Тендер - Приобретение моющих и чистящих средств №242963473

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть73 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

Образец_декларации_участника_закупки

Образец деклараций

(предоставляется в составе второй части заявки)

На бланке организации

- Посмотреть таблицу с данными

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

_______________________________________________________________________

(указать наименование участника закупки)

в лице __________________________________сообщает о соответствии установленным требованиям, а

(указать ФИО руководителя или уполномоченного лица)

именно:

- о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- об отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя поуплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- об отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение вотношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- об отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управленияюридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- об отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа судимости, уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также против общественной безопасности(в случае, если исполнение договора связано с непосредственным присутствием участника закупки в здании и (или) на территории Заказчика);

- участник закупки не является офшорной компанией;

- об отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

- об отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ;

- о принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства(в случае, если закупка осуществляется среди СМСП).

- участник не является иностранным агентом.

Участник закупки ______________________ (ФИО) ________________ (подпись)

Приложение_№_1_(заявка)_к_извещению_о_запросе_котировок_

Приложение № 1 к извещению о запросе котировок

Форма № 1

На бланке организации

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок

Изучив извещение о запросе котировок № в ЕИС ___________________ на право заключения

(указать номер извещения в ЕИС)

договора на поставку _________ , реестровый номер извещения о закупке
_______________________и приложения к вышеупомянутому извещению,

(указать номер извещения на utp.sberbank-ast.ru)

_____________________________________________________________________________________________ ,

(указать полное наименование участника закупки)

в лице ____________________________________________, сообщает о своем участии в запросе котировок на

( указать наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

условиях и в соответствии с требованиями, изложенными в извещении о запросе котировок и техническом задании, проекте Договора.

2. Мы согласны поставить товар в соответствии с требованиями извещения о запросе котировок, техническим заданием, проектом Договора.

2.1. Сведения о товаре:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора составляет: _________________________________________________________________ ,

(указать значение цифрами и прописью)

в том числе НДС ___% _____________________________________________________________________

( указать значение цифрами и прописью)

3. Лица, уполномоченные действовать от имени _____________________________________________

(указать полное или сокращенное наименование участника закупки)

с правом подписи юридических и банковских документов без доверенности:

______________________________________________________________________________________________

(указать должность, фамилию, имя, отчество)

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера ______________________________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О., должность, телефон)

Все запросы, уведомления связанные с проведением запроса котировок и порядком заключения Договора, просим сообщать уполномоченному лицу по следующим контактным данным:

- тел.: _________________________;

- факс: ________________________;

- адрес электронной почты: ________________________.

5. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________________________.

6. _____________________________________________________________________________

(указать наименование участника закупки)

ознакомлены с извещением о запросе котировок и документацией запроса котировок и настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной информации. Подтверждаем, что предлагаемые условия, изложенные в настоящей заявке на участие в запросе котировок, являются экономически обоснованными и могут быть реализованы с полным соблюдением требований извещения о запросе котировок и проекта Договора.

7. В случае если наше предложение будет признано лучшим, обязуемся подписать Договор в соответствии с требованиями извещения о запросе котировок, проекта Договора и условиями нашего предложения в срок, установленный Заказчиком.

Участник закупки ________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Форма № 2

На бланке организации

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения предприятия (участника закупки) для юридических лиц должны быть представлены по следующей форме:

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

(для юридических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

Участник закупки
(уполномоченный представитель) ________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

На бланке организации

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения предприятия (участника закупки) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей должны быть представлены по следующей форме:

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

- Посмотреть таблицу с данными

Участник закупки________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Приложение_№_2_(ТЗ)_к_извещению_о_запросе_котировок

Приложение № 2 к извещению о запросе котировок

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, п. Тугулым, ул. Школьная, 30.

Срок поставки товара: по заявке Заказчика, в течение действия договора до 30.09.2023 года.

И.о. главного врача ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ» _________________________/ Е.А.Титарь

Согласовано ______________ Софронова Н.И.

Приложение_№_3_(НМЦК)_к_извещению_о_запросе_котировок

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Объект закупки: Приобретение моющие, чистящие средства.

Метод обоснования цены: Сопоставление рыночных цен (анализ рынка)

Способ определения цены (источники): Коммерческие предложения (оригиналы хранятся у Заказчика)

Количество источников, использованных для расчета цены: 3

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определена по формуле согласно п.3.21 "Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)", утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, распоряжением Правительства Свердловской области от 06.04.2015 № 344-РП.

При расчете стоимости позиции использовалась СРЕДНЯЯ ЦЕНА по всем источникам, из которых:

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с использованной методикой расчетная цена контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто девяносто три тысячи четыреста четырнадцать рублей 92 копейки), включая НДС.

С учетом лимита бюджетного финансирования начальная (максимальная) цена государственного контракта установлена в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто девяносто три тысячи четыреста четырнадцать рублей 92 копейки), включая НДС.

Голосовали единогласно:

Председатель комиссии ______________________ / Зворыгина Елена Петровна

Члены комиссии: __________________/ Москвина Вера Геннадьевна

__________________/ Круглов Владимир Сергеевич

__________________/ Софронова Наталья Ивановна

____________________/ Коркина Елена Аркадьевна.

Для определения начальной (максимальной) цены контракта применён метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с

п. 6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567, распоряжением Правительства Свердловской области от 06.04.2015 № 344-РП, «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд Свердловской области».

Расчет начальной (максимальной) цены по позиции производится по формуле:

,

где:

НМЦК рын, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Ответственный за закупки Контрактный управляющий Коркина Елена Аркадьевна 31.03.2023

Извещение_о_запросе_котировок

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_(моющие_средства) Договор поставки товара N _________

red0;;Договор

поставки товара (моющие, чистящие средства)№ _______/ЗКЭФ

п. Тугулым "__" ________ 2023 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Тугулымская центральная районная больница», далее именуемое "Заказчик", в лице исполняющей обязанности главного врача Титарь Елены Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ________________, далее именуемое "Поставщик", в лице ___________________, действующей на основании _____________ , с другой стороны (далее вместе - Стороны)в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"и положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ»заключили по итогам проведения запроса котировок в электронной форме (протокол № ___________ от «___» __________ 2023 года)договор (далее - Договор)о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику в обусловленный Договором срок, а Заказчик обязуется оплатить товар, перечисленный в Приложении № 1 к Договору (далее - Товар).

1.2. Комплектность товара (моющие, чистящие средства)указана в Приложении № 1 к Договору.

1.3. В случае предъявления Заказчиком требования о доукомплектовании товара Поставщик обязан выполнить соответствующее требование в течение трех рабочих дней с момента его получения. В требовании Заказчика должны быть указаны недостающие предметы.

1.4. Поставщик обязан передать Заказчику документы, относящиеся к товару и подтверждающие его соответствие требованиям Договора, государственным стандартам РФ, техническим условиям, регламентам и иным нормативным правовым актам, которые устанавливают требования к товару или условиям его производства. Перечень документов указан в Приложении № 1 к Договору.

2. Качество и безопасность товара. Гарантия качества.

2.1. Требования к качеству товара указаны в Приложении № 1 к Договору.

2.2. Если Поставщику предъявлено требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено в течение трех рабочих дней с момента его получения.

2.3. Производитель предоставляет гарантию качества на товар. Гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента приема /ввода Товара в эксплуатацию.

3. Цена договора. Порядок расчетов

3.1. Цена договора составляет _________ (________________ ) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС- ____ % _____________ (______________ рублей 00 копейки.)/без НДС.

3.2. Цена договора включает стоимость тары (упаковки), расходы на уплату налогов, на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, на перевозку (доставку).

3.3. В случае если при исполнении договора изменяется цена Товара по сравнению с указанной в итоговом протоколе, в договор вносятся соответствующие изменения путем составления дополнительного соглашения.

3.4. Заказчик обязуется оплатить товар в течение не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

3.5. Расчеты по Договору осуществляются в рублях в безналичной форме платежными поручениями. Источник финансирования: за счет средств ОМС, внебюджетные средства автономного учреждения.

3.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщик.

4. Срок и условия поставки

4.1. Договор, подписанный сторонами, считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе (ЕИС). Срок поставки Товара: с момента заключения договора, партиями по заявке заказчика до «30» сентября 2023 года.

При условии нахождения Исполнителя в радиусе не более 65 км., возможен самовывоз Товара, при предварительном согласовании.

4.2. При нарушении срока поставки партии товара Заказчик утрачивает интерес к Договору. Поставщик вправе исполнить Договор до наступления или после истечения определенного в нем срока поставки только с согласия Заказчика.

4.3. Поставка товара осуществляется путем его доставки Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, п. Тугулым, ул. Школьная, 30

4.4. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику. Доставка осуществляется за счет Поставщика, разгрузка товара осуществляется силами Поставщика.

4.5. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момент вручения товара Заказчику.

4.6. Поставляемый товар должен быть затарен и (или)упакован обычным для данного товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

4.7. Маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям.

4.8. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент передачи товара.

4.9. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента вручения ему товара.

4.10. Поставщик обязан передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.

4.11. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.12. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

5. Приемка товара

5.1. Осмотр и проверка товара осуществляются с привлечением Поставщика.

Приемку осуществляют:

- со стороны Заказчика – зав. хозяйственным складом Боровкова Ирина Борисовна /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- со стороны Поставщика – _____________ /_________________.

5.2. Заказчик обязан совершить следующие действия для обеспечения принятия товара:

- подготовить помещение для приемки, подъезд и проход к нему;

- направить своего представителя, уполномоченного на приемку товара;

- создать условия для сохранности товара при приемке;

- совершить иные действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения приемки товара.

5.3. Осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся Заказчиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, п. Тугулым, ул. Школьная, 30 в день поставки товара. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Договора.

5.4. Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц.

5.5. Проверка комплектности товара осуществляется путем визуального осмотра.

5.6. Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.

6. Обеспечение исполнения Договора. Ответственность сторон

6.1. В целях заключения договора Поставщик обязан обеспечить исполнение договора (гарантийных обязательств)предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или путем перечисления денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора (гарантийных обязательств) определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен составлять срок исполнения обязательств по договору Поставщиком плюс 30 (тридцать)дней.

В случае закупки у субъектов малого предпринимательства установлено требование об обеспечении исполнения договора, размер такого обеспечения и порядок его предоставления устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352.

6.2. Обеспечение исполнения договора представляется в размере 5% от начальной (максимальной)цены договора в сумме________ (_____________) рублей, но не менее чем в размере аванса.

6.3. Обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств возвращается Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору в течение 30 (тридцати)дней с момента исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором.

6.4. Обеспечение исполнения договора обеспечивает все обязательства Поставщика и распространяется, в том числе, на уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по договору, а также убытков в связи с проведением экспертизы качества Товара, в том числе лабораторных испытаний, в результате которой будет установлено его ненадлежащее качество.

6.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в размере, равном сумме невыполненных обязательств, неустойки и причиненных убытков, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Поставщиком, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора при отсутствии нарушения условий договора Заказчиком.

6.6. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств):

Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(расчетный счет)

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(корр. счет)

Министерство Финансов Свердловской области (ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ»л/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50)

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть51

Назначение платежа: обеспечение исполнения договора №___-23/ЗКЭФ

6.7. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1)указание на бенефициара;

2)номер извещения о проведении электронного аукциона и предмет договора, в обеспечение исполнения которого выдана банковская гарантия;

3)сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с условиями договора (сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы обеспечения, предусмотренной требованиями аукционной документации);

4)обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

5)условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

6)обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

7)срок действия банковской гарантии;

8)условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

9)условие о праве Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,

с предварительным извещением об этом гаранта;

10)условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

6.8. Если в ходе проведения запроса котировок в электронной форме при заключении договора Поставщиком была снижена начальная (максимальная)цена договора на 25% и более, Заказчик применяет к Поставщику антидемпинговые меры в соответствии с одним из подпунктов:

- Поставщик при заключении Договора обязан представить Заказчику информацию, подтверждающую добросовестность его как участника закупки с одновременным предоставлением обеспечения исполнения договора в размере обеспечения исполнения договора, указанном в документации о закупке (в случае установления в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке требования об обеспечении исполнения договора). К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре договоров, реестре контрактов, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (договоров) (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов (договоров)должна составлять не менее чем 20% начальной (максимальной)цены Договора;

- Поставщик обязан до заключения Договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и документации о закупке, если в извещении и (или)документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора.

7. Срок действия Договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по «30»сентября 2023 г., а в части взаиморасчетов –до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8. Расторжение и изменение Договора

8.1. При внесении в Договор изменений и дополнений составляются дополнительные соглашения, которые подписываются Сторонами. Данные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

8.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.3. Любая из сторон вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии с Положением о закупке ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ».

8.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с момента надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном положением о закупке, за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

9.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора)и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)превышает 10 млрд. рублей.

9.8. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных положением о закупке), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном положением о закупке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а)в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную)цену договора:

10 процентов начальной (максимальной)цены договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной)цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной)цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б)в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную)цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.13. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.14. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчика (соисполнителя)в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.15. За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей)из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Поставщик несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.

9.16. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени)и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа)от Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени)одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств)и находящихся на счете Заказчика;

- из банковской гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени)в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

9.17. Уплата неустойки (штрафа, пени)не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

9.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.19. Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления Поставщиком, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком по договору.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон договора, обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех)дней)известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне договора, которая не выполнила свои обязательства по договору.

10.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного)месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

10.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

Антикоррупционная оговорка

11.1. Стороны в рамках исполнения Договора обязуются соблюдать требования применимого антикоррупционого законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционого законодательства или стать причиной такого нарушения другой Стороной, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь)взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь)коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям.

11.2. В случае нарушения одной из Сторон изложенных выше антикоррупционных обязательств другая Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по Договору до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения Договора, направив об этом письменное уведомление.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 3 (трех)дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по адресам электронной почты, указанным в разделах 4, 12 договора, необходимо указывать конкретные электронные адреса, с обязательным уведомлением Сторонами о ситуации утраты контроля над электронным адресом.

12.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

13. Условия и порядок расторжения Договора

13.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, установленных гражданским законодательством Российской Федерации (пп. 72 Главы 7 Положения о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ»).

При расторжении договора, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора, по вине Поставщика Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков.

10. Адреса и реквизиты сторон - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки товара № ___-23/ЗКЭФ

от "___"_______2023 г.

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора составляет: ______________ (______________ ) рублей 00 копеек, в том числе НДС ___ %- ____________ (____________ рублей 00 копеек).

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть73 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):623650, Свердловская область, п. Тугулым, ул. Школьная, 30
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков