Тендер - Поставка адгезионной добавки для битума №243199323

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Лужский район,п.Оредеж
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 04.04.2023 по 14.04.2023Место предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП «ТОРГИ 223» (адрес в сети интернет: http://torgi223.ru/)Порядок предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП «ТОРГИ 223» (адрес в сети интернет: http://torgi223.ru/)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:04.04.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):14.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Согласно документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:Лагоново ЛагоновоДата подведения итогов:18.04.2023Порядок подведения итогов:Согласно документации Обоснование_НМЦД_ДАД-1 - Посмотреть таблицу с даннымизапрос_предложений

Документация по проведению открытого запроса предложений на право заключить Договор на поставку адгезионной добавки для битума.

2023 год

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку адгезионной добавки для битума

Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:

Адгезионная добавка для битума

1. Фасовка: стальные бочки объёмом не менее 200 литров

Требования к адгезионной добавки к битуму:

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР

«___» _______ 20__ г.

Государственное преприятие «Волосовское ДРСУ» (ГП «Волосовское ДРСУ») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя директора Артамоновой В.В, действующего на основании устава с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, (вместе далее именуемые «Стороны»), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По Договору Поставщик обязуется поставлять▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---(далее - Товар), указанном в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) (далее - Спецификация), а Заказчик принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.

1.2. Поставщик гарантирует, что передаваемый Товар свободен от прав третьих лиц, не находится под арестом, в залоге и не является предметом спора.

1.3. Качество Товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, (сертификатам соответствия, паспортам качества), а так же иным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена Договора составляет _________ (______________________) руб. ______ коп., в том числе НДС ________ (____________________) руб. ________ коп.

2.2. В цену Договора включены все расходы Поставщика связанные с исполнением Договора, в том числе уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, взимаемых на территории Российской Федерации.

2.3. Цена Договора определена на основании проведённой Заказчиком процедуры закупки, является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.4. Оплата производится в безналичной форме, в рублях Российской Федерации. Расчет за поставку Товара (100%) производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) календарных дней со дня поставки товара на основании выставленных Поставщиком документов на оплату.

Платёжные документы на оплату оформляются Поставщиком на основании документов, подтверждающих приёмку-передачу Товара подписанных обеими сторонами (товарные накладные, УПД и т.п.).

2.5. Датой оплаты считается день списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

2.6. Авансовые платежи условиями Договора не предусмотрены.

2.7. В случае не предоставления и (или) несвоевременного предоставления Поставщиком счета, а также в случае его ненадлежащего оформления Заказчик не несёт ответственности за просрочку обязательств по оплате Товара.

3. Условия поставки и оплаты товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с даты заключения Договора в течении 14 календарных дней.

3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Товара автомобильным транспортом на место назначения, указанное в Спецификации (Приложение №1).

3.3. Срок поставки Товара должен составлять не более 14 (четырнадцати) календарных дня с даты подписания договора.

Поставщик обязан заблаговременно известить Заказчика о готовности произвести передачу Товара Заказчику.

4. Обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих с получения соответствующего требования Заказчика заменить некачественный Товар на Товар надлежащего качества, а в случае невозможности такой замены возвратить уплаченные денежные средства в тот же срок.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять Товар в соответствии с условиями Договора.

4.2.2. Оплатить принятый Товар в соответствии с условиями Договора.

5. Порядок приемки товара по количеству и качеству

5.1. Все виды погрузочных работ при передаче Товара осуществляются за счет Поставщика.

5.2. Поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации, качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать требованиям технических регламентов на товар (если применимо к поставляемому товару), ГОСТам (если применимо к поставляемому товару), действующего законодательства, обычно предъявляемым требованиями к такого рода товарам.

5.3. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику подписанные оригиналы товарно-транспортных накладных, счетов, счетов-фактур и (или) других документов необходимых для оформления передачи Товара Заказчику. Не передача документов, указанных в настоящем пункте, является основанием для отказа в приемке Товара.

5.4. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, установленные законодательством Российской Федерации. Не передача документов, указанных в настоящем пункте, является основанием для отказа в приемке Товара.

5.5. Приемка Товара по количеству и качеству производится уполномоченными соответствующей доверенностью представителями Сторон в момент передачи Товара в соответствии с заявкой Заказчика и по товарным накладным, сопроводительным документам, документами, подтверждающими качество Товара.

5.6. Количество Товара при его приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в заявке на соответствующую партию Товара и сопроводительных документах.

5.7. Проверка Товара по качеству производиться путем его осмотра на предмет явных недостатков. Качество Товара должно подтверждаться сертификатами, обязательными для данного вида Товара, и (или) иные документы, предусмотренными законодательством Российской Федерации и подтверждающие качество Товара.

5.8. Если при приемке Товара будут обнаружены недостача Товара или несоответствие Товара качеству, в том числе отсутствие документов, подтверждающих качество Товара, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать недостающий и (или) не качественный Товар (при этом в передаточных документах делается соответствующая запись удостоверенная подписями Поставщика и заказчика).

5.9. В случае обнаружения после приёмки Товара недостатков Заказчиком составляется акт о выявлении недостатков, который направляется Поставщику. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта о недостатках заменить некачественный Товар на Товар надлежащего качества, а в случае невозможности такой замены возвратить уплаченные денежные средства в тот же срок.

5.10. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара, с заменой Товара не ненадлежащего качества и (или) с хранением Товара ненадлежащего качества несет Поставщик.

5.11. Заказчик вправе отказаться от поставки Товара в случае если просрочка поставки Товара составила более 3 (трех) рабочих дней.

5.12. Право собственности на Товар переходит с даты подписания Сторонами передаточных документов. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

6. Гарантии качества

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Качество товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации для данного вида Товара, и требованиям, изложенным в Спецификации.

6.3. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком документов, подтверждающих соответствие качества товара требованиям действующего законодательства или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1. Договора, будут длиться более 1 (одного) календарного месяца, с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора.

8.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, указанного в пункте 3.3. Договора, Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения Договора, начиная со дня, в котором было допущено нарушение. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы не поставленного товара за каждый календарный день просрочки (в том числе день, в котором было допущено нарушение).

8.3. В случае нарушения Поставщиком любого из своих обязательств, предусмотренных Договором, за исключением обязательств, ответственность за нарушение которых установлена в пункте 8.2. и (или) пункте 11.2. Договора, Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку (штраф) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двадцать тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

8.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, указанных в пункте 2.4. Договора, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки (пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока оплаты, указанного в пункте 2.4. Договора, и устанавливается в размере 1/700 (одной семисотой) действующей на дату уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы подлежащей оплате.

8.5. Уплата неустоек (штрафов, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по Договору.

9. Порядок разрешения споров

9.1. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения условий Договора обязателен досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней, с даты ее получения.

9.2. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Срок действия договора

10.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до выполнения Сторонами обязательств, указанных в Договоре.

10.2. Расторжение Договора допускается в случае, установленном в пункте 10.3. Договора, а также в иных случаях, указанных в законодательстве Российской Федерации.

10.3. В случае нарушения Поставщиком любого из условий Договора, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Поставщика не менее чем за 5 (пять) рабочих дней от предполагаемой даты расторжения Договора.

11. Прочие условия

11.1. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и являются неотъемлемой частью Договора.

11.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору (в том числе право требования (получения) денежных средств за поставленный Товар) полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае нарушения Поставщиком обязанности, указанной в настоящем пункте Договора, Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20% (двадцати процентов) от цены Договора, указанной в пункте 2.1 Договора.

11.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или Договором.

11.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

11.5. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика, второй экземпляр Договора находится у Заказчика.

11.6. Неотъемлемой частью Договора является Приложение № 1 – Спецификация.

12. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №

от « » г.

г. Санкт-Петербург

________________ именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________ , действующего на основании Устава, с одной стороны и ГП «Волосовское ДРСУ», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Первого заместителя директора Артамоновой В.В., действующей на основании Устава, с другой Стороны, заключили спецификацию о нижеследующем:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(протокол согласования цены)

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: ГП «Волосовское ДРСУ» Поставщик:

__________ / Артамонова В.В./ ____________ / ____________./

М.П. М.П.

Формы документов, включаемых в предложение

Форма предложения:

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Заказчику:

наименование заказчика

Предложение на участие в открытом запросе предложений

Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений № ___ и документацию о проведении открытого запроса предложений на ________________, размещенные на официальном сайте о размещении заказов в сети Интернет по адресу: ___________,и принимая на себя обязанность выполнять установленные в них требования и условия,

_____________________________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, отчество участника закупки физического лица)

в лице __________________________________(должность, ФИО), действующего на основании ___________________________(Устава, доверенности №__ от __)предлагает заключить Договор на _________________________________________________________,

(предмет договора)

на условиях и в соответствии с настоящимпредложениеми приложениями к предложению, проектом Договора с __________________ (указывается наименование Заказчика), являющимися неотъемлемыми приложениями к извещению, документации по данному запросу предложений, на общую сумму _________ (_______________________) руб. __коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. __коп.

Настоящим подтверждаем, что

_____________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. участника закупки)

не находиться в процессе ликвидации и не признанно по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом),в отношении ______________________________________ не введена какая-либо из процедур несостоятельности (банкротства);__________________ не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена, в том числе в порядке предусмотренном КоАП РФ; ____________________________не внесено в реестр недобросовестных поставщиков,не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

Подача предложения является для(наименование участника закупки) принятием (акцептом) всех условий _________________________________(наименование заказчика), в том числе, согласием исполнять обязанности участника закупки, в том числе заключить и исполнить договор на предусмотренных извещением, документацией условиях.

К настоящему предложениюприлагаются документы по Описи на ________ лист.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

Подписывается ЭЦП

1.Анкета участника закупки

2. Справка об опыте выполнения договоров

1.1Форма Анкеты участника закупки

Анкета участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

n. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

Подписывается ЭЦП

Приложение №2

к извещению о проведении запроса предложений в электронной форме (обоснование начальной (максимальной) цены)

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Начальная (максимальная) цена приложена отдельным файлом

Начальная (максимальная) цена включает в себя общую стоимость поставляемого Товара, оплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, оказание сопутствующих поставке услуг, расходы на реализацию гарантийных обязательств, а также, стоимость упаковки, маркировки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхования, транспортные расходы, налоги и иные обязательные платежи.