Тендер - Поставка лакокрасочных материалов №242970452

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Техническое задание

На поставку лакокрасочных материалов

Заказчик: государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградский областной клинический кардиологический центр», Волгоград

1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов и санитарных норм.

2. Поставка и погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и транспортом (или привлеченным) Поставщика и за его счёт. Поставщик несет все расходы и принимает на себя все риски до момента поставки Товара Заказчику.

3. Место поставки товара –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, проспект Университетский, 106, склад.

4. Срок поставки товара: в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки Заказчика.

5. Товар поставляется маркированным в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, как при хранении, так и при транспортировке. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа. Маркировка упаковки продукции должна содержать: наименование бланка, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

6. Поставщик одновременно с поставкой товаров должен прилагать соответствующие документы: сертификаты соответствия качества или регистрационные удостоверения (если товар не сертифицирован), подтверждающие качество и безопасность товаров и передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы. Все поставляемые товары должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

7. Гарантийный срок на товар - не менее 12 месяцев на день поставки.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Исполнитель Кравченко Татьяна Борисовна тел. (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Проект контракта

КОНТРАКТ № ______

поставка лакокрасочных материалов

- Посмотреть таблицу с данными

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", ВОЛГОГРАД, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Иваненко Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Федеральный закон о контрактной системе»), заключили настоящий контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

В случае если настоящий Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма Контракта уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

• Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п.2.5 и п. 2.6 Контракта и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
• По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
• Допускается удержание суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику.

требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

• Заказчик обязан:

предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

• Заказчик вправе:

требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Контракта;

требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Товара.

• Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: ____________________

Контракт № ________ от «___»_________ ___ г.

Заказчик (название): _________

Поставщик (название компании): _________

Получатель: ___________

Пункт назначения: ___________

Грузоотправитель: ___________

Ящик/контейнер № ___________, всего ящиков/контейнеров ___________

Размеры (высота, длина, ширина) ___________

Вес брутто ___________ кг

Вес нетто ___________ кг

• Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Контракта, с приложением документации на Товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Технических требованиях.

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки Заказчика.

5.2. Фактической датой поставки товара считается дата подписания документа о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:

а) копию регистрационного удостоверения/сертификат соответствия на Товар;

б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Товара на русском языке (при необходимости);

в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;

г) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями).

а) проверку по Упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке.

• Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней после поставки товара и получения соответствующих документов. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Контрактом. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.
• Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:
• В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.
• После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1).
• Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар.
• Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части товара.
• В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику по электронной почте, указанной в контракте.
• В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом / демонтажем товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
• Обо всех нарушениях условий Контракта о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, направляется по электронной почте, указанной в контракте, либо по почте (заказным письмом с уведомлением) либо нарочным способом.
• Поставщик в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению Сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.
• Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с действующим законодательством.
• Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания акта сдачи-приемки товара) Заказчиком несет Поставщик.
• Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его сдачи – приемки. В случае не приемки товара, поставщик обязан собственными силами и за свой счет обеспечить погрузку и вывоз товара со склада Заказчика.

7. Гарантии

7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

7.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

7.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства.

7.4. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на Товар продлевается.

7.5. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

• • • • в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;
      • в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

7.6. Гарантийный срок товара – не менее 12 месяцев на день поставки.

8. Порядок расчетов

8.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств:

- средства бюджетного учреждения (средства ОМС)

8.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Товара. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

8.3. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после приемки товара и предоставления Поставщиком в день поставки Товара следующих документов или копий документов:

а) счета

б) счета-фактуры

в) товарной накладной

8.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах а), б), в)пункта 8.3 Контракта обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

8.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) в течение 7 (семи) рабочих дней после представления Заказчику документов, предусмотренных пунктом 8.3 Контракта.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность.

9.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.3 – 10.5. настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

9.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

9.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.8. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта

10.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует
по 31 декабря 2023 г., а в части возмещения убытков, выплаты неустойки– до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

10.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в порядке предусмотренном ч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25 ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013.

10.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

10.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

10.7. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

10.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае просрочки поставки товара более чем на 20 дней.

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 11.1- 11.4 настоящего Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трёх) календарных дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

13.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в письменном виде по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

14.2. Уведомление считается доставленным после подтверждения получения нарочно, почтой или электронной почтой, факсимильной связью, по адресам/номерам телефонов, указанным в разделе «Реквизиты Сторон» настоящего Контракта, с последующим предоставлением оригинала.

15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.

15.3. Настоящий Контракт составлен в электронном виде и подписан электронно-цифровыми подписями сторон в порядке, предусмотренном ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» либо на бумажном носителе, либо в сканированном виде по согласию сторон.

15.4. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью. К Контракту прилагаются:

Приложение № 1 – Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту

от «__»___________ 2023 г.

№ ______

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273088686 Поставка химических реактивов для бассейна	Электронный аукцион #273088686	224 980 Обеспечение контракта: 10%	12 часов 22.05.2024 04.06.2024
Тендер №273451402 Поставка химических реактивов для нужд Волгоградского территориального отдела Южного филиала ФГБУ "ВНИИКР"	Не определен #273451402	102 794	14 часов 27.05.2024 04.06.2024
Тендер №273547014 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" объявляет тендер: Химреагенты для сервисного центра	Не определен #273547014	39 249 081	3 дня 28.05.2024 07.06.2024
Тендер №273552262 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" объявляет тендер: Химреагенты для сервисного центра	Запрос котировок #273552262	39 249 081	3 дня 28.05.2024 07.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №242970340 Поставка хозяйственных товаров и бытовой химии на объект строительства ВЖП «Капитал-Н» объекта строительства «Дообустройство второго опытного участка Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ» на полное развитие. УКПГ-21» и ДКС (2оч) и УКПГ - 8В УНГКМ (УМР...	Запрос предложений #242970340	1 093 166	срок истек 31.03.2023 05.04.2023
Тендер №242970323 ПАО "ТМ" объявляет тендер: Пенополиуретан эластичный	Запрос цен #242970323	21 806	срок истек - 04.04.2023
Тендер №242970047 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-СЕРВИС" объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров и бытовой химии на объект строительства ВЖП «Капитал-Н» объекта строительства «Дообустройство второго опытного участка Ачимовских отложений Уренгойско...	Запрос предложений #242970047	1 093 166	срок истек - 05.04.2023
Тендер №242969830 Поставка химических реактивов	Электронный аукцион #242969830	2 092 400 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 20 924	срок истек - 10.04.2023
Тендер №242969690 Дактопленка желатиновая (с результатом)	Запрос предложений #242969690	1 700 000	срок истек 31.03.2023 07.04.2023

Тендеры из региона Волгоград

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №242970449 Выполнения работ по ремонту ангиографа (с результатом)	Малая закупка #242970449	599 900	срок истек 31.03.2023 05.04.2023
Тендер №242970427 Поставка мебели (Шкаф полузакрытый «Монолит», 7403902050 мм, цвет серый - 1 шт. Трибуна напольная «Монолит», 6305601170 мм -1 шт.) (с результатом)	Малая закупка #242970427	17 973	срок истек 31.03.2023 03.04.2023
Тендер №242968883 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" объявляет тендер: Поставка оборудования IP-телефонии для установки в филиалах и подразделениях ГБУЗ "ВОКПБ №2" (план №2220649990, поз...	Запрос котировок #242968883	804 990	срок истек - 30.06.2023
Тендер №242968880 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" объявляет тендер: Оказание услуг по ремонту гематологического анализатора (план №2220649990, позиция №23) (Пла...	Единственный поставщик #242968880	165 000	срок истек - 30.06.2023
Тендер №242968878 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" объявляет тендер: Поставка масел,смазочных материалов и технологических жидкостей (план №2220649990, позиция №22) Запрос котировок #242968878	192 916	срок истек - 31.03.2023