Описание тендера: | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРГАНСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Поставка ингибитора коррозии для охлаждающей воды Rocor NB для Курганской ТЭЦ (с результатом) |
Сумма контракта: | 391 000,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Аванс: | 100% |
Аванс, RUB: | Не более 391 000.00 RUB |
Начало показа: | 04.04.2023 |
Окончание: | 11.04.2023 17:00:00 |
Тендер №: | 243195580 |
Тип: | Запрос котировок Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
ОКПД2: |
|
Регион: | Уральский ФО / Курганская область / Курган |
Регион поставки: | Уральский ФО / Курганская область / Курган |
Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка ингибитора коррозии для охлаждающей воды Rocor NB для Курганской ТЭЦ
Цена контракта: 391 000,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.59 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | - | - | 400 | Литр;^кубический дециметр |
Итоговый протокол №32312254652-01 .html | 5 КБ | 19.04.23 08:21 | Действующая |
Протокол.docx | 25 КБ | 19.04.23 08:21 | Действующая |
Документация.zip | 477 КБ | 04.04.23 13:34 | Действующая |
Извещение о закупке № 32312254652 (Версия №1) .html | 8 КБ | 04.04.23 13:34 | Действующая |
Запрос котировок в электронной форме № 27 от 04.04.2023 г.
Приложения:
- Приложение №1 – Форма ценового предложения. (Форма должна быть подана в формате Excel и Рdf). В формате Рdf должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса котировок без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к Предложению.
- Приложение №2 - Протокол разногласий к проекту Договора и Спецификации;
- Приложение №3 - Анкета участника запроса котировок;
- Приложение №4 - Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров;
Приложения №№1-4 обязательны к заполнению и должны быть представлены в составе предложения Участника. Непредставление данных форм может явиться причиной для отклонения предложения Участника.
Приложение №1 Форма ценового предложения.xls - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №2 Анкета Участника.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}Приложение 3 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________
Анкета Участника запроса котировок
Наименование и адрес Участника запроса котировок: _________________________________
- Посмотреть таблицу с данными__________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)
Приложение №2 Протокол разногласий к проекту Договора и Спецификации.docxПриложение №2
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование Участника запроса котировок: __________________________
«Обязательные» условия Договора
- Посмотреть таблицу с данными«Желательные» условия Договора
- Посмотреть таблицу с данными(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)
Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора и Спецификации
Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора и Спецификации, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора и Спецификацией».
В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора и Спецификации, Участник должен представить в составе своего Предложения данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора и Спецификации. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора и Спецификации, которые он предлагает на рассмотрение Организатора, но отклонение, которых Организатором не повлечет отказа Участника от подписания Договора и Спецификации в случае признания его Победителем.
Организатор оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора и Спецификации предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору и Спецификации. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации Предложения Победителя.
В любом случае Участник должен иметь в виду что:
если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания коммерческого предложения;
б) в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.
Приложение №4 Справка о выполнении аналогичных договоров.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}Приложение 4 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника запроса котировок: _________________________________
- Посмотреть таблицу с данными__________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)
Приложение №5 Проект договора.docxДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____
г. Курган « » 2022г.
Публичное акционерное общество «Курганская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Покупатель», «Грузополучатель», в лице исполняющего обязанности генерального директора Сергеева Игоря Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора ___________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Товар в количестве, ассортименте, по ценам, в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к Договору (далее – Спецификация), которые являются его неотъемлемыми частями, а Покупатель принять и оплатить.
2. ФОРМЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Покупатель обязан оплатить Поставщику стоимость Товара в соответствии со Спецификацией к Договору.
2.2. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иное не установлено соглашением Сторон.
2.3. Спецификацией может быть установлена предоплата.
2.4. Если Спецификацией предусмотрена предоплата, оставшаяся часть цены Спецификации оплачивается после надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара в полном объеме в сроки и порядке, установленном Спецификацией, за исключением, если установлена предоплата в размере 100 % от цены Спецификации.
2.5. Поставщик обязан выставить Покупателю счёт-фактуру в течение 5 календарных дней с момента получения предоплаты на основании п. 3 ст. 168 НК РФ на каждую сумму предоплаты.
2.6. Поставщик обязан выставить Покупателю счёт-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 НК РФ, или универсальный передаточный документ, соответствующий положениям письма ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры», не позднее 5 календарных дней после поставки Товара.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется железнодорожным, автомобильным транспортом или на иных условиях, согласованных Сторонами. Датой отгрузки считается дата на штемпеле станции отправителя в ж.д. накладной, при вывозе автотранспортом на товарной накладной или в универсальном передаточном документе. Указание в товаросопроводительных документах производителя (изготовителя), ГОСТ, ОСТ, ТУ, номера партии, серии товара является обязательным. В ином случае Стороны договорились считать товаросопроводительные документы отсутствующими.
Поставщик обязуется направлять Покупателю письменное уведомление о дате и времени поставки Товара с указанием данных транспорта и водителя (в случае доставки автомобильным транспортом) и копии отгрузочных документов не менее, чем за 3 дня до предстоящей поставки Товара, а в случае поставки крупногабаритного оборудования и схемы строповки груза не менее, чем за 5 дней до предстоящей поставки Товара.
3.2. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания Покупателем определенных Договором документов о получении Товара. До момента перехода права собственности на Товар к Покупателю Поставщик несет риск случайной гибели, повреждения Товара.
3.3. Стороны договорились применять к отношениям по Договору базисные условия поставки, предусмотренные Международными правилами толкования торговых терминов «Инкотермс 2020» в приведенных в них значениях, в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и условиям Договора, а также за исключением условий, регулирующих перемещение Товара через государственную границу, оформление таможенных формальностей и уплаты пошлин.
Стороны также договорились, что поскольку Договор не является внешнеэкономической сделкой, его участники не вступают во взаимные таможенные правоотношения и не несут в рамках Договора права и обязанности, вытекающие из требований таможенного законодательства.
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ, КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО
4.1.Качество поставляемого по Договору Товара должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ТУ либо иным нормативно-техническим документам, указанным в Спецификациях.
4.2. Прием Товара по качеству, комплектности и количеству осуществляется Покупателем в соответствии с:
4.2.1. Договором, Спецификациями, дополнительными соглашениями, иными приложениями к Договору;
4.2.2. Инструкциями № П-6 и П-7, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и 25.04.1966 г. соответственно (в действующей редакции) в части, не противоречащей действующему законодательству, а также в случаях поставки товаров ненадлежащего качества и условиям Договора: по количеству - на основании товаросопроводительных документов (товарно-транспортной накладной, накладной и т.д.), а по качеству - на основании документов, удостоверяющих качество (сертификат соответствия, удостоверения качества и т.д.).
4.3. Количество поступившего Товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах и Спецификациях.
4.4. В случае выявления Покупателем при приемке Товара или в течение гарантийного срока недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или затрудняющих его использование, Покупатель составляет в произвольной форме Акт о выявленных недостатках с указанием степени их сложности и необходимых сроков их устранения.
4.5. В случае выявления при приемке Товара недостачи по количеству Товара Покупателем составляется Акт о недостаче товара, выявленной в ходе его приемки.
Вызов Поставщика для составления Актов о недостаче и несоответствии качества товара обязателен и осуществляется посредством направления уведомления по факсу, а в случае невозможности направления уведомления по факсу, любыми доступными средствами связи, позволяющими зафиксировать направление уведомления.
4.6. В случае неприбытия представителя Поставщика для подписания Актов, указанных в абз. 2 п. 4.5 Договора, в течение 5 (пяти) дней с момента отправки уведомления от Покупателя, данный Акт, подписанный только Покупателем, направляется Поставщику заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении, при этом срок устранения недостатков, указанный в Акте, считается установленным надлежащим образом.
4.7. Возврат некачественного Товара осуществляется за счет Поставщика. В этом случае Поставщик в течение 5 рабочих дней обязан вернуть Покупателю уплаченную за некачественный Товар денежную сумму.
4.8. Каждый Товар должен сопровождаться паспортом, сертификатом качества и иными документами подтверждающими качество Товара, которые следуют вместе с Товаром. При нарушении условий настоящего пункта Покупатель вправе не принимать Товар и не производить его оплату.
В таком случае Покупатель не несет ответственность за нарушение сроков оплаты, а Поставщик признается не выполнившим обязательство по поставке Товара до момента устранения условий настоящего пункта.
4.9. Стороны договорились в Спецификациях к Договору использовать понятие «Полное поступление». Под Полным поступлением Стороны понимают получение Покупателем Товара в полном объеме или отдельной партии Товара, предусмотренной Спецификацией, и качестве, предусмотренном Договором и Спецификацией, а также получение оригиналов накладных, оригинала счета-фактуры или универсального передаточного документа, а также иных документов на Товар в полном объеме или отдельной партии Товара, предусмотренной Спецификацией. Спецификацией также могут быть предусмотрены иные условия поставки Товара.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае просрочки Полного поступления Товара на срок, превышающий срок поставки Товара согласно Спецификации, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления уведомления о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком указанного уведомления. Поставщик обязуется вернуть денежные средства за не поставленный Товар в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента расторжения договора.
Кроме того, Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки до момента расторжения договора.
5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара (недопоставки) Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
5.3. В случае поставки некачественного Товара, недостатки которого были выявлены после его приемки, в порядке, предусмотренном п.4.4., Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественного Товара за каждый день, начиная с даты приемки Товара Покупателем до момента замены на Товар надлежащего качества или до возврата денежных средств за него.
5.4. В случае если Покупатель понес дополнительные расходы за сверхнормативный простой транспортных средств под погрузкой или разгрузкой Товара по вине Поставщика, который не уведомил надлежащим образом Покупателя о времени и дате Поставки Товара в соответствии с п. 3.1 Договора, Поставщик обязуется возместить Покупателю данные расходы в полном объеме.
5.5. Поставщик несет ответственность за ущерб, возникший у Покупателя, в случае если Товар является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности третьих лиц, защищаемым в установленном законом порядке, о чем Покупатель не был извещен Поставщиком при заключении Договора.
5.6. В случае нарушения сроков оплаты Товара Покупатель по требованию Поставщика обязуется выплатить неустойку в размере 0, 1 % от стоимости неоплаченного Товара.
5.7. В случае, если количество поставленного Товара не соответствует Спецификации, о чем составлен Акт, указанный в п. 4.5 Договора, Стороны договорились считать такую поставку Товара неисполненной в срок и применять ответственность за нарушение срока поставки, предусмотренную п.5.2 Договора.
5.8. Во всех случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом в случае, если после расторжения Договора в связи неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель приобрел у третьего лица аналогичную Продукцию, вне зависимости от количества (объема) по более высокой цене поставки взамен предусмотренной Договором, Поставщик обязан возместить Покупателю убытки в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной взамен него сделке.
5.9. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, война или военные действия, которые начались после заключения договора, а также действий Правительства РФ, если эти обстоятельства и действия непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору. Если указанные обстоятельства непосредственно влияют на выполнение обязательств в период исполнения Договора, срок выполнения Сторонами своих обязательств может быть продлен на время действия обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, для которой исполнение своих обязательств становится невозможным, должна немедленно направить уведомление другой Стороне, в котором в письменной форме сообщить о возникновении, предположительном сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в сообщении, должны быть подтверждены свидетельством компетентного органа. В том случае, если такое уведомление не было направлено или направлено не вовремя, Стороны имеют право рассматривать вышеуказанные обстоятельства как причину, не препятствующую выполнению другой Стороной принятых на себя обязательств.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в действие с момента его заключения и действует до исполнения.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
6.3. Уступка прав требований по Договору без письменного согласия Сторон не допускается.
6.4. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по Договору, разрешаются Арбитражным судом по месту исполнения Договора.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №6 Спецификация ТЭЦ.xls - Посмотреть таблицу с даннымиНазвание | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №280249062
Поставка гипохлорита натрия для с/к "Дельфин" КГУ
|
Запрос котировок
#280249062 |
160 196
|
1 день
19.09.2024 27.09.2024 |
Тендер №280249139
Поставка гипохлорита натрия для с/к "Дельфин" КГУ
|
Запрос котировок
#280249139 |
160 196
|
1 день
19.09.2024 27.09.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Единственный поставщик
#243195557 |
125 032
|
срок истек
04.04.2023 03.04.2023 |
|
Единственный поставщик
#243195543 |
124 148
|
срок истек
04.04.2023 05.04.2023 |
|
Анализ цен
#243195382 |
срок истек
- 07.04.2023 |
||
Единственный поставщик
#243195213 |
1 570
|
срок истек
- 30.04.2023 |
|
Запрос предложений
#243195208 |
срок истек
- 14.04.2023 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №243195419
Инсуффлятор эндоскопический для желудочно-кишечного тракта
|
Анализ цен
#243195419 |
срок истек
- 10.04.2023 |
|
Тендер №243195365
Система электрохирургическая аргон-усиленная
|
Анализ цен
#243195365 |
срок истек
- 10.04.2023 |
|
Тендер №243195362
Стойка передвижная для размещения медицинского оборудования
|
Анализ цен
#243195362 |
срок истек
- 10.04.2023 |
|
Тендер №243195355
Высокочастотные электрохирургические инструменты (держатели, электроды)
|
Анализ цен
#243195355 |
срок истек
- 10.04.2023 |
|
Запрос цен
#243194447 |
срок истек
- 10.05.2023 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |