Тендер - чистящее средство (чистящий порошок) №243185455

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

березка_чистящий_порошок_апрель_проект

КОНТРАКТ № _____

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Саратов «____» апреля 2023 г.

Федеральное казенное учреждение «База материально-технического и военного снабжения Управления федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области» (ФКУ БМТиВС УФСИН России по Саратовской области), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Юнева Павла Владимировича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар (далее по тексту – Товар), а Заказчик – обеспечить приемку и оплату Товара на условиях настоящего Контракта.

1.2. Наименование, количество, цена, продукции указаны в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить приемку и экспертизу Товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату Товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость Товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.

2.1.4. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.

2.1.5. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 8 Контракта.

2.1.6. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Требовать замены Товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте, своевременного устранения выявленных недостатков.

2.2.2. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности Товара, установленных в нормативных и технических документах и настоящем Контракте, в ходе приемки Товара, в порядке и сроки, установленные Контрактом с оформлением результатов проведения такой экспертизы.

2.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

2.2.4. Осуществлять контроль за соблюдением Поставщиком сроков поставки Товара.

2.2.5. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Контрактом, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

2.2.6. Участвовать в приемке Товара по качеству. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара в соответствии с условиями Контракта.

2.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2.8. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Передать Товар Заказчику, по показателям качества и безопасности соответствующий условиям Контракта, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.2. Передать Товар в порядке и в сроки, указанные в Контракте.

2.3.3. Передать Заказчику платежные и иные документы в порядке и на условиях, установленных Контрактом.

2.3.4. Производить замену некачественного Товара.

2.3.5. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве Товара возместить убытки, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.3.6. Обеспечивать соответствие Товара обязательным требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и Контрактом;

2.3.7. Представлять по запросу Заказчика информацию о затратах по исполненному Контракту.

2.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать своевременную оплату за поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

2.4.2. Требовать уплату неустойки, а также возмещения убытков, согласно положениям Контракта.

2.4.3. Досрочно исполнить обязательства по Контракту (при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Заказчика по досрочной оплате Товара).

3. Цена Контракта

3.1. Цена Контракта составляет __________________ рублей _____ копеек, в том числе НДС или НДС не облагается.

3.2. Общая цена настоящего контракта включает в себя стоимость товара, расходы по доставке Товара до места нахождения Заказчика, все расходы предусмотренные законодательством Российской Федерации акцизы, налоги, сборы и платежи, а также другие дополнительные расходы, связанные с отгрузкой товара.

3.3. Цена Контракта является твёрдой и изменению не подлежит в течение всего срока действия Контракта (за исключением случаев, предусмотренных п. 3.4, 3.5. настоящего Контракта).

3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара и иных условий контракта.

3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Порядок расчетов

4.1. Расчеты по настоящему Контракту осуществляются за счет средств федерального бюджета.

4.2. Оплата товара производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме (по электронной почте) сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

4.3. Оплата по настоящему контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи

4.4. Обязательства по оплате Товара считаются выполненными в день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Гарантийные обязательства

5.1.Расходы по возврату Товара или замене в гарантийный период производится за счет средств Поставщика.

6.Сроки и порядок поставки товара

6.1. Поставщик обязуется провести отгрузку товара в сроки и в порядке установленные ведомостью поставки Приложение № 2 к контракту. Поставка товара осуществляется за счет Поставщика.

6.2. Обязанность Поставщика передать товар Заказчику считается исполненной в момент подписания Акта приема передачи товара Поставщиком и Заказчиком.

6.3. Поставщик обязуется передать Заказчику товар, не обремененный правами третьих лиц принадлежащий Поставщику на праве собственности, незаложенный и не являющийся предметом исков третьих лиц.

7. Качество товара, порядок приемки

7.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям контракта.

7.2. До приемки Товара для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан обеспечить проведение экспертизы. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами. Проверка соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, может также осуществляться с привлечением независимых экспертов.

7.3. Поставщик своими силами и за свой счет передает Товар Заказчику путем доставки и отгрузки его Заказчику по качеству, цене, в количестве, сроки и по адресам, предусмотренным спецификацией (приложение № 1 к контракту) и Ведомостью поставки (приложение № 2 к Контракту).

7.4. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты передачи (поставки) товара Поставщик уведомляет Заказчика посредством любых средств связи о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.

7.5. Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к Товару документацию:

товарную накладную или УПД, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика);

счет-фактуру, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика) (при наличии);

документы подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям нормативно-правовых актов (или копии) (в случаях предусмотренных законодательством);

акт приема-передачи в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика);

иные документы, относящиеся к товару.

7.6 В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента прибытия товара в адрес Заказчика Заказчик проводит приемку товара и подписывает документы о приемке. По окончании приемки Заказчик подписывает Акт приема передачи товара или составляет мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения. В Акте приема передачи товара указывается дата поставки товара. Фактической датой приемки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара.

Риск случайной гибели (случайного повреждения) товара переходит на Заказчика в момент, когда Поставщик исполнил обязанность по передаче товара.

7.7. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по Контракту считается дата подписания без замечаний уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика Акта приема-передачи товара (Приложение № 3 к Контракту) по факту приемки товара.

8. Ответственность сторон по Контракту

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. Ответственность в виде штрафов устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063»

8.3. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет 10 процентов цены Контракта.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

8.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени равен одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

8.11. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств) предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9. Обеспечение исполнения контракта

9.1. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.

10. Форс-мажорные условия

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая но, не ограничиваясь землетрясением, наводнением, пожаром, тайфуном, ураганом, и другими стихийными бедствиями, военными действиями, массовыми заболеваниями и действиями органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Контракта.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, стороны, для которой сложились указанные обстоятельства, должны без промедления, но в сроках выполнения обязательств по контракту, известить другую сторону в письменной форме любыми способами (телеграф, телекс и др.). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по настоящему контракту и сроки их исполнения.

10.3. Официальным подтверждением наступления форс-мажора является сертификат торгово-промышленной палаты или другого компетентного органа, копия которого должна быть представлена стороной, для которой сложились обстоятельства непреодолимой силы, другой стороне в максимально короткие сроки.

10.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения взятых на себя обязательств по настоящему контракту, автоматически отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали указанные обстоятельства и их последствия.

10.5. О прекращения форс-мажора и его последствий сторона, для которой ранее сложились обстоятельства непреодолимой силы, должны без промедления известить другую сторону с указанием сроков возобновления исполнения взятых на себя обязательств по настоящему контракту.

10.6. В случае, если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать свыше 6 (шести) месяцев или срок их действия невозможно определить, стороны в возможно короткий срок обязуются провести переговоры с целью выявления взаимоприемлемых альтернативных способов исполнения настоящего контракта и достижения соответствующей договоренности.

11. Внесение изменений в контракт

11.1. Условия настоящего контракта могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа, в случаях предусмотренных действующим законодательством.

11.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждается сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протоколом.

11.3 Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, соответствующих положениям ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12. Разрешение споров между сторонами

12.1. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним (в том числе при заключении контракта) разрешается сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности оформляется дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Саратовской области в установленном законодательством порядке.

12.2. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставленного Товара или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком настоящего контракта или причиной связи между действием Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

12.3 Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены в адрес недобросовестной Стороны. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 7 (семи) календарных дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12.4. Стороны договорились, что направление обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети (например, по адресу электронной почты, в социальных сетях, мессенджерах) свидетельствуют о соблюдении досудебного урегулирования спора.

13. Прекращение договорных отношений

13.1. Настоящий контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке, по согласованию сторон, либо по решению суда.

14. Прочие условия.

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 30.12.2023, но в любом случае до полного исполнения Сторонами возложенных на них в рамках настоящего Контракта обязательств.

14.2. В случае невыполнения обязательств по контракту при предъявлении санкций стороны руководствуются Гражданским законодательством РФ.

14.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

14.4. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

14.5. Контракт подписывается ЭЦП или составляется в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение № 1, 2,3 являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

15. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 к контракту № ________ от «______» апреля 2023 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация подписана на сумму ______________________ рублей ___ копеек с учётом стоимости товара, всех расходов по поставке до места назначения заказчика, предусмотренных законодательством Российской Федерации, акцизы, налоги, сборы и платежи, а также других дополнительных расходов.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2 к контракту № ________ от «______» апреля 2023 г.

Ведомость поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Срок исполнения контракта до 16.06.2023 включительно.

Отгрузка товара осуществляется строго в места и сроки, указанные в Ведомости поставки.

Доставка товара производится Поставщиком в рабочие дни в период с 9.00 часов до 17.00 часов, исключая перерыв на обед с 13:00 до 14:00 собственным или привлеченным транспортом за счет Поставщика.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 3 к контракту № ________ от «______» апреля 2023 г.

Образец (рекомендуемая форма)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

по контракту от «____» ___________ 20__г. № _______________________

г. _______________ «____» ____________________ 20___ г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице ____________________________ _____________________ (должность, Ф.И.О. представителя), действующего на основании ___________, с одной стороны и представитель Заказчика, в лице ________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О. представителя), действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт приема-передачи товара о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями контракта от _______20___ г.
№ ______________________________________________________ Поставщик передал (поставил), а Заказчик принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Сопроводительные документы, переданные вместе с товаром:

товарная накладная от _________ № ______;

счет-фактура от _________ № ______ (при наличии);

документы, удостоверяющие качество товара - ____________ (наименование соответствующего документа) от ___________________ № ____________________ ;

3. Стороны взаимных претензий по качеству, количеству, комплектности и сроку поставки переданного (поставленного) товара претензий не имеют/ имеют (нужное подчеркнуть). Поставленный товар соответствует /не соответствует (нужное подчеркнуть) требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Заказчиком в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр –Заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

от Заказчика от Поставщика

___________________________ / _________ / ____________________ / _____________/

«_______» ______________ 20_______ г. «_______» ________________20___ г.

(дата подписания акта) (дата подписания акта)

М.П. М.П.

ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

- Посмотреть таблицу с данными