Тендер - Поставка реагентов и расходных материалов для проведения лабораторных исследований в ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России» №242882297

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• АД_38эа_23_реагенты_расх.материалы.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Лечебно-реабилитационный центр Министерства экономического развития Российской Федерации»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ФБУЗ «Лечебно-

реабилитационный центр

Минэкономразвития России»

______________ А.О. Плотников

«30» марта 2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

(Аукцион в электронной форме)

На право заключить договор на поставку реагентов и расходных материалов для

проведения лабораторных исследований в ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России»

Аукцион №38эа/23

(Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства

в соответствии с п. 2. ч. 8. ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г.

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)

Москва, 2023 год

Раздел 1. Приглашение к участию в открытом аукционе в электронной форме И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Заказчик – Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Лечебно-реабилитационный центр Министерства экономического развития Российской Федерации».

Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика, с целью заключения с ним договора для удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности.

Организатор процедуры закупки (организатор торгов, организатор конкурса, организатор аукциона) – заказчик или специализированная организация, осуществляющая проведение закупки.

Поставщик (участник) – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям установленных заказчиком в аукционной документацией.

Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для проведения закупочных процедур.

Документация о закупке (закупочная документация) – комплект документов, утверждаемый заказчиком и содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок поставщиками, критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.

Продукция – товары, работы, услуги (в том числе аренда).

Способ закупки – процедура, в результате проведения которой организатор процедуры закупки производит выбор поставщика, в соответствии с порядком, определенным Положением о закупке товаров, работ, услуг Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Лечебно-реабилитационный центр Министерства экономического развития Российской Федерации», утвержденным приказом Минэкономразвития России от «28» апреля 2021 г. № 234 и закупочной документацией.

Аукцион – способ закупки, победителем которого признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

Процедура закупки в электронной форме (торги) – процедура закупки, осуществляемая на электронной торговой площадке.

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Оператор электронной торговой площадки - юридическое лицо, владеющее автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение процедур закупки в электронной форме.

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная электронной подписью.

Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет (www.zakupki.gov.ru).

Приглашение к участию в открытом аукционе в электронной форме

1.1. Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее – аукцион), полная информация о котором указана в настоящей документации об аукционе (далее - аукционная документация), заинтересованные лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала и которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в настоящей аукционной документации.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить в электронной форме полный комплект настоящей аукционной документации в ЕИС http://www.zakupki.gov.ru, на сайте электронной торговой площадки – https://etp.gpb.ru/ (далее ЭТП).

1.2. Для участия в аукционе в электронной форме претендент должен быть зарегистрированным на электронной торговой площадке, в том числе получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП.

1.3. При проведении закупок в электронной форме прием и вскрытие файлов, содержащих заявки участников процедур закупки, проводятся с использованием программных и технических средств ЭТП.

1.4. При проведении процедуры закупки в электронной форме вместо процедуры вскрытия конвертов проводится процедура открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие. При этом оператор ЭТП в установленный в извещении и документации о закупке срок обеспечивает одновременное открытие доступа организатору закупки ко всем заявкам и содержащимся в них документам и сведениям. При этом Секретарь закупочной комиссии передает данные документы и сведения, представленные и содержащиеся в заявке участника на рассмотрение членам закупочной комиссии.

1.5. Заказчиком в ЕИС будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей аукционной документации, а также все изменения извещения о проведении аукциона и аукционной документации в случае возникновения таковых.

Общие условия проведения открытого аукциона

2.1. Правовое регулирование

2.1.1. Настоящие торги по проведению указанного открытого аукциона в электронной форме (далее – аукцион) проводятся в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Федеральный закон), Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением о закупке товаров, работ, услуг федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Лечебно-реабилитационный центр Министерства экономического развития Российской Федерации», утвержденным приказом Минэкономразвития России от «28» апреля 2021 г. № 234, регламента работы электронной торговой площадки – https://etp.gpb.ru/ и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.

2.1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации и Положением о закупке, проведение аукциона регулируется настоящей аукционной документацией.

2.1.3. Заказчик размещает всю информацию о закупке (извещение, аукционную документацию, протоколы по закупке и другую информацию о закупке) в ЕИС, на сайте ЭТП. Адреса сайтов указаны в Разделе 1 настоящей аукционной документации. Заявки подаются оператору ЭТП – https://etp.gpb.ru/ в электронной форме, подписанные электронной подписью (далее – ЭП).

2.1.4. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона в электронной форме в следующие сроки: не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Аукцион в электронной форме проводится в порядке, установленном оператором электронной торговой площадки.

2.2. Аукционная документация

2.2.1. Содержание аукционной документации

Аукционная документация (далее – документация) включает в себя следующие Разделы, а также изменения:

- Посмотреть таблицу с данными

2.2.1.1. Заинтересованное лицо на участие в закупке, Участник закупки изучают документацию, включая изменения, разъяснения к документации.

2.2.1.2. В случае предоставления заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации, Участник закупки не допускается к участию в аукционе на этапе рассмотрения заявок на участие в аукционе.

2.2.2. Разъяснение аукционной документации и внесение в нее изменений. Изменение извещения о проведении аукциона.

2.2.2.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе.

В течение трех рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

2.2.2.2. Заказчик вправе в любое время до истечения срока предоставления заявок внести изменения в извещение о закупке и документацию о закупке. Изменения, вносимые в извещение или в документацию о закупке, размещаются в ЕИС не позднее, чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного Положением о закупке для данного способа закупки.

2.3.Требования, предъявляемые к заявке на участие в аукционе.

2.3.1. Заявка на участие в аукционе подается по форме, согласно Разделу 3.

2.3.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и достоверные сведения, указанные в Разделе 4.

2.3.2. Заявка, поданная участником закупки на участие в аукционе, должна соответствовать всем требованиям, содержащимся в документации об аукционе.

2.4. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в аукционе

2.4.1. Комиссия рассматривает и оценивает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, проверяет соответствие участников закупки требованиям, установленным документацией об аукционе.

2.4.2. Срок рассмотрения заявок Комиссией не может превышать 3 (три) рабочих дня со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.3. Комиссия принимает решения о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе.

2.4.4. Комиссия отклоняет заявки на участие в аукционе в случае несоответствия и/или не предоставления информации в соответствии с требованиями, установленными в документации об аукционе, и/или предоставления недостоверной информации, а также несоответствия участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Положением о закупке Заказчика и документацией об аукционе.

В случае отклонения Комиссией заявки на участие в аукционе участник закупки не допускается к участию в аукционе.

2.4.5. Заказчик оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, которые присутствовали на заседании, и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через 3 дня со дня подписания протокола.

2.5. Несостоявшийся аукцион. Заключение договора по его результатам

2.5.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки;

по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником;

в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора;

2.5.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, договор заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям и документации об аукционе.

2.5.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, договор заключается с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям.

2.5.4. В случае если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора, договор заключается, с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана:

ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими документации об аукционе;

единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям документации об аукционе.

2.6. Отказ от проведения аукциона

2.6.1. Заказчик вправе отменить аукцион до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Информационная карта представляет собой краткую информацию по аукциону, в том числе содержит сведения, отсылка к которым имеется в инструкции участникам закупки в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключить Договор на поставку реагентов и расходных материалов для

проведения лабораторных исследований

Изучив извещение и документацию об открытом аукционе на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты участник размещения заказа сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об открытом аукционе, и направляет настоящую заявку.

Мы ознакомлены с требованиями, содержащимися в технической части аукционной документации и подтверждаем, что готовы в установленные Заказчиком сроки качественно и надлежащим образом осуществить поставку Товара, являющегося предметом аукциона, в соответствии с требованиями документации об аукционе, что подтверждаем указанными данными в нижеприведенной таблице.

Место поставки - поставка Товара осуществляется по адресу Заказчика:

121069, г. Москва, Скатертный пер., д.10-12, стр.1 (по согласованию с Заказчиком).

Срок поставки: По заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты заявки в период с момента заключения договора по 30.04.2024 г.

Изучив Документацию об электронном аукционе на поставку реагентов и расходных материалов для проведения лабораторных исследований в ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России» предлагаем поставить реагенты и расходные материалы для лабораторных исследований в соответствии с данным предложением:

Таблица предложения участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

* Участник закупки должен указать модель, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), наименование производителя предлагаемого для поставки товара, конкретные характеристики Товара и номер и дату Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения России.

В случае отсутствия у предлагаемого к поставке Товара товарного знака, наименование данного товара должно сопровождаться словами - «товарный знак отсутствует» а так же другими параметрами предлагаемого к поставке Товара, позволяющие его однозначно идентифицировать, наименование производителя предлагаемого для поставки товара, конкретные характеристики Товара и номер и дату Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения России.

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

РАЗДЕЛ 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ

1.Заявка участника размещения заказа должна быть составлена на русском языке.

1.1. В составе первой части заявки Участник размещения заказа должен:

- указать согласие участника аукциона на поставку Товара с указанием модели, товарного знака (его словесное обозначение) (при наличии), наименование производителя Товара предлагаемого для поставки, конкретные характеристики Товара.

1.2. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается Договор.

2. Документы, которые должен предоставить участник в составе второй части заявки:

1) наименование страны происхождения Товара.

2) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый Договор или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения Договора является крупной сделкой;

4) декларирование требований, установленных в п. 21 Информационной карты данной Аукционной документации;

5) предоставление документов, указанных в п. 22 Информационной карты Аукционной документации.

6) декларирование принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного п. 31 Информационной карты данной Аукционной документации.

7) копии действующих регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России, разрешающих использование поставляемого Товара на территории Российской Федерации установленного образца, деклараций или сертификатов соответствия.

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, указанного в заявке на участие в закупке.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования.

Товар должен соответствовать требованиям, сформулированным ниже.

Участник закупки должен обеспечить поставку товара на условиях, определенных в проекте Договора, приложенного к аукционной документации.

Товар должен отвечать санитарным и экологическим требованиям, сопровождаться документами, подтверждающими качество и соответствие товара стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

Товар, предлагаемый к поставке должен быть новым, не бывшем в употреблении, а также свободным от прав на него третьих лиц и отвечать стандартам и требованиям, предъявляемым к товару данного рода.

Остаточный срок годности на поставляемый Товар должен составлять: не менее срока, указанного в Технических характеристиках настоящего Технического задания.

При поставке Товара предоставлять документы, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

• Копии регистрационных удостоверений Росздравнадзора России
• Копии деклараций или сертификатов соответствия (при наличии)

Участник закупки в своей заявке должен указать модель, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), наименование страны происхождения и наименование производителя Товара предлагаемого для поставки.

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Поставка реагентов и расходных материалов для

проведения лабораторных исследований в ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России»

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. Обоснование начальной (максимальной) цены (НМЦ) договора.

Информация об организациях, представивших коммерческие предложения находится у Заказчика в пакете документов на проведение аукциона.

- Посмотреть таблицу с данными

В качестве начальной максимальной цены (НМЦ) устанавливается минимальное значение из полученных коммерческих предложений.

Начальная (максимальная) цена договора принята в сумме:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,70 (Шесть миллионов триста двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 70 копеек.

РАЗДЕЛ 7. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Настоящий проект Договора — это обязательные требования Заказчика, к условиям заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме Договора. Эти требования должны быть полностью учтены Участником размещения заказа при подготовке заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Договор №

г. Москва «___»________ 2023 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Лечебно-реабилитационный центр Министерства экономического развития Российской Федерации» (ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________________, действующего на основании_______________________________________, с одной стороны, и ______________________, победитель аукциона, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола комиссии от ________ №______________, заключили в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» настоящий Договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик по поручению заказчика принимает на себя обязательства по поставке реагентов и расходных материалов для проведения лабораторных исследований (далее – Товар), а Заказчик – принять и оплатить Товар в ассортименте, количестве, по цене и в сроки согласно настоящему Договору.

1.2. Наименование, количество, цена за единицу измерения товара определяются в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и Техническими характеристиками товара (Приложение № 2) являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора

2.1. Стоимость Товара по настоящему Договору определяется на основе Спецификаций и составляет на момент подписания настоящего Договора ________ (________________) рублей __ копеек, в том числе НДС__% в сумме ____ (________________) рублей __ копеек (без НДС на основании …) [1]

2.2. Товар оплачивается заказчиком по ценам в соответствии со Спецификацией, составленной на основании заявки Поставщика, поданной в ходе закупки.

2.3. Цены за единицу товара включают: стоимость товара, все затраты по доставке Товара Заказчику по адресу: г. Москва, Скатертный пер., д.10-12, стр.1 (далее – адреса поставки) собственными силами Поставщика, погрузо-разгрузочные Работы, включая Работы с применением грузоподъемных средств по подъему на этаж.

2.4. Доставка Товара, налоги, пошлины, сборы, в том числе налог на добавленную стоимость и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с выполнением настоящего Договора или на иных основаниях, включены в цены за единицу Товара и оплачиваются Поставщиком.

2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемых товаров, работ, услуг. При таком изменении объема Заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить цену договора пропорционально изменяемому объему товаров, работ, услуг и, при необходимости, срок исполнения обязательств и иные условия договора;

2) сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или если объем товара, выполнения работ, оказания услуг не выбран Заказчиком в полном объеме;

3) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта;

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации, либо другими официальными источниками информации;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

4) в случае поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товаров, работ, услуг, указанными в договоре. В этом случае Заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить соответствующим образом характеристики товаров, работ, услуг, и, при необходимости, иные условия договора.

5) в случае изменения существенных обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, любая из сторон вправе потребовать его изменения в установленном законом порядке.

3. порядок расчетов по Договору

3.1. Оплата Договора осуществляется из средств от приносящей доход деятельности по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, а именно:

• за поставленный товар, на основании оригинала счета, счета-фактуры, товарной накладной, подписанных Сторонами, в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты поставки Товара.

Счет-фактура представляется поставщиком в случаях, установленных законодательством.

• Счет выставляется поставщиком датой поставки Товара.
• Датой поставки товара считается дата подписания сторонами товарной накладной.
• В случае применения штрафных санкций к Поставщику, согласно п. 9.2 Договора, прием Товара осуществляется по Акту – приема передачи Товара (Приложение № 3).

3.2. Оплата поставленного Поставщиком Товара подлежит уменьшению на сумму пени, штрафа, неустойки, исчисленную в соответствии с пунктом 9.2 Договора. В этом случае, Поставщик самостоятельно уменьшает сумму выставляемого счета на размер предъявленных Заказчиком сумм неустойки (пени и/или штрафа).

3.3. По окончании Договора, а также в случае досрочного расторжения Договора, Стороны оформляют акт сверки взаиморасчетов.

3.4.В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена договора уменьшается на сумму, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

4.Срок действия Договора.

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5. Обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить Товар в соответствии:

- со Спецификацией (Приложение № 1) по адресу поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Скатертный пер., д.10-12, стр.1. (время поставки по согласованию с Заказчиком)

5.1.2. Доставить Товар партиями, по Заявкам Заказчика, по адресу поставки Заказчика, с даты заключения договора по 30.04.2024 г., в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика. Заявка направляется Поставщику по электронной почте_____________.

5.1.3. Согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки Товара:

- по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Скатертный пер., д.10-12, стр.1. телефонограммой по телефону: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, контактное лицо – Московский Евгений Сергеевич.

5.1.4. Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

5.1.5. При поставке передать Заказчику оригиналы товарных накладных и счетов-фактур или универсальных передаточных документов, подписанных Поставщиком, а также документы указанные в пункте 6.3. Договора.

5.1.6. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

5.1.7. Поставить Товар, сертифицированный и разрешенный к применению в Российской Федерации. Если Товар не будет удовлетворять требованиям Договора, Поставщик обязан представить другой Товар, который будет одобрен Заказчиком.

5.1.8. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и Приложением к нему.

5.1.9. Заказчик самостоятельно определяет объем поставки (заявки) на поставляемый Товар в соответствии с текущей потребностью на услуги Заказчика, связанные с использованием Товара.

5.1.10. В случае, не востребования Заказчиком Товара в полном объеме до 30.04.2024 г., Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору с уменьшением объема Товара на невостребованное количество Товара.

6. Сдача-приемка товара

6.1. Качество и безопасность поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства.

6.2. Товар по своим свойствам и показателям должен соответствовать санитарным правилам и не должен причинять ущерб пациентам, персоналу, оборудованию или окружающей среде. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), находиться в рабочем состоянии, обеспечивать предусмотренную изготовителем функциональность и должен быть свободным от прав третьих лиц, быть серийным.

6.3. При осуществлении поставки Поставщик должен представить надлежащим образом оформленные сопроводительные документы на товар, в том числе:

• копии регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, выданных уполномоченным органом;
• копии документов о соответствии Товара в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
• Иные документы, предусмотренные действующим законодательством, определяющие качество и безопасность товара.

6.4. На Товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого Товара.

6.5. Поставка товара осуществляется в таре и упаковке, которая должна обеспечить полную сохранность товара при его транспортировке и хранении. По окончании погрузо-разгрузочных работ многооборотная тара и средства пакетирования возвращаются Поставщиком обратным рейсом.

6.6. В соответствии с частью 2 статьи 456 Гражданского кодекса РФ Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику принадлежности Товара, а также относящиеся к Товару документы, предусмотренные законом и иными правовыми актами. Товар должен быть снабжен технической и эксплуатационной документацией. Вся техническая и эксплуатационная документация, входящая в комплект поставки, должна быть русифицирована.

6.7. Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику на месте доставки по адресу, указанному в п. 2.3. Договора, и включает в себя следующие этапы:

• Проверка по упаковочным листам номенклатуры товара на соответствие номенклатуре, указанной в Договоре;
• Проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;
• Контроль наличия/отсутствия внешних повреждений на оригинальной упаковке;
• Проверка наличия документации в соответствии с условиями Договора.

6.8. При приеме товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в спецификации (Приложение № 1). Заказчик осуществляет приемку товара, в том числе, в части соответствия его качества, комплектности, объема требованиям, установленным Договором, в течение 2 дней.

Приемка товара осуществляется Заказчиком по количеству мест. По факту поставки товара оформляется в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон) товарная (товарно-транспортная) накладная, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон.

6.9. Отказ Заказчика от приемки поставленного товара может быть в случаях:

• Обнаружения недостатков (в том числе по качеству, ассортименту), которые исключают возможность использования Товара;
• Неисполнения Поставщиком обязательных требований законодательства, иных правовых актов или Договора;
• При отсутствии при поставке гарантий качества, указанных в п. 8 Договора.

В случае отказа Заказчика от приемки Товара Заказчик не позднее 5 дней с момента доставки Товара Поставщиком направляет Поставщику письменный мотивированный отказ.

6.10. В случае выявления Заказчиком, указанных в п. 6.9 Договора нарушений после приемки товара, Заказчик уведомляет об этом Поставщика в письменной форме, в том числе по факсу, и приглашает уполномоченных представителей Поставщика Заказчику для составления акта.

6.11. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется в течение 5 дней с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика.

6.12. Прием товара по качеству, количеству и номенклатуре осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства.

6.13. Качество (качество определяется по соответствию фактических свойств изделия медицинского назначения требованиям нормативного документа) и безопасность (безопасность характеризуется соотношением риска причинения ущерба пациентам, персоналу, оборудованию или окружающей среде при его правильном применении и значимости цели, ради которой оно применяется) Товара должны соответствовать требованиям нормативно-правовых и технических документов (далее - документы), в том числе:

- Федеральному закону от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Российская газета № 64-65, 06.04.99);

- Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

6.14. Все права на товар переходят к Заказчику по настоящему Договору с момента подписания Сторонами товарной накладной.

7. Упаковка

7.1. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах по адресу поставки.

7.2. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу или утрату товара до приемки его заказчиком вследствие некачественной упаковки, транспортировки или несоблюдения инструкции по хранению.

7.3. После прибытия товара на место назначения Поставщик обеспечивает немедленную его разгрузку, а заказчик безопасное хранение.

7.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Р, импортного Товара - международным стандартам упаковки.

7.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок годности.

7.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

7.7. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.

8. Гарантии качества

8.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям, указанным в Договоре.

8.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, отвечает санитарным и экологическим требованиям, действующим на территории Российской Федерации.

8.3. Остаточный срок годности на поставляемый Товар должен составлять срок не менее того, который указан в Технических характеристиках Товара (Приложение №2).

9. Ответственность Сторон

9.1. За не исполнение и/или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Ответственность Поставщика подлежит оплате Заказчику в порядке указанном в п.3.2 настоящего Договора.

Стороны, настоящим условием согласовывают право Заказчика уменьшить подлежащую оплате сумму за поставку на размер встречного требования в сумме начисленной неустойки (возможность зачета однородных и неоднородных денежных требований) во внесудебном порядке.

9.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором к Поставщику применяется мера ответственности в виде неустойки (пени). Заказчик начисляет пени в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем окончания срока поставки, установленного в Договоре. При этом стоимость Договора уменьшается на сумму фактически исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

9.2.2. В случае несоответствия Товара ассортименту и количеству, предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости недопоставленного Товара, за каждый день с момента недопоставки до момента исполнения обязательств.

9.2.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости Товара, подлежащего оплате, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков Товара.

9.2.4. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения, поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик выплачивает заказчику штраф в размере 5 % от цены договора.

9.2.5. В случае невозможности уменьшения Заказчиком размера оплаты на сумму неустойки (пени и штрафа) в соответствии с пунктом 3.2 Договора, неустойка оплачивается Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления ему Заказчиком соответствующего требования. Поставщик обязан подтвердить факт оплаты пени и штрафа по настоящему Договору путем направления Заказчику соответствующего платежного поручения посредством факсимильной связи или по электронной почте с последующей досылкой оригинала. В случае просрочки направления Заказчику подтверждающего оплату платежного поручения более чем на 10 (десять) рабочих дней, Заказчик вправе взыскать с Поставщика дополнительный штраф в размере подлежащих оплате пени и штрафа.

9.3. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения Договорных обязательств.

9.4. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, а также расчет неустойки определяется в заявлении Заказчика о прекращении обязательства зачетом встречного однородного требования.

Заказчик направляет Поставщику заявление о прекращении обязательства зачетом встречного однородного требования.

9.5. В случае задержки платежей Заказчиком против срока, указанного в Договоре, Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплату Поставщику неустойку на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре.

9.6. Стороны пришли к соглашению о неприменении норм ст. 317.1 ГК РФ «Проценты по денежному обязательству».

10. Порядок урегулирования споров и расторжения Договора

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию (требование) посредством электронной почты или любым иным доступным способом, обеспечивающим их получение Стороной.

10.3. Спор, относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, по настоящему договору, может быть передан на разрешение Арбитражного суда г. Москвы после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 10 (Десяти) календарных дней со дня направления претензии (требования) другой стороне.

10.4. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и настоящим Договором.

10.5. В Договоре установлено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, в том числе:

- в случае нарушения Поставщиком срока по Договору более чем на 10 (Десять) дней;

-если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке, требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверные сведения в заявке на участие в закупке. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, письменно уведомив об отказе Поставщика.

Договор считается расторгнутым через семь дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления об отказе от исполнения обязательств по Договору.

10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течении трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через семь дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.8. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

10.9. При расторжении Договора по обоюдному согласию стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора.

10.10. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Обеспечение исполнения Договора

11.1. В целях обеспечения исполнения предусмотренных Договором обязательств Поставщика, Поставщик при подписании Договора предоставляет Заказчику обеспечение в виде денежных средств на расчетный счет/ безотзывной банковской гарантии в размере 5 (Пяти) % от начальной (максимальной) цены Договора, что▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,99 (Триста шестнадцать тысяч двести семьдесят восемь) рублей 99 копеек и обеспечивает все обязательства Поставщика.

Поставщик самостоятельно выбирает способ обеспечения исполнения обязательств из указанных в настоящем пункте.

11.2. Обеспечение исполнения настоящего Договора должно быть представлено Заказчику до заключения Договора.

11.3. Обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено в отношении всех обязательств Поставщика, включая основное обязательство (поставка Товара), а также уплата неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором.

11.4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, по обстоятельствам, за которые он отвечает, Заказчик обращает взыскание на денежные средства, поступившие на его счет в качестве обеспечения исполнения Договора, путем направления этих средств на удовлетворение своих требований по Договору.

11.5. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, Заказчик вправе во внесудебном порядке обратить взыскание на обеспечение исполнения Договора в виде внесенных Поставщиком в залог денежных средств / предъявить требование по независимой гарантии (выбрать нужное, остальное удалить при заполнении Договора).

11.6. В случае, если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения действия обеспечения предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере. В случае непредоставления нового обеспечения по Договору, Заказчик вправе в одностороннем порядке (без соблюдения претензионного порядка и обращения в суд) отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных расторжением Договора.

11.7. В случае продления срока поставки Товара или увеличения его объема по Договору, Поставщик обязуется переоформить соответствующую независимую гарантию / передать Заказчику дополнительные денежные средства в качестве обеспечения исполнения Договора.

11.8. Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств:

ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России»

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, поселение Вороновское, село Вороново

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2033

Лицевой счет 20736Щ67890 в УФК по г. Москве,

Счет получателя▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Счет банка получателя▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКАТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 ОКОГУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКФС 12 ОКОПФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКВЭД 86.90.4; 85.11.2; 85.11.1; 85.12, 85.13, 85.14.1, 85.14.3; 85.14.4; 41.00, 55.11, 55.23.2, 55.30, 55.40; 55.51; 01.11.2; 01.12.1; 40.30; 90.00; 92.32; 92.34.3; 9262; 93.02; 93.04

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 00510

Наименование плательщика / получателя в платежном поручении: УФК по г. Москве (ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России», л/с 20736Щ67890)

11.9. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

11.10.В случае если Поставщиком избирается способ обеспечения исполнения Договора в форме независимой гарантии, то Поставщик при подписании настоящего Договора предоставляет безотзывную независимую гарантию на сумму, указанную в п. 11.1 настоящего Договора с учетом следующих условий:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

3) независимая гарантия должна быть выдана в соответствии с типовой формой независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого при осуществлении конкурентной закупки товаров, работ, услуг в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (Приложение N 3 к Положению о независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки) на условиях, определенных гражданским законодательством и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

4)независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) Перечень документов, подлежащих представлению заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, включает:

-расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

-документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

-документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

в) указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

г) условие, что Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

д) условие о выдаче независимой гарантии участнику закупки в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта;

е) условие о том, что случае выдачи независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы.

ж) условие о праве заказчика (бенефициара) предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею обязательств требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, составленное по форме согласно приложению N 4 к Положению о независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

з) условие о праве заказчика (бенефициара) направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в подпункте б) этого пункта документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара). В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в подпункте б) этого пункта, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);

и) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в подпункте б) этого пункта;

к) условие о том, что Заказчик может передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены заказчика при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

л) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по независимой гарантии, несет гарант;

м) условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона о контрактной системе, фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;

н) условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

о) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (бенефициару), указанный заказчиком (бенефициаром) в требовании об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

5) Независимая гарантия не должна содержать условия:

а) предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными в подпункте б) 4 пункта;

б) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;

в) допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

г) о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

6) Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

• При выборе Поставщиком обеспечения исполнения Договора в форме передачи денежных средств обеспечение исполнения Договора удерживается Заказчиком в безакцептном порядке.

11.12. Возврат денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора, производится Заказчиком в течение 30 календарных дней после исполнения (прекращения) всех обязательств по Договору на основании оригинала письменного требования Поставщика.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю сторон, в т.ч. пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, дефолт, постановления правительства, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

12.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего стороны незамедлительно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

12.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

12.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

12.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обстоятельств по Договору, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

12.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

12.7. Если стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, при этом стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Договора, и ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

13. Дополнительные условия

13.1. Стороны заверяют, гарантируют и обязуются соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства как национального, так и иностранного; не предлагать, не обещать и не давать денежных средств и других материальных ценностей (прямо или косвенно) физическим лицам, юридическим лицам, в том числе государственным органам (включая, но не ограничиваясь государственных служащих и иных работников), которые в силу своих должностных полномочий или личных возможностей могут оказывать влияние, обеспечивать и поддерживать деятельность (и/или предоставлять финансовые и другие преимущества), неправомерно осуществляя свои служебные функции или профессиональную деятельность, имея целью или следствием взятку или коммерческий подкуп, принятия или допущения вымогательства, взяточничества и других незаконных действий, направленных на получение или сохранение деловой выгоды.

13.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 13.1. Договора, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13.3. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных п. 13.1. действий и/или неполучения другой стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13.4. Покупатель заверяет, что на момент заключения настоящего Договора его поведение является добросовестным, что проявляется как в отношениях с контрагентами в рамках гражданских правоотношений, так и в отношениях с контролирующими органами, в том числе, с налоговыми органами, органами валютного контроля, таможенными органами. Добросовестность в отношении контролирующих органов выражается, в том числе, в надлежащем исполнении законно установленных обязанностей, таких как уплата налогов, своевременная подача налоговой отчетности и т.д. Покупатель гарантирует, что в течение срока действия настоящего Договора его поведение продолжит оставаться добросовестным и в отношениях с контрагентами в рамках гражданских правоотношений, и в отношениях с контролирующими органами.

13.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, в том числе по его недействительности, разрешаются путем переговоров.

13.6. Сторонами устанавливается обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – 7 дней с даты ее получения. Претензии направляются посредством почтовой связи (в том числе экспресс- почтой), вручаются контрагенту под роспись либо направляются по адресу электронной почты, указанному в настоящем договоре, либо по электронному адресу, размещенному на общедоступных ресурсах, в том числе – сети Интернет, в формате сканированный копии (PDF файл). В случае, если письмо не может быть доставлено адресату в связи с тем, что электронный почтовый адрес переполнен, то датой направления и получения претензии является дата, указанная в соответствующем электронном уведомлении, сформированном автоматически.

13.7. Если в течение указанного срока досудебного урегулирования спор между Сторонами не будет урегулирован, то требующая Сторона (истец) вправе передать спор на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения истца или его обособленного подразделения.

13.8. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

13.9. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

13.10. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

13.11. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.12. Все приложения, изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями обеих Сторон.

13.13. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического или почтового адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую сторону. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

13.14. К Договору прилагается и является неотъемлемой его частью:

• Спецификация (Приложение № 1)
• Технические характеристики Товара (Приложение №2)
• Форма акта-приема-передачи Товара (Приложение №3)

14.Банковские реквизиты и юридические адреса Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору №__________

от "____ "___________ 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ________ (_______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС__% в сумме ____ (___________________) рублей __ копеек (без НДС на основании…).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору №___________

от "____ "___________ 2023 года

Технические характеристики Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору №____________

от "____ "___________ 2023 года

Форма АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА №____

по Договору №_____ от «___»_______________2023 г.

«___»_________2023 г.

«Поставщик», _____________________ в лице ____________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны и «Заказчик», ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России», в лице Заместителя главного врача Обольской Натальи Михайловны, действующего на основании №01Ск/2023 от 01.01.2023 г. с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий товар согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору): _________________________________________________________ .

1.Товар передан в заводской транспортной упаковке в количестве мест __________________________________________________(прописью указывается количество переданный транспортных мест).

Наличие видимых повреждений целостности транспортной упаковки: _______________ (да/нет; если да, то прилагается акт о повреждении упаковки)

2. Поставка согласно Договора должна быть выполнена в течение 5 (Пяти) календарных дней, с даты получения заявки от Заказчика, но не позднее «___» ___________ 20__ г.

Фактически поставка Товара выполнена «____» _______ 20___ года.

3. В соответствии пунктом 9.2. Договора сумма штрафных санкций составляет:__________________________________________________________________________________.

4. Итоговая сумма, подлежащая к оплате Поставщику с учетом штрафных санкций составляет: ___________________________________________________________________________________________.

5. Фактический ассортимент, количеству и качество Товара соответствует (не соответствует) требованиям Договора: ______________________________________________________________________

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку товара:

• счет-фактура;
• товарная накладная в 2-х экз.
• копии регистрационных удостоверений
• копии сертификатов соответствия Госстандарта России и/или Копии деклараций соответствия

С момента подписания настоящего акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения товара переходят к Заказчику.

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА АКТ СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, в связи с установлением у Поставщика упрощенной системы налогообложения, Поставщик в обязательном порядке представляет Заказчику копию документа, подтверждающую освобождение от НДС ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):121069, г. Москва, Скатертный пер., д.10-12, стр.1
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 30.03.2023 по 07.04.2023Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется