Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
_____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _____________________,
и Общество с ограниченной ответственностью «ОБЪЕДИНЕННЫЙ ОПЕРАТОР» (ООО «ОО»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Раита Александра Александровича, действующего на основании Устава,
совместно именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности - Сторона, заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем:
Предмет договора
По Договору Поставщик обязуется передать Покупателю _____________________ (далее – «Товар») в установленные Договором место и сроки, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в соответствии с условиями Договора.
Товар поставляется Поставщиком отдельными партиями. Под партией понимается Товар, наименование, ассортимент, количество, которого указано в заявке Покупателя.
Наименование, количество, ассортимент, цена Товара, а также иные условия поставки каждой партии Товара и/или требования к Товару определяются в подписанных Сторонами спецификациях, которые являются приложениями к Договору (далее - Спецификация).
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар находится у него в собственности на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом.
Товар должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории Российской Федерации, то есть при нормальных или обоснованно ожидаемых условиях использования не должен причинять вред имуществу Покупателя и третьих лиц, а также жизни и здоровью работников Покупателя, третьих лиц.
Поставщик гарантирует качество Товара в течении гарантийного срока, который указывается в Спецификации. В случае, если гарантийный срок на Товар не указан в Спецификации, он составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты передачи Товара Покупателю.
Товар поставляется в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность от повреждений и загрязнений, соответствующих государственным стандартам (при наличии), техническим условиям (при наличии), санитарно-гигиеническим требованиям (при наличии).
Порядок поставки
Покупатель направляет электронной почтой или курьером Поставщику заявку, содержащую наименование, ассортимент, количество Товара. Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения заявки оформляет Спецификацию и счет на оплату Товара, в которых отражаются данные, указанные в заявке, направленной Покупателем, а также цена за единицу поставляемого Товара и общая сумма поставки, и направляет Покупателю подписанные со своей стороны документы по электронной почте или курьером.
Передача Товара Покупателю происходит в срок, указанный в Спецификации, и оформляется товарными накладными, составленными в соответствии с унифицированной формой ТОРГ-12, либо универсальным передаточным документом (УПД).
Покупатель обязан осуществить осмотр передаваемого Товара в месте его передачи и проверить соответствие Товара по количеству (изделий, упаковок и т.п.), ассортименту информации, указанной в соответствующей Спецификации и товарной накладной.
Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика по адресу, указанному в Спецификации, в рабочее время Покупателя.
Поставщик вправе осуществить поставку Товара с привлечением грузоотправителя, при этом ответственность за действия грузоотправителя несет Поставщик.
Датой поставки считается дата передачи Товара Покупателю, что подтверждается датой подписания Покупателем товарной накладной. Каждая товарная накладная должна содержать номер Договора, в рамках которого производится передача (поставка) Товара, и дату его заключения.
Право собственности на партию Товара, а также риск случайной гибели или случайного повреждения партии Товара переходит к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной.
Действия сторон при поставке товара, не соответствующего условиям договора
В случае поставки Товара, количество которого не соответствует условиям, согласованным Сторонами, Покупатель делает соответствующую отметку в товарной накладной.
Претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Покупателем при приемке Товара, либо в течение гарантийного срока, установленного производителем Товара. При обнаружении недостатков в процессе приемки, Покупатель делает соответствующую отметку в товарной накладной.
В случае выявления некачественного Товара в течение гарантийного срока, Покупатель письменно уведомляет Поставщика о ненадлежащем качестве Товара по электронному адресу Поставщика либо курьером.
В случае обнаружения некачественного Товара или недопоставки Товара Поставщик по требованию Покупателя производит замену Товара или его допоставку соответственно в согласованные с Покупателем сроки и в согласованных с Покупателем объемах (партиях).
Замена некачественного Товара и/или его допоставка должна быть произведена Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания товарной накладной с отметкой о недостаче/некачественности Товара или получения соответствующего уведомления, если иной срок не согласован с Покупателем.
Все расходы, связанные с возвратом, обменом (заменой), экспертизой Товара, не соответствующего условиям Договора, несет Поставщик.
Цена договора, порядок оплаты
Максимальная стоимость Товара (Цена Договора) не должна превышать ____________________ (____________________________) руб., в том числе НДС (20 %). В случае достижения Ценой Договора суммы, указанной в настоящем пункте Договора до окончания срока его действия, Поставщик обязуется приостановить прием заявок и оформление Спецификаций, а Стороны должны расторгнуть Договор или заключить к нему дополнительное соглашение об изменении Цены Договора
Поставщик подтверждает, что в цену Договора включены стоимость Товара, все расходы Поставщика, включая налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с исполнением им своих обязательств по Договору, а также любые иные расходы и затраты по исполнению Договора.
Если иное не согласовано Сторонами, оплата Товара осуществляется Покупателем за каждую поставленную в соответствии со Спецификацией партию Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия Товара в полном объеме, на основании подписанной Сторонами товарной накладной и полученного от Поставщика счета.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.
Поставленный Товар, не оплаченный Покупателем, не признается находящимся в залоге у Поставщика.
Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
В случае просрочки оплаты поставленного Товара Покупатель по письменному требованию Поставщика обязан уплатить последнему пеню в размере 0,1 % суммы, уплата которой была просрочена, за каждый день просрочки.
В случае просрочки поставки, а также нарушения сроков допоставки, замены Товара, Поставщик по письменному требованию Покупателя обязан уплатить последнему пени в размере 0,1 % стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки.
Уплата неустойки, штрафа, пени и возмещение убытков не освобождает Сторону от исполнения своих обязанностей, если другая Сторона не заявит о таком освобождении.
Cпоры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из Договора, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня направления претензии.
Действие договора
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _____.______.202___. Прекращение срока действия Договора не прекращает обязательства, возникшие в период действия Договора, но неисполненные Сторонами.
Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) в следующих случаях:
нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (партии Товара) более чем на 3 (три) рабочих дня;
нарушения Поставщиком сроков замены некачественного Товара более чем на 3 (три) рабочих дня;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации, Покупатель не возмещает Поставщику какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Поставщиком в связи с таким отказом.
При наличии указанных в пункте 6.2 Договора обстоятельств Покупатель направляет Поставщику уведомление в письменном виде по официальным каналам связи (почтовые, телеграфные, факсимильные, средства электронной связи) о расторжении Договора в одностороннем порядке. Договор считается, соответственно, расторгнутым (прекращенным) с даты, указанной в уведомлении. В случае получения Поставщиком уведомления от Покупателя позже даты расторжения (прекращения) Договора, указанной в уведомлении, Договор считается расторгнутым (прекращенным) с момента получения уведомления Поставщиком.
Прочие условия
Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. При недостижении взаимоприемлемого решения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления претензии Стороны вправе передать на разрешение спорный вопрос в Арбитражный суд в установленном порядке.
Об изменении банковских реквизитов, почтового адреса, адресов электронной почты, предстоящей реорганизации или ликвидации Сторона, которую касаются эти изменения, обязана письменно уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты соответствующего изменения. В случае не извещения (несвоевременного извещения) об изменении реквизитов все действия, уведомления, осуществленные по реквизитам, указанным в Договоре, считаются надлежащими.
Поставщик гарантирует и подтверждает, что в ходе исполнения Договора:
Поставщик является действующим юридическим лицом, которое осуществляет деятельность по адресу регистрации и имеет право вести вид деятельности для исполнения Договора;
сведения в ЕГРЮЛ о Поставщике достоверны. В случае если в реестре появится запись о недостоверности сведений о Поставщике, он обязуется в месячный срок с даты такой записи внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения;
Поставщик уплачивает налоги, взносы и сборы в соответствии с законодательством РФ и своевременно представляет отчетность;
Поставщик своевременно и полностью отражают все операции по Договору в первичной документации, бухгалтерской и налоговой отчетности;
Поставщик гарантирует, что проявляет должную осмотрительность при выборе контрагентов;
Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя и/или по запросам ИФНС, и/или иных ведомств предоставить копии либо оригиналы первичных документов, относящихся к исполнению обязательств по Договору, в сроки, указанные в соответствующих запросах.
Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершенны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.