Тендер - поставка расходных материалов №243176894

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

- Посмотреть таблицу с данными

Договор №

на поставку расходных материалов для нужд ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России.

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя директора Мартынова Александра Игоревича, действующего на основании доверенности от «30» декабря 2022 года №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/17, с одной стороны и________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь требованиями и положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.15 п.1 раздела VIII Положения «О закупке товаров, работ и услуг» ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, от 15.07.2021 заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

2.3. Цена Договора составляет: ______ руб. (_____тысяч ______) рублей ___ копейки, в том числе __% НДС: _____ руб. (_____)рубля __ копеек.

2.4 Договор заключён по результатам закупки № _______, размещённой в открытом доступе на http://fmba.rts-tender.ru/__.__.2023г.(протокол рассмотрения заявок от __.__.2023г)

2.5. Цена Договора включает в себя в том числе стоимость Товара, расходы на транспортировку до места поставки и поставку Товара с разгрузкой с транспортного средства на склад Заказчика, надлежащую упаковку и маркировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с выполнением настоящего Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и оплачиваемые Поставщиком.

2.6. Цена Договора, является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных в Положении о закупке товаров, работ, услуг Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный научный центр "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства.

-- 100% цены Договора, перечисляется Заказчиком за поставленный Товар на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, на основании оригиналов документов, указанных в пунктах. 4.4 Договора оформленных в установленном порядке в течение 7(семи) рабочих дней, следующих за датой поставки, зафиксированной в Товарной накладной.

В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

• Документы, переданные по техническим (телематическим) средствам связи, основанием для оплаты Заказчиком не являются.
• В случае поставки Товара по настоящему Договору частями, порядок оплаты указанный в п. 3.3 осуществляется по факту выполнения части поставки (полная поставка Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору). На каждую оплату Поставщик обязан представить Заказчику товарную накладную, счет-фактуру, счет.
• На всех документах, передаваемых Заказчику, обязательно должны быть указано наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, а также даты оформления таких документов.

3.7. Все расходы по банковским операциям, осуществляемым Поставщиком, несет Поставщик, а по банковским операциям, осуществляемым заказчиком, несет Заказчик.

3.8 Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными в момент фактического списания денежных средств, определенных Договором (пункт 2.3.) с расчетного счета Заказчика.

- товарную накладную, содержащую полную информацию по поставленному Товару в соответствии со спецификацией к настоящему Договору (1 экз.) с обязательным указанием страны происхождения Товара, либо УПД.

- счет/счет-фактуру, выставленную Заказчику, с указанием Заказчика (1экз.);

• Документы, передаваемые на оплату, должны быть заполнены Поставщиком в полном соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору).
• Поставщик не несет ответственности и финансовых расходов за хранение доставленного на склад Заказчика Товара. При этом Товар до начала установки, должен храниться таким образом, чтобы предотвратить любые возможности краж или порчи.

В случае если для Товара производителем предусмотрены особые условия хранения, Поставщик одновременно с подписанием Договора предоставляет Заказчику документы определяющие правила хранения Товара.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты Товара в соответствии с подписанным «Сторонами» актом приемки Товара.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1 требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору;

5.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

5.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

5.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 9 Договора, причиненных по вине Поставщика;

5.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

5.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику по месту доставки и включает в себя следующие этапы:

а) проверка количества поставленного Товара на соответствие Спецификации Договора;

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов, в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений (товарный вид);

г) проверка наличия необходимых документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям действующего законодательства и иной документации;

д) проверка наличия иной документации в соответствии с условиями Договора.

• Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) в последней действующей редакции;

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) в последней действующей редакции.

• Прием Товара по количеству (комплектности) производится уполномоченным лицом Заказчика в присутствии представителя Поставщика.
• Приемка Товара по качеству производится Заказчиком после демонстрации работоспособности Товара представителем Поставщика.

Дата приемки по количеству (комплектности) и качеству осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 4.2 Договора.

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафов.

9.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек).

9.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договор, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

9.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 10 процентов цены Договора. Размер штрафа включается в Договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042).

9.7. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пений), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.8. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает соответствующую Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.9. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

9.10. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.11. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных ГК РФ, а также в иных случаях:

- нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, влекущего увеличение срока их поставки более чем на 10 дней;

- несоблюдения Поставщиком требований по качеству Товара.

10.1. Вопросы взаимоотношений Заказчика и Поставщика регулируются настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

• Все спорные вопросы и разногласия, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров и взаимных консультаций. Результаты договоренностей в обязательном порядке фиксируются дополнительными соглашениями Сторон, являющимися с момента их подписания неотъемлемой частью Договора.
• Договором устанавливается претензионный порядок разрешения споров.

Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. Срок рассмотрения претензий – 30 дней с момента их получения.

• В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и до 31 декабря 2023 года, а в части оплаты до выполнения принятых Сторонами на себя обязательств. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. Настоящий Договор и Приложения к нему составлены на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все экземпляры являются идентичными; один экземпляр находятся у Заказчика, один – у Поставщика.

12.3. При изменении реквизитов, указанных в разделе 13 Договора, Сторона Договора, изменившая их, обязана в течение трех рабочих дней письменно, надлежащим образом известить об этом другую Сторону.

12.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие документы:

Приложение № 1 – Спецификация.

13. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору

№ 24н223ЕП03 от « » 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора составляет:_____ руб. (______ тысяч ___) рублей __ копейки, в т.ч. НДС __% ____ руб. (_______) рубля __ копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация соотВЕТСТВУЕТ ЗАЯВКЕ:

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272129313 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Приобретение расходных материалов для оказания сервиса АСУТП	Запрос предложений #272129313	См. док.	6 дней 06.05.2024 27.06.2024
Тендер №273050756 ООО "ЦГБ" объявляет тендер: Химия для технического обслуживания оборудования	Запрос предложений #273050756	См. док.	18 часов 21.05.2024 21.06.2024
Тендер №273918580 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИННОФАРМ ГРУПП" объявляет тендер: Открытый запрос предложений на поставку мешков Flexsafe для АО «Биннофарм».	Запрос предложений #273918580	См. док.	4 дня 03.06.2024 25.06.2024
Тендер №274266901 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: 24-0310-АР-МЗ Поставка ГСО	Запрос предложений #274266901	См. док.	5 дней 07.06.2024 26.06.2024
Тендер №274599957 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Поставка МТР (фреон, трубка полимерная термоусаживающая) в рамках потребности Управления Связи Куйбышевского РПУ ООО «ИК СИБИНТЕК».	Запрос предложений #274599957	См. док.	5 дней 13.06.2024 26.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243176761 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК объявляет тендер: Поставка химических реактивов (план №2230667670, позиция №4) (План график)	Единственный поставщик #243176761	700 000	срок истек - 28.02.2022
Тендер №243176717 ООО "МИР" объявляет тендер: Абакус Прайм, СЭ (Пираклостробин + эпоксиконазол 85 + 62,5 г/л	Электронный аукцион #243176717	См. док.	срок истек - 23.04.2023
Тендер №243176500 Приобретение расходных строительных материалов	Малая закупка #243176500	599 450	срок истек - 11.04.2023
Тендер №243176115 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ" объявляет тендер: Поставка реактивов (грант РНФ) (с результатом)	Единственный поставщик #243176115	199 700	срок истек 04.04.2023 04.04.2023
Тендер №243176056 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМ. Н.Н. ВОРОЖЦОВА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК объявляет тендер: Изопропиловый спирт (с результатом)	Единственный поставщик #243176056	176 640	срок истек 04.04.2023 04.04.2023

Тендеры из региона г. Москва

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243176862 Выполнение работ по разработке дизайна, изготовлению, монтажу баннера для ГАУ «СК ОД-80» Москомспорта по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.2 (подъезд № 16) (с результатом)	Единственный поставщик #243176862	483 550	срок истек 04.04.2023 04.04.2023
Тендер №243176839 Услуги по страхованию расходов на ликвидацию ЧС. (с результатом)	Малая закупка #243176839	27 000 Обеспечение заявки: 1 350	срок истек 04.04.2023 05.04.2023
Тендер №243176835 Оказание услуг по проведению генеральной уборки технических помещений по адресу: 119602, г. Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 2 (с результатом)	Единственный поставщик #243176835	342 950	срок истек 04.04.2023 04.04.2023
Тендер №243176831 Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" объявляет тендер: Закупка подшипников для ГК Черкизово (апрель 2023 г.)	Конкурс #243176831	См. док.	срок истек - 10.04.2023
Тендер №243176830 Выполнение работ по изготовлению поэтажного плана площадью 821 кв.м, экспликация к поэтажному плану в одном экземпляре на два объекта (с результатом)	Единственный поставщик #243176830	8 671	срок истек 04.04.2023 04.04.2023