Тендер - Поставка дезинфицирующих средств для бассейнов №243167420

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №

на поставку химических реагентов для бассейна

Дворца спорта «Виктория» г. Зеленокумска

г. Зеленокумск « » апреля 2023 г.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту Советского городского округа Ставропольского края», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Зворыкина Игоря Владимировича , действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующий на основании _______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

5.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в место доставки по адресу: Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. Кирова, 90А, Дворец спорта «Виктория» г. Зеленокумска. Поставщик в день доставки товара, должен передать Заказчику товарные накладные.

5.2. Поставка Товара должна осуществляться с 9:00 до 17:00 часов по московскому времени. Доставка осуществляется транспортом Поставщика в адрес Заказчика по предварительному согласованию даты и времени поставки с Заказчиком.

5.3. Поставка Товара осуществляется единовременно и в полной комплектации. Приемка товара производится в день доставки товара по товарной накладной в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к контракту).

6.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1.Каждая единица товара, поставляемая Заказчику Поставщиком, обеспечивается гарантией, указанной в гарантийном талоне.

6.2. Срок действия гарантии исчисляется с момента приемки Заказчиком товара.

6.3. Требования, связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены Заказчиком, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока.

6.4.Если Заказчик лишен возможности использовать товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

6.5. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках товара в разумный срок.

6.6. Поставщик обязан в течение гарантийного срока по требованию Заказчика бесплатно устранить недостатки или возместить расходы на их исправление или заменить покупку аналогичным товаром. При замене товара заново устанавливается и гарантийный срок

6.7. Гарантия на поставляемый товар не должна быть меньше срока гарантии установленного производителем товара (подтверждено паспортом производителя).

6.9. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимые работы, устранять недостатки в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.10. Поставщик должен указать контактный телефон, по которому Заказчик может связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для консультаций по выявленным неисправностям в работе оборудования. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 9 до 18 часов. В составе поставляемой с товаром документации должен быть гарантийный талон с указанием условий гарантийного обслуживания и номера контактного телефона.

7. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

7.1 Упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений при перевозке.

7.2 Документация поставляется в комплекте с тем товаром, для которого она предусмотрена.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.2. Поставщик несет ответственность в случае поставки товара ненадлежайшего качества, нарушения сроков поставки товаров.

8.2.1. В случае поставки товаров ненадлежайшего качества Заказчик имеет право потребовать, по своему выбору соразмерного уменьшения цены товара, безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок, возмещение своих расходов на устранение, потребовать замены товара ненадлежайшего качества товаром, соответствующим контракту.

8.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

8.3.1. В случае просрочки поставки товара или его недопоставки Поставщик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки поставки товара. Неустойка взыскивается с Поставщика до фактического исполнения обязательства.

9. обстоятельства непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по контракту, если таковое является результатом действия непреодолимой силы.

9.2. Для целей настоящего контракта «непреодолимая сила» означает обстоятельство, предусмотренное пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Надлежащим подтверждением наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные уполномоченными органами.

9.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой они возникли, должна незамедлительно направить другой Стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств, причинах их возникновения и предполагаемом сроке их действия, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по контракту.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ставропольского края согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Расторжение настоящего контракта возможно по соглашению сторон или по решению арбитражного суда в случае нарушения одной из сторон обязательств по контракту.

11.2 Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий контракт другой Стороне не позднее, чем за 5 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего контракта.

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. Каждая из Сторон настоящего контракта отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

12.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.6. Стороны настоящего контракта признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

12.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего контракта могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего контракта.

12.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего контракта фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

13.прочие условия, Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 31 декабря 2023 г., в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

13.2. В случае изменения адреса отправления корреспонденции Стороны друг друга извещают незамедлительно, путем направления уведомления.

13.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ от « » апреля 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273628814 Поставка хозяйственных товаров для обеспечения нужд МБДОУ ЦРР детский сад № 4 "Золотой ключик"	Малая закупка #273628814	98 765	3 часа 29.05.2024 04.06.2024
Тендер №273799699 Приобретение хозяйственных товаров (моющие, чистящие средства) с. Бурукшун - с. Дивное	Электронный аукцион #273799699	284 372 Обеспечение контракта: 5%	5 дней 31.05.2024 10.06.2024
Тендер №273799700 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КРАЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Приобретение хозяйственных товаров (моющие, чистящие средства) с. Бурукшун - с. Дивное	Электронный аукцион #273799700	284 372	5 дней 31.05.2024 10.06.2024
Тендер №273808436 Поставка хозяйственных товаров	Не определен #273808436	129 974	5 дней 31.05.2024 10.06.2024
Тендер №273831946 Приобретение хозяйственных товаров (с. Бурукшун - с. Дивное)	Электронный аукцион #273831946	31 437 Обеспечение контракта: 5%	5 дней 31.05.2024 10.06.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243167379 Поставка чистящих и моющих средств (с результатом)	Электронный аукцион #243167379	207 690 Обеспечение контракта: 15% Обеспечение заявки: 2 077	срок истек 04.04.2023 12.04.2023
Тендер №243167114 Поставка средств дезинфицирующих для СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7» (с результатом)	Электронный аукцион #243167114	651 649 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 04.04.2023 12.04.2023
Тендер №243167031 Поставка расходных материалов для моечных установок для нужд СПб ГБУЗ «ДГП № 44» (с результатом)	Электронный аукцион #243167031	26 010 Обеспечение контракта: 30%	срок истек 04.04.2023 12.04.2023
Тендер №243166897 Поставка моющих средств (с результатом)	Электронный аукцион #243166897	36 126 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 04.04.2023 12.04.2023
Тендер №243166869 Поставка лакокрасочных материалов	Малая закупка #243166869	595 931	срок истек - 04.04.2023

Тендеры из региона Зеленокумск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243156783 Работы по отделке тумб и колонн металлом	Малая закупка #243156783	599 081	срок истек - 07.04.2023
Тендер №243145551 поставка тепловой энергии (с результатом)	Единственный поставщик #243145551	98 536	срок истек 26.03.2023 26.03.2023
Тендер №243136978 Капитальный ремонт кабинетов Финансового управления здания Дома Советов, расположенного по адресу г. Зеленокумск, улица Мира, 18. (План график)	Не определен #243136978	1 822 982	срок истек - 31.12.2023
Тендер №243136976 Капитальный ремонт здания территориального отдела администрации Советского городского округа Ставропольского края в селе Солдато-Александровском. (План график)	Не определен #243136976	1 249 172	срок истек - 31.12.2023
Тендер №243129012 Поставка воды и водоотведение (План график)	Не определен #243129012	733 562	срок истек - 31.12.2023