Тендер - Поставка расходных материалов №242841216

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть16 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЄіЮћ(рг»)

Министерство здравоохранения РФ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

(ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России)

«УТВЕРЖДАЮ»

«30» марта 2023 г.

_________________ Сажин Е.В.

- Посмотреть таблицу с данными

на право заключения договора на поставку расходных материалов для нужд ДСО№2 клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

Заказчик «Читинская государственная медицинская академия»

Чита 2023 г.

Оглавление:

- Посмотреть таблицу с данными

Часть I.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1.Общие положения

1.1. Заказчик проводит запрос котировок в соответствии Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России от 28 декабря 2018 г. (с изм. от 23.07.2021 г., 12.11.2021 г.) (далее – Положение о закупке Заказчика).

1.2. Извещение о проведении запроса котировок, включая проект договора, размещается Заказчиком в единой информационной системе (далее - ЕИС) не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до установленного в извещении о запросе котировок дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.

1.3. Извещение о проведении запроса котировок, участниками которых могут являться только СМСП, включая проект договора, размещается Заказчиком в единой информационной системе (далее - ЕИС) не менее чем за 4 (четыре) рабочих дней до установленного в извещении о запросе котировок дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. Запрос котировок, участниками которых могут являться только СМСП, проводятся исключительно в электронной форме, при этом предмет закупки должен быть включен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП.

1.4. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение о проведении запроса котировок изменений до даты окончания подачи заявок на участие запросе котировок срок составлял не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.

1.5. В извещении о проведении запроса котировок может содержаться указание на товарные знаки, при условии использования слов "(или эквивалент)".

1.6. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать сведения, указанные Заказчиком в извещении о запросе котировок.

1.7. Участник запроса котировок несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе котировок, участием в запросе котировок и заключением договора, а заказчик и комиссия по закупкам не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов запроса котировок.

1.8. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с закупкой, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, или ее нотариально заверенной копией.

1.9. Заказчик вправе отменить запрос котировок до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие закупке.

2. Требования к участникам закупки

2.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного участника закупки юридических лиц (физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке Заказчика.

2.2. К участникам закупки устанавливаются следующие обязательные требования:

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица);

3) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Подтверждение соответствия требованиям настоящего извещения осуществляется путем предоставления заполненных форм, являющихся приложением к настоящему извещению и копий документов, выполненных с соответствующих оригиналов, соответствующих формам, установленным законодательством Российской Федерации.

3. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок

3.1. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие.

3.2. Участник запроса котировок вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

3.3. В случае проведения запроса котировок не в электронной форме заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

3.4. При подготовке заявки участник запроса котировок должен использовать общепринятые обозначения наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.5. Сведения, содержащиеся в заявке участника запроса котировок, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6. Заявка на участие в запросе котировок должна включать:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника запроса котировок действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:

– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

– на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) предложение о цене договора (по форме, приведенной в настоящем извещении о проведении запроса котировок);

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям законодательства Российской Федерации и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (по форме, приведенной в настоящем извещении о проведении запроса котировок);

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства Российской Федерации к таким товарам, работам, услугам, если законодательством Российской Федерации установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

12) обязательство участника запроса котировок представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о предоставлении таких сведений было установлено в извещении о проведении запроса котировок (при условии установлении данных требований в 6. Информационная карта настоящей закупки);

13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок;

14) иные документы в соответствии с требованиями Положения и извещением о проведении запроса котировок.

3.7. Формы «Ценовое предложение», «Декларация соответствия» приведены в разделе 7 настоящей документации. Заполнению подлежат все позиции форм.

3.8. Заявка не должна содержать информации, допускающей двусмысленного толкования, в том числе не должно быть технических ошибок, опечаток, описок, влекущих за собой неоднозначное понимание заявки. Заявка также не должна содержать слова «не более», «не менее», «должно быть» и аналогичные выражения, не позволяющие однозначно оценить характеристики выполняемых работ.

При расчете цены договора в заявке не должно быть арифметических ошибок, влекущих за собой несоответствие предлагаемой цены договора и цены договора, получаемой согласно указанному в заявке расчету, наличия в заявке двух и более предложений о цене договора, технических ошибок, влекущих за собой неоднозначное понимание положений заявки, и т.п.

3.9. Заявка должна быть подписана руководителем или лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника закупки, и скреплена печатью (для юридических лиц). В случае подписания заявки лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника закупки, к заявке должна быть приложена доверенность или надлежащим образом заверенная копия такой доверенности. Не допускается применение факсимильных подписей. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью лица, подписавшего заявку.

3.10. Все документы, входящие в заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением тех документов, оригиналы которых на ином языке. Указанные документы должны быть представлены на языке оригинала с подтверждением подлинности указанных документов апостилем, при условии, что к ним приложен заверенный нотариально перевод этих документов на русский язык.

3.11. Невыполнение участником запроса котировок требований настоящего извещения при оформлении заявки, является основанием для отклонения такой заявки ввиду несоответствия ее требованиям извещения о запросе котировок.

3.12. Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок.

3.13. В случае если на стороне претендента на участие в запросе котировок выступает несколько лиц, указанная в настоящем разделе информация и документы предоставляются в отношении каждого лица, выступающего на стороне претендента на участие в запросе котировок.

3.14. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись входящих в ее состав документов. Все листы заявки на участие должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника запроса котировок (при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник запроса котировок подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными.

Ненадлежащее исполнение участником запроса котировок требования, согласно которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию.

3.15. Участник запроса котировок может подать конверт с заявкой на участие лично либо направить его посредством почтовой связи. Комиссия по закупкам обязана обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками.

3.16. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, поступивший в течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется комиссией по закупкам в журнале регистрации заявок.

3.17. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов с такими заявками.

3.18. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания срока их подачи, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.

4. Порядок вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок

4.1. Комиссия по закупкам в течение рабочего дня, в который осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на участие в запросе котировок на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, Положения о закупке и извещения о проведении запроса котировок. Оцениваются только заявки, допущенные комиссией по закупкам по результатам рассмотрения.

4.2. Победителем запроса котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была подана раньше остальных заявок.

4.3. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии и размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.4. Порядок предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет).

4.4.1. В заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара, выполнении работ, оказании услуг) участник обязан указать (продекларировать) наименования страны происхождения поставляемых товаров.

4.4.2. Ответственности за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке лежит на участнике закупки.

4.4.3. Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки (обоснование цены – часть IV извещения).

4.4.4. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

4.4.5. Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в пункте 6постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925, а также в соответствии с информационной картой закупки п.21.

4.4.6. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

4.4.7. Условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

4.4.8. В договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

4.4.9. При заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора, в договоре указывается страна происхождения товаров в соответствии с заявкой данного участника;

4.4.10. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

4.5. Запрос котировок признается несостоявшимся, и соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения и оценки заявок, если:

- по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка или не подано ни одной;

- к участию в запросе котировок не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, запрос котировок признается несостоявшимся.

5. Порядок заключения и исполнения договора

5.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о закупке Заказчика и иными локальными актами Заказчика о закупке.

5.2. Договор по результатам проведения запроса котировок Заказчик заключает не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам рассмотрения и оценки заявок, в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса котировок, включаются реквизиты победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) в заявке на участие в закупке.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок Заказчик передает победителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного проекта договора.

Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения двух экземпляров проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику.

Заказчик не ранее чем через десять дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при наличии) оба экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки (единственному участнику).

5.3. Если участник закупки, с которым заключается договор, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме. Он должен содержать следующие сведения:

1) место, дату и время составления протокола;

2) наименование предмета закупки и номер закупки;

3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.

5.4. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от участника запроса котировок. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае, когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом размещается в ЕИС.

5.5. Участник запроса котировок, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает Заказчику.

5.6. Участник запроса котировок признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:

1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в срок, определенный настоящим извещением;

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный извещением о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в извещении о закупке, – если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено извещением о запросе котировок и проектом договора;

3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, – если требование о представлении таких сведений и документов установлено извещением о закупке (при условии установлении данных требований в 6. Информационная карта настоящей закупки) и проектом договора.

5.7. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, предусмотренные в пункте 5.6 настоящего извещения, Заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся от заключения договора.

Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней со дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

5.8. В случае, когда участник закупки признан победителем запроса котировок, но отстранен от участия в нем, признан уклонившимся или отказался от заключения договора, договор с участником запроса котировок, предложение о цене которого является следующим после предложения победителя, заключается в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки, включаются реквизиты участника запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, условия исполнения договора, предложенные таким участником.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, оформленный проект договора в двух экземплярах.

Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта договора подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два экземпляра проекта договора.

Заказчик не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывает договор, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает один экземпляр участнику, с которым подписывается договор.

5.9. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена извещений о закупке и договором:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

5.10. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора, если это право Заказчика предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие запросе котировок.

5.11. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, Заказчиком не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

5.12. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является его правопреемником, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика (исполнителя, подрядчика) его права и обязанности переходят к новому поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях.

5.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

6. Информационная карта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

7. Формы документов, включаемых в заявку

7.1. Форма «Ценовое предложение»:

На бланке организации (при наличии)

Дата, исх. Номер

Заказчику:

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о запросе котировок, включая проект договора на

- Посмотреть таблицу с данными

выражаем свое согласие на участие в указанном запросе котировок:

Цена договора составляет:

- Посмотреть таблицу с данными

(нужное выделить)

• В т.ч. НДС

- Посмотреть таблицу с данными

• Без НДС

- Посмотреть таблицу с данными

В указанную цену включены все расходы, связанные с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,в том числе по уплате налогов и сборов, и других обязательных платежей, подлежащих уплате в связи с исполнением договора.

Сообщаем о своём соответствии требованиям, установленным в извещении о закупке путём проведения запроса котировок (форма «Декларация соответствия» прилагается).

Описание поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик или описание и результаты выполняемой работы; описание оказываемой услуги, их количественные и качественные характеристики представлены в форме «Пояснительная записка», являющейся неотъемлемым приложением настоящего ценового предложения.

В случае признания нас победителем в запросе котировок обязуемся своевременно заключить и исполнить договор на условиях, указанных в извещении и извещении о запросе котировок.

Мы извещены о включении о нас сведений в реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения договора.

Мы обязуемся обеспечить конфиденциальность настоящего ценового предложения и сведений, ставших нам известными при проведении запроса котировок.

Достоверность информации, указанной в настоящем ценовом предложении и приложениях к нему, подтверждаем.

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

7.2. Форма «Декларация соответствия»

Декларация

- Посмотреть таблицу с данными

обязательным требованиям к участникам закупки в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящей декларацией подтверждается:

1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать договор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

7.3. Форма «Декларация о подтверждении российского происхождения товаров»:

ДЕКЛАРАЦИЯ О

ПОДТВЕРЖДЕНИИ РОССИЙСКОГО [1] ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ

(РАБОТ, УСЛУГ)

Настоящим

- Посмотреть таблицу с данными

подтверждает российское1 происхождение поставляемых товаров (работ, услуг), предоставляя подтверждающие документы (для товаров - декларацию о происхождении товара или сертификат о происхождении товара, для работ (услуг) - документы, содержащие информацию о месте регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие личность (для физических лиц)).

При этом стоимость товаров российского1 происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими1 лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных товаров, работ, услуг.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с ответственностью, которая следует в отношении предоставления недостоверных сведений о стране происхождения товаров, работ, услуг, указанных в заявке на участие в закупке.

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

7.4. Форма «Пояснительная записка»:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заполняется участником закупки в произвольной форме, должна содержать информацию об объемах и характеристиках товаров, работ, услуг, конкретные показатели товара с указанием товарного знака, фирменного наименования, модели товара, или иной информации, позволяющей идентифицировать товар; указание производителя и страны происхождения товара; сведения о технических, качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах) используемого товара. Технические характеристики товара должны быть указаны в соответствии со сведениями и техническими характеристиками товара, установленными производителями товара, предлагаемого для поставки или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг, стоимость единицы товара, предлагаемого для поставки, сроках гарантии и прочих существенных условиях договора, предусмотренных в настоящем извещении.

Рекомендуемая форма пояснительной записки:

- Посмотреть таблицу с данными

Описание поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг должно производится в соответствии с требованиями Технического задания, проекта договора.

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

7.5 Форма Согласия на обработку персональных данных (для физических лиц)

Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 20____ г.

Настоящим{указывается полное наименование участника закупочной процедуры (потенциального контрагента), контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН}, в лице __________, действующего на основании __________,дает свое согласие на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального контрагента)/ контрагента/планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, сведения о дате выдаче документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации/место жительства; ИНН (участников, учредителей, акционеров) в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

7.6 Форма «Образец оформления платежного поручения»

DefaultFont: Times New Roman]

- Посмотреть таблицу с данными

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УКАЗАНИЕ КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьВ ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ. ПОЛЯ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНЯТЬ

в противном случае

ВСЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БУДУТ ЗАЧИСЛЕНЫ НА СЧЕТ НЕВЫЯСНЕННЫХ СУММ.

В лицевом счёте "X" - заглавная латинская буква

Часть II

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка расходных материалов для нужд ДСО№2 клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

1.Наименование, объем, качественные характеристики и сроки реализации закупаемых товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

(*Если в тех задании есть ссылки на товарный знак, допускается эквивалент)

2. Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Забайкальский край, г. Чита, ул. ул. Бабушкина, 48, клиника ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

3. Сроки поставки Товара: Срок поставки – с момента заключения договора до 15.05.2023 г

4. Требования по условиям доставки, отгрузки и разгрузки Товара.

Упаковка Товара должна быть не повреждена и обеспечивать его сохранность при транспортировке.

Отгрузка-разгрузка Товара осуществляется стороной Поставщика. Товар доставляется Заказчику транспортом Поставщика или привлекаемого им третьего лица. Доставка до помещения приемки Товара осуществляется Поставщиком или привлекаемым им третьим лицом.

5. Требования к качеству:

Поставщик должен гарантировать безопасность эксплуатации Товара. Товар не должен быть забракованным и/или фальсифицированным, должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации.

6. Требования к документам на Товар.

Товар должен сопровождаться следующими документами:

- удостоверение качества и безопасности;

- счет;

- счет-фактура (при наличии);

- товарная накладная (ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД).

7. Требования к безопасности Товара.

Поставляемые Товары должны соответствовать обязательным требованиям к их безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

Часть III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 19/2023/ЗК

г. Чита «___» ____________ 2023г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Читинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Зайцева Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующее__ на основании ________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Читинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденным Минздравом России 28.12.2018г.; на основании протокола ________ от «__» _______ 2023 г. № ______ заключили настоящий Договор на поставку товара (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить продукцию, указанную в п.1.2 настоящего Договора (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить данный Товар в ассортименте, по цене и количеству, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложением к нему.

1.2. Поставщик обязуется поставить расходные материалы для нужд СО№2 клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России (далее - Товар), параметры, технические характеристики, порядок поставки которых определяются Техническим заданием (Приложение к настоящему Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Забайкальский край, г. Чита, ул. ул. Бабушкина, 48, клиника ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. (время местное).

1.4. Срок поставки Товара: с момента заключения договора до 15.05.2023 г.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Обеспечить приемку поставленного Товара.

2.1.2. Оплатить Поставщику поставленный Товар в соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему Договору) и в порядке, определенном разделами 4, 5 настоящего Договора.

2.1.3. Контролировать ход поставки Товара и соблюдение сторонами Договора его условий.

2.1.4. Провести экспертизу Товара для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.

2.1.5. Назначить ответственных представителей с правом подписи для приемки Товара по настоящему Договору.

2.2. Поставщик обязан:

2.2.1. Поставить Товар в точном соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему Договору).

2.2.2. Поставить комплектно с Товаром товаросопроводительную документацию. Товар должен соответствовать государственным стандартам и иметь сертификаты качества.

2.2.3. Поставить Товар надлежащего качества в сроки, предусмотренные п. 4.2 Договора.

2.2.4. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному п.4.2 Договора сроку предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Договором.

2.2.5. Назначить ответственных представителей с правом подписи для приемки-передачи Товара по настоящему Договору.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА. УПАКОВКА

3.1. Требования к качеству Товара, гарантийным обязательствам, упаковке – в соответствии с Техническим заданием (Приложение к Договору).

3.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в Договоре.

3.3. При исполнении Договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

3.4. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара отвечает всем требованиям, предъявляемым к Товарам такого рода.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

4.1. Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Забайкальский край, г. Чита, ул. ул. Бабушкина, 48,

клиника ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. (время местное).

4.2. Срок поставки Товара: с момента заключения договора до 15.05.2023 г.

4.3. Требования к отгрузке: отгрузка-разгрузка Товара осуществляется стороной Поставщика. Товар доставляется Заказчику транспортом Поставщика или привлекаемого им третьего лица. Доставка до помещения приемки Товара осуществляется Поставщиком или привлекаемым им третьим лицом.

Поставщик несет полную ответственность за действия и/или бездействие привлекаемых им по настоящему Договору третьих лиц.

4.4. В ходе исполнения Договора все текущие вопросы по оформлению документов от имени Заказчика решает ответственное должностное лицо – Федорова Елена Александровна ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьэл.почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее ответственные лица Заказчика).

4.5. Поставщик не менее чем за 3 рабочих дня до осуществления поставки Товара уведомляет ответственное лицо Заказчика телефонограммой о конкретном времени осуществления поставки Товара.

4.6. Оформление документа о приемке поставленного Товара осуществляется после предоставления Поставщиком оригиналов товаросопроводительных документов, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

4.7. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика или специально созданной приемочной комиссией, включающей представителей Заказчика и Поставщика (при несогласии Поставщика с фактом некомплектной поставки или поставки некачественного Товара). По факту приемки Товара Заказчик на товарной накладной делает соответствующую отметку.

Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику (Получателю) в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Техническому заданию (Приложение №1);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товара: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик (Получатель) подписывают Акт приема-передачи Товара.

4.8. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 15 дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает акт приема-передачи Товара, товарную накладную, счет, счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

4.9. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 4.8 Договора, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

4.10. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

4.11. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.8 Договора.

4.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА

5.1. Цена настоящего Договора составляет _________ (Сумма прописью) российск___ рубл___ __ копе____, в том числе НДС __ % в сумме _______ (Сумма прописью) рубл____ __ копе____ (без НДС). В цену Договора входят все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, расходы по доставке до склада Заказчика, погрузке-разгрузке, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора. Затраты, не включенные в цену Договора, не подлежат оплате со стороны Заказчика.

5.2. Если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Договора.

5.3. Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

5.4. Цена настоящего Договора является твердой и не подлежит изменению на протяжении всего срока действия за исключением случаев, указанных в п.п. 5.8-5.10 настоящего Договора.

5.5. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарных накладных (УПД, счетов-фактур) без замечаний Заказчика на основании оригиналов платежных документов.

5.6. Моментом оплаты Товара по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.7. По факту поставки Товара Поставщик предоставляет Заказчику оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации счет, счет-фактуру (при наличии), товарно-транспортную накладную, товарную накладную (ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД), на основании которых производится расчет. В платежных документах обязательно должна быть ссылка на настоящий Договор!

5.8. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

5.9. Цена Договора может изменяться, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

5.10. Цена Договора может изменяться в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

5.11. При заключении Договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается Договор, вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора, если это право Заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы Товара не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деления цены Договора, указанной в заявке на участие в запросе котировок на количество Товара, указанное в документации о проведении закупки.

6. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Поставщиком существенных условий настоящего Договора Заказчик вправе прекратить финансирование настоящего Договора и требовать возвращения перечисленных средств в неисполненной части, а настоящий Договор будет считаться расторгнутым.

6.3. Указанный вычет из цены настоящего Договора производится путем уменьшения суммы платежа при окончательном расчете за поставленный по настоящему Договору Товар на сумму перечисленных средств в неисполненной части.

6.4. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям Договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного Договором. Размер неустойки (штраф, пени) составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на день уплаты.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.5. Если Поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного Договором. Размер неустойки составляет 1/150 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа составляет 10 процентов цены Договора.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа составляет 1000 (Одна тысяча) рублей

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится в срок до 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления требования об ее уплате. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.8. В случае неисполнения Поставщиком требования об уплате неустойки (штрафа, пени) в добровольном порядке, Заказчик вправе произвести ее вычет из цены настоящего Договора путем уменьшения суммы платежа при окончательном расчете за поставленный по настоящему Договору Товар на сумму неустойки.

6.9. Обеспечение исполнения Договора установлено в размере 5,00% начальной (максимальной) цены договора и составляет – 10065,32 (десять тысяч шестьдесят пять ) рублей 32 копеек.

Обеспечение исполнения Договора может предоставляться путем внесения денежных средств или независимой гарантией. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно.

Независимая гарантия, выданная участнику закупки банком должна соответствовать требованиям п. 19 Информационной карты закупки.

6.10. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Поставщику в течение 30 (Тридцати) дней с даты письменного уведомления Заказчика об исполнении Поставщиком всех обязательств по Договору.

6.11. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Поставщиком, своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Договора в размере неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств по Договору, а в случае если действия либо бездействие Поставщика повлекли за собой убытки Заказчика, то и размер таких убытков.

6.12. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

6.13. В случае не достижения согласия, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Забайкальского края в соответствии с правилами подведомственности и подсудности.

7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

7.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана незамедлительно письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах, с подтверждением из уполномоченных органов. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения по Договору, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны стараются решить все спорные вопросы, которые могут возникнуть в ходе реализации Договора или в связи с ним, путем переговоров.

8.2. В случае возникновения разногласий в процессе исполнения настоящего Договора, до обращения с иском в Арбитражный суд Забайкальского края, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне претензию.

8.3. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора или его приложений нарушения, отражаются стоимостная оценка ответственности, а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения, с последующим предоставлением оригинала документа.

8.5. Споры, по которым Стороны не достигли соглашения, рассматриваются в Арбитражном суде Забайкальского края.

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу и действует со дня подписания до 29.12.2023г., в отношении неисполненных обязательств (в том числе гарантийных) – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Изменения, дополнения и уточнения в настоящий Договор могут вноситься только по согласию обеих сторон с оформлением в виде дополнительного соглашения к Договору в письменной форме и подписанием уполномоченными лицами.

9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

отказ Поставщика передать Заказчику Товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464Гражданского кодекса Российской Федерации);

существенное нарушение Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475Гражданского кодекса Российской Федерации);

невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 1 статьи 480Гражданского кодекса Российской Федерации);

неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки Товаров (пункт 2 статьи 523Гражданского кодекса Российской Федерации).

10.3. Информация о Поставщике, с которым Договор был расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением ими условий Договора, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

10.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

11.1. Приложение – Техническое задание, - на ___ л.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к Договору № 19/2023/ЗК

от «__»__________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка расходных материалов для нужд СО№2 клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

1.Наименование, объем, качественные характеристики и сроки реализации закупаемых товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

(*Если в тех задании есть ссылки на товарный знак, допускается эквивалент)

(*** 1 шт. соответствует 1 упаковке (1 набору))

2. Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Забайкальский край, г. Чита, ул. ул. Бабушкина, 48, клиника ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

3. Сроки поставки Товара: Срок поставки – с момента заключения договора до 15.05.2023 г

4. Требования по условиям доставки, отгрузки и разгрузки Товара.

Упаковка Товара должна быть не повреждена и обеспечивать его сохранность при транспортировке.

Отгрузка-разгрузка Товара осуществляется стороной Поставщика. Товар доставляется Заказчику транспортом Поставщика или привлекаемого им третьего лица. Доставка до помещения приемки Товара осуществляется Поставщиком или привлекаемым им третьим лицом.

5. Требования к качеству:

Поставщик должен гарантировать безопасность эксплуатации Товара. Товар должен соответствовать ГОСТ, товар не должен быть забракованным и/или фальсифицированным и зарегистрирован на территории Российской Федерации.

6. Требования к документам на Товар.

Товар должен сопровождаться следующими документами:

- удостоверение качества и безопасности;

- счет;

- счет-фактура (при наличии);

- товарная накладная (ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД).

7. Требования к безопасности Товара.

Поставляемые Товары должны соответствовать обязательным требованиям к их безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

Часть IV. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет НМЦК (рын) произведен по формуле:

Расчет НМЦК (рын) произведен по формуле:




V - количество (объем) закупаемого товара;
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
Цi - цена единицы товара

- Посмотреть таблицу с данными

В качестве цены начальной (максимальной) цены договора принимается рассчитанная НМЦ мин -

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,38 (двести одна тысяча триста шесть рублей) 38 копеек.

Начальник отдела

обеспечения и сопровождения закупок _________________ Д. С. Старновский

распространяется на другие страны ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть16 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский крайМесто поставки (адрес):672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. ул. Бабушкина, 48, клиника ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков