поставщика. Выполнение Поставщиком заявки Заказчика производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня ее получения. Заявка, поданная по факсу Заказчика, в адрес Поставщика считается принятой Поставщиком при получении отчета об отправке. Заявка, поданная по электронной почте Заказчика в адрес Поставщика, считается принятой Поставщиком после подтверждения Поставщиком факта её получения.

- датой поставки считается дата получения товара Заказчика (дата подписания товарной накладной ТОРГ-12). Досрочная поставка товара ранее даты поставки, указанной в Заявке, может производиться с согласия Заказчика

4.3. Требования к качеству товара. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. Качество поставляемого товара должно соответствовать принятым ТУ, ГОСТ к материалам изготовления, подтверждается удостоверением качества (сертификатом соответствия). Качество изготовления и применяемые материалы должны обеспечивать надежную эксплуатацию оборудования в течение эксплуатационного срока.

4.4. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара Каждая единица поставляемого товара должна быть упакована в упаковку, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении. К упаковке с Товаром в обязательном порядке должно быть приложено описание Товара на русском языке. Товар должен поставляться в упаковке, не имеющей повреждений. Каждая единица поставляемого Товара должна иметь маркировку следующего содержания: производитель, страна происхождения, четкое указание наименования. На упаковку должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать продукцию без вскрытия

4.5. Требования к гарантийному сроку товара. Гарантийный срок на поставляемые партии Товара составляет 12 месяцев со дня поставки Товара. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в период гарантийного срока.

Приложение №2

к Извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме.

Формы документов

Форма № 1

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

на право заключения договора ­­­­­­­­­­­­­­­________________________________

№_________________

(номер извещения)

Изучив извещение, размещенное на сайте www.zakupki.gov.ru, а также законодательство и нормативные правовые акты, _____________________________________________________________,

(полное наименование организации (для юридического лица), ФИО (для физического лица)

в лице _______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщаем(ю), что согласны на оказание услуг, поставку товара (нужное подчеркнуть), указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме на установленных заказчиком условиях, и направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме и представляем(ю) следующие сведения:

Сведения об участнике:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Настоящим Предложением сообщаем, что предлагаем поставить следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

* п. 2 заполняется в соответствии с Приложением № 1 к Извещению о проведении запроса котировок

Участник закупки ___________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в процедуре)

Форма №2

Приложение к заявке

Форма декларации

о соответствии участника

закупки требованиям,

установленным в п. 17 информационной карты.

(Наименование участника закупки) декларирует (декларирую) свое соответствие требованиям, установленным Заказчиком в документации о проведении запроса котировок в электронном форме:

1) участник закупки - юридическое лицо не находится в процессе ликвидации;

2) в отношении участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя не выносилось судебных решений о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Данное требование не распространяется на суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) непривлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов;

10) участник закупки не является офшорной компанией;

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Форма №3

Приложение к Заявке

Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП: .

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: .

4. Исключен.

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности 1 :

- Посмотреть таблицу с данными

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

_

1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

2 Пункты▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящего документа являются обязательными для заполнения.

3 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.

Форма №4

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

договор на поставку товаров № _________

г. Череповец «___»_____________20__ г.

Муниципальное унитарное предприятие «Череповецкая автоколонна № 1456» (МУП «Автоколонна №1456»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в директора Микишанова Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с последующими изменениями и дополнениями) заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется осуществить поставку поликарбоната по наименованиям, в количестве, ассортименте и качестве согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее - товар) в установленный Договором срок, а Заказчик обязуется обеспечить его оплату.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. бу

Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

Место (места) поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Вологодская область, г.Череповец, ул. Боршодская, д.12, склад Заказчика (далее – «место поставки»).

Цена Договора и порядок расчетов

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

Цена Договора составляет __________________ (__________________) рублей 00 копеек, включая налог на добавленную стоимость ______%: ___________ (____________________) рублей 00 копеек. Цена единицы товара указана в Приложении № 1 к настоящему Договору.

• В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, осуществляющих использование и обслуживание товара, и иные расходы, связанные с поставкой товара.
• Оплата по Договору производится в следующем порядке:

- форма оплаты поставленных товаров: безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика;

- срок и иные условия оплаты: оплата Товара производится Заказчиком на основании оригиналов товарных накладных, счетов-фактур, выставленных по требованиям ст.169 Налогового кодекса РФ, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке.

Обязательства по надлежащему оформлению и своевременному предоставлению Заказчику товарной накладной и счета/счета-фактуры, лежат на Поставщике.

• В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

В случае подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Договору оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному акту и на основании представленных Поставщиком счета или счета-фактуры.

• В случае если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали акт взаимосверки обязательств по Договору, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.
• Финансирование настоящего договора осуществляется за счет средств МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ АВТОКОЛОННА №1456».

Права и обязанности Сторон

Заказчик имеет право:

Досрочно принять и оплатить товар (партию товара);

Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

Заказчик обязан:

Обеспечить приемку поставляемого по Договору товара в соответствии с условиями Договора;

Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Договором.

Для оценки соответствия товаров указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбирая их по своему усмотрению.

Поставщик вправе:

Требовать приемки и оплаты товара в количестве, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором;

По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары;

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно товара в рамках Договора;

Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

Поставщик обязан:

Поставить товар, в случае необходимости выполнить погрузочно-разгрузочные работы, работы по монтажу и пуско-наладке товара, работы по обучению лиц (сотрудников Заказчика), осуществляющих использование и обслуживание товара, в сроки, предусмотренные Договором;

Представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации;

Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Приложению № 1 к настоящему Договору. По требованию Заказчика за свой счет в срок не превышающий 5 рабочих дней и, при необходимости, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации;

Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замену в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика. В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком товарной накладной.

• • Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

Порядок и сроки поставки товара

Поставка товара должна быть осуществлена в полном объеме в срок с даты заключения договора до «31» декабря 2023 г.

Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной (акта сдачи-приемки товара).

Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять товар и подписать товарную накладную (акт сдачи-приемки товара) в порядке, установленном Договором.

Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Приемка Товара осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2.При приемке Товара подлежат проверке количество и качество поставленного Товара.

5.3.Приемка Товара по количеству производится в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей условиям Договора.

5.4.Приемка Товара по качеству производится в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей условиям Договора.

5.5.В случае получения поставленного Товара от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять Товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере транспорта.

5.6.Наличие представителя Поставщика с доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством при приемке товара обязательно. В случае отсутствия представителя Поставщика при приемке товара Поставщик обязан направить письменный отказ от участия в приемке.

5.7.Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификат соответствия (иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), товарную, товарно-транспортную или транспортную накладную, счет, счет-фактуру, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.п.

5.8. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, ГОСТ соответствующего вида товара, действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

5.9.Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу Товара своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организация. Компенсация расходов на экспертизу производится в течение 15 календарных дней с даты уведомления Поставщика о результатах экспертизы согласно документов Заказчика, подтверждающих расходы; при наличии встречной задолженности – оплата путем проведения взаимозачета.

5.10.Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к Товару, указанных в пункте 5.7. Договора, Заказчик осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Поставщиком и представленных Поставщиком сопроводительных документов на предмет соответствия поставленного Товара, его количества, качества, комплектности, объема, требованиям, установленным Договором. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня проверки результатов исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик направляет Поставщику подписанный со своей стороны Акт приема-передачи Товара. В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны Акт приема-передачи Товара на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения. Либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров. Целостность упаковки, обеспечивающей сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющей товар от атмосферных воздействий.

5.11.При проведении экспертизы Заказчиком общий срок приемки товара по Договору продлевается на срок проведения экспертизы.

5.12.В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3 (трех) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

5.13.В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества, соответствующим условиям Договора в течение 3 (трех) календарных дней с момента письменного уведомления Заказчика.

5.14. В случае поставки Товара не соответствующего спецификации Товар принятию не подлежит, помещается на временное хранение и подлежит возврату Поставщику за счет средств Поставщика.

5.15.Обязательство Поставщика по поставке считаются выполненными с момента подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета (счет-фактуры) при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. За просрочку исполнения обязательства Покупателем по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (действующей в период просрочки исполнения обязательства). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.3. За просрочку исполнения обязательства Поставщиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (действующей в период просрочки исполнения обязательства). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Форс-мажорные обстоятельства

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

8. Срок действия договора, расторжение и изменение

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Договор действует по поставке - до срока, указанного в п. 4.1 Договора, по оплате - до полного исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.

8.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

1) цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

2) предусмотрена возможность изменить цену настоящего Договора.

8.4.По согласованию Сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

Прочие условия

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, будут решаться с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования спора. Сторона настоящего Договора, получившая от другой Стороны письменную претензию, обязана рассмотреть ее и сообщить о результатах рассмотрения претензии в течение 10 дней с момента получения претензии. Допускается направление претензии с использованием средств факсимильной связи.

При невозможности урегулирования спора посредством претензионного порядка, а также при длительном не получении ответа на претензию (20 дней и более) в установленный настоящим Договором срок, каждая из Сторон имеет право обратиться за разрешением спора в суд. Стороны договорились, что в соответствии с условиями настоящего Договора, все иски, вытекающие из настоящего Договора, будут рассматриваться в суде по месту исполнения настоящего Договора (т.е. в Арбитражном суде Вологодской области).

Дополнительные соглашения должны быть оформлены в письменном виде, содержать ссылку на настоящий Договор и быть подписаны уполномоченными представителями Сторон. Срок рассмотрения проекта дополнительного соглашения получившей его Стороной – не более 10 рабочих дней с момента получения.

Сторона, у которой произошло изменение наименования, не связанное с реорганизацией, юридического адреса, почтового адреса (у Поставщика дополнительно – изменение сведений о банковских реквизитах для перечисления денежных средств), уведомляет об этом другую Сторону в разумный срок (пять рабочих дней с момента указанных фактов) посредством направления ей соответствующего письма, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица. С момента получения заинтересованной Стороной вышеуказанного уведомления от другой Стороны соответствующие условия Договора считаются измененными. Заключения какого-либо Дополнительного соглашения по данному поводу не требуется.

При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Во всех остальных случаях Договор подлежит досрочному расторжению с одновременным взысканием с Поставщика убытков в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

Любое уведомление, претензия, запрос или согласие, выдача/направление которых необходима или разрешена в связи с настоящим Договором, оформляется в письменном виде и считается поданным надлежащим образом одной Стороной другой Стороне при передаче его электронной почтой, заказной почтой, телеграммой, по факсу, а также вручением под расписку по следующим адресам, указанным в Разделе 10 настоящего Договора.

9.7. Любой вышеуказанный документ считается полученным Стороной, в адрес которой он направлен, в следующие сроки:

а) в случае вручения адресату лично или доставкой заказной почтой – в момент доставки;

б) в случае направления телеграммы – спустя двадцать четыре часа после отправления телеграммы;

в) в случае направления факса, отправления по электронной почте – спустя два часа после отправления факса.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору

от «___»______20___ г.

Техническое задание

1. Предмет Договора: Поставка поликарбоната

2. Место поставки товара: Вологодская область, г. Череповец, ул. Боршодская, д. 12 (склад Заказчика)

3. Краткие характеристики поставляемых товаров: Поставляемый товар должен быть новым (невосстановленным, необновленным, непереработанным или измененным иным образом). Не допускается поставка товара бывшего в употреблении.

Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации или декларированию соответствия, должен иметь сертификат или декларацию соответствия.

4. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

4.1. Описание Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

4.2. Требования к условиям и сроку поставки товара:

- периодичность поставок: разовая заявка Заказчика после заключения договора

- заявки на поставку каждой партии товара направляются Заказчиком в адрес Поставщика по факсу или по адресу электронной почты Поставщика. Выполнение Поставщиком заявки Заказчика производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня ее получения. Заявка, поданная по факсу Заказчика, в адрес Поставщика считается принятой Поставщиком при получении отчета об отправке. Заявка, поданная по электронной почте Заказчика в адрес Поставщика, считается принятой Поставщиком после подтверждения Поставщиком факта её получения.

- датой поставки считается дата получения товара Заказчика (дата подписания товарной накладной ТОРГ-12). Досрочная поставка товара ранее даты поставки, указанной в Заявке, может производиться с согласия Заказчика

4.3. Требования к качеству товара. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. Качество поставляемого товара должно соответствовать принятым ТУ, ГОСТ к материалам изготовления, подтверждается удостоверением качества (сертификатом соответствия). Качество изготовления и применяемые материалы должны обеспечивать надежную эксплуатацию оборудования в течение эксплуатационного срока.

4.4. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара Каждая единица поставляемого товара должна быть упакована в упаковку, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении. К упаковке с Товаром в обязательном порядке должно быть приложено описание Товара на русском языке. Товар должен поставляться в упаковке, не имеющей повреждений. Каждая единица поставляемого Товара должна иметь маркировку следующего содержания: производитель, страна происхождения, четкое указание наименования. На упаковку должна быть нанесена информация, позволяющая идентифицировать продукцию без вскрытия

4.5. Требования к гарантийному сроку товара. Гарантийный срок на поставляемые партии Товара составляет 12 месяцев со дня поставки Товара. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в период гарантийного срока.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Извещению о проведении

открытого запроса котировок

Цена единицы товара (работы, услуги)

Объект закупки: Поставка поликарбоната

Обоснование начальной-максимальной цены договора:

Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

- Посмотреть таблицу с данными

↑