Тендер - Закупка лакокрасочных материалов - 23 №242808413

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть13 Информация 30.03.2023 Закупка лакокрасочных материалов - 23

Лот: № АНПЗ-27.03.23-1

Дата начала:

30.03.2023г.

Дата окончания:

12.04.2023г.

Материалы:
Извещение

Приложения к извещению

Контакты:
Секретарь Тендерного комитета:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 48-93, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Куратор:

Жердева Анна Борисовна, 4561, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Техническую часть направлять на эл. почту: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Коммерческую часть направлять на эл. почту: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

При выборе победителя преимущество отдается участнику, предоставившему наиболее полное коммерческое предложение.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АФИПСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

353236, Российская Федерация, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, промзона

тел./факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Извещение

«Об участии в тендере на поставку

ЛКМ по лоту №АНПЗ-27.03.23-1»

ООО «Афипский НПЗ» проводит процедуру запроса предложений на поставку лакокрасочных материалов. Перечень закупаемой номенклатуры отражен в Приложении №2 к данному извещению.

* Любые ссылки на завод изготовитель, указанные со стороны заказчика, носят информативный характер. Аналоги рассматриваются.

Просим Вас рассмотреть возможность принятия участия в данной процедуре и, в случае положительного решения, направить тендерное предложение.

Дата окончания приема заявок: «12» апреля 2023 г. не позднее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов по местному времени. ТКП, полученные после указанного конечного срока, к рассмотрению не принимаются.

Тендерное предложение необходимо направить двумя отдельными электронными сообщениями на следующие адреса электронной почты:

- Коммерческую часть направлять на электронный адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Техническую часть направлять на электронный адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

либо прикрепить к соответствующим ссылкам по лоту, размещенному на сайте www.afipnpz.ru в разделе «Тендеры».

Лот делимый, к рассмотрению принимаются коммерческие предложения с частично выставленным объемом. При выборе победителя преимущество отдается участнику, предоставившему наиболее полное коммерческое предложение.

КП должны быть оформлены в формате Excel согласно приложенным формам (порядковое изменение позиций не допускается), а также в не редактируемом формате, скрепленные печатью и подписью руководителя.

Сообщение № 1 – «Техническая часть» с пакетом сопроводительной документации:

• Анкета претендента (Форма № 1).
• Техническое предложение (Форма № 2 в формате pdf и xls).
• Согласие участника с предложенным проектом договора (Форма № 4).
• Согласие на обработку персональных данных (Форма № 5).

В составе технической части ТКП претендент также направляет документы:

• Устав организации (все листы) (не распространяется на ИП);
• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (не распространяется на ИП);
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
• Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя/лист записи ЕГРИП (не распространяется на юридических лиц) свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ /ЕГРИП;
• Решения Общего собрания участников (в части назначения органов управления, ограничения полномочий органов управления) (не распространяется на ИП);
• Приказы о назначении руководителя, главного бухгалтера (письмо об отсутствии главного бухгалтера);
• Доверенности (если договор подписывает лицо по доверенности);
• Копии сертификатов дилера (представителя);
• Справка, подписанная руководителем предприятия и главным бухгалтером, о возможности получения банковской гарантии, в случае необходимости осуществления авансовых платежей более 500 тысяч рублей;
• Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
• Референц-лист об аналогичных по характеру и сложности договорах, отзывы Заказчиков.

Сообщение № 2 – «Коммерческая часть» ТКП, оформленное в соответствии с Формой № 3 с обязательным указанием:

• Стоимости в рублях с НДС и транспортными расходами до складов Грузополучателя:

Позиция №1-105 – ООО «Афипский НПЗ», Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, промзона.

Позиция №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– ОП ООО «Афипский НПЗ», Краснодарский край, г. Краснодар,

Стоимость транспортных расходов включить в стоимость продукции;

• Сроков поставки;
• Условий оплаты - по факту поставки продукции на склад Покупателя (в течение▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькалендарных дней);
• Условий доставки: Склад Грузополучателя;
• Срока действия предложения: 90 календарных дней;
• Контактного лица;
• Места нахождения поставщика/удаленность поставщика.

Тендерные предложения, оформленные с нарушениями требований, к рассмотрению не принимаются.

Дополнительную информацию о закупке можно получить:

• Секретарь ТКО – Коленко Алина Евгеньевна

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб.48-93, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

• Начальник ОЗТД – Коршунова Юлия Юрьевна,

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб.41-71, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

• Куратор – Жердева Анна Борисовна

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб.45-61; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Приложения:

Форма № 1 Анкета претендента на участие в тендере;

Форма № 2 Техническое предложение претендента на участие в тендере;

Форма № 3 Коммерческое предложение претендента на участие в тендере;

Форма № 4 Согласие участника с предложенным проектом договора;

Форма № 5 Согласие на обработку персональных данных;

Форма № 6 Проект договора.

Жердева А.Б.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 45-61

Форма №1. Анкета претендента на участие в тендере

Форма №1

Анкета претендента на участие в тендере

- Посмотреть таблицу с данными

Претендент на участие в тендере гарантирует достоверность указанных в Анкете данных и дает согласие на их обработку, проверку и хранение.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма №2 Техническое предложение претендента на участие в тендере.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиФорма №3 Коммерческое предложение претендента на участие в тендере.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиФорма №4. Согласие участника с предложенным проектом договора

Форма № 4

Оформляется на фирменном бланке организации

Тендерный комитет

ООО «Афипский НПЗ»

Согласие с предлагаемым проектом Договора

и требованиями Технического задания

Мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о своем согласии со всеми условиями Проекта Договора и требованиями Технического задания.

Положения проекта Договора и Технического задания нами изучены и являются понятными по всем пунктам.

Мы обязуемся в случае принятия нашей заявки на участие в тендере выполнить работы в объеме и в строгом соответствии с техническими условиями и параметрами, определенными в Техническом задании.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма №5. Согласие на обработку персональных данных

Согласие на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________

(ФИО)

документ удостоверяющий личность: серия № дата выдачи «____» ____________ ______ г., наименование органа выдавшего документ

адрес регистрации

являющийся (щаяся) ,

(должность (директор, гл. бухгалтер), наименование юридического лица)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие ,

наименование Общества/Закупающей компании

расположенному по адресу, ,

юридический адрес Общества/Закупающей компании

на осуществление всех действий (операций) совершаемых с использованием средств автоматизации и без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия и номер паспорта РФ, дата выдачи, сведения о выдавшем его органе, код подразделения), фотографического изображения, содержащегося в копии моего паспорта РФ, с целью проверки соответствия моих данных, указанных в учредительных документах и доверенностях на право подписи от имени юридического лица, а также для подтверждения осуществления мной определенных действий (заключение договора).

Настоящее согласие действует с момента его подписания и в течение трех лет.

Настоящее согласие может быть отозвано или изменено по моему письменному заявлению.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №1 к договору поставки

Акт

о выявленных нарушениях требований охраны труда, промышленной безопасности и природоохранного законодательства

Нами, _______________________________________________________________________

( Ф.И.О., должность контролирующих лиц Покупателя )

«_____»_____________ 20___года, проведена проверка состояния условий труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при поставке товара Поставщиком (наименование организации) на объекте _____________________________________________________________________________

Наименование объекта

При проведении проверки был выявлен ряд нарушений требований Правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

____________________________/_______________________________/

( Ф.И.О., должность контролирующих лиц Покупателя)

____________________________/_______________________________/

( Ф.И.О., должность контролирующих лиц Покупателя)

____________________________/_______________________________/

( Ф.И.О., должность контролирующих лиц Покупателя)

В связи с выявлением нарушений пунктов п. …. Договора № от ____.________.20____ года, заключенного между Покупателем и Поставщиком (далее по тексту – «Договор»), что подтверждается актом № , от « » ______________20___г., Покупатель, руководствуясь п. …..Договора, настоящим предписывает:

Устранить выявленные нарушения в срок до «______»____________ 20___ г.;

Письменно известить Покупателя об устранении каждого пункта настоящего Акта с перечислением конкретно принятых мер в срок до «___» ______ 20____ г.

С актом ознакомлен, копию акта получил:

Представитель Поставщика ___________________ /_______________/

(Должность, организация) (подпись) (Ф.И.О.)

Форма акта согласована:

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Приложение №2 к договору поставки

Приложение № 2

к Договору № _______________________

от «___»_____________2021г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ОХРАННАЯ ФИРМА «ВИКИНГ-ЮГ»

А К Т № ____

о нарушении пропускного (внутриобъектового) режима

на ООО «Афипский НПЗ»

«___» _____________ 202__ г. в ____ час. ____ мин.

Мною,________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, составившего акт)

в присутствии: 1.___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

2. __________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

составлен настоящий акт о нарушении пропускного режима гражданином:

фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________

год рождения ________________________________________________________________________

место работы и должность _____________________________________________________________

домашний адрес ______________________________________________________________________

Вид нарушения, обстоятельства его совершения _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

У нарушителя изъято___________________________________________________________

Объяснение нарушителя:________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Акт составлен «___» __________ 202__ г. в «__» час. «__» мин.

Подписи:

___________________________ _________________ _____________________

(должность, составившего акт) (подпись) (инициалы, фамилия)

Присутствующие: 1. ________________ ___________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)
2. ________________ ___________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Нарушитель:_____________

Изъятые у нарушителя предметы переданы:

_________________________________ _______________ ____________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

«____» ________________ 202_ г.

Форма акта согласована:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №__Форма Банковской гарантии

Приложение № ___

к договору №_________________ от ___________________

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА №

г.___________ «___» __________ 20 года.

Наименование банка, место нахождения, ОГРН, ИНН, ОКПО, банковские реквизиты, Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций, в лице _________________________________________, действующего на основании доверенности № ______________ от «__» _______________ года, именуемое далее Гарант, по просьбе Общества с ограниченной ответственностью (Наименование Поставщика, Подрядчика) (адрес: указать в соответствии с уставными документами) ИНН, КПП, ОГРН именуемое в дальнейшем ПРИНЦИПАЛ, дает в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Афипский нефтеперерабатывающий завод», (адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, территория промзона) ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7059 именуемому в дальнейшем БЕНЕФИЦИАР, обязательство уплатить по первому письменному требованию БЕНЕФИЦИАРА определенную настоящей Банковской гарантией (далее - Гарантия) денежную сумму (далее - Сумма гарантии) по договору поставки №____________. именуемый в дальнейшем ДОГОВОР на следующих условиях.

Настоящая Гарантия обеспечивает исполнение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по возврату суммы авансового платежа БЕНЕФИЦИАРУ, предусмотренного условием ДОГОВОРА. Гарантия является безусловной, безотзывной, непередаваемой.

Сумма Гарантии составляет: _______________ (сумма прописью) рублей.

По просьбе ПРИНЦИПАЛА ГАРАНТ принимает на себя обязательство уплатить по первому письменному требованию БЕНЕФИЦИАРА любую сумму, указанную в требовании БЕНЕФИЦИАРА, не превышающую в совокупности Сумму Гарантии, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору.

Принимая во внимание изложенное, ГАРАНТ настоящим безусловно и безотзывно обязуется выплатить БЕНЕФИЦИАРУ в течение 5 (Пяти) рабочих дней, со дня, следующего за днем получения ГАРАНТОМ оригинала письменного требования БЕНЕФИЦИАРА о платеже, подписанного уполномоченным лицом БЕНЕФИЦИАРА и скрепленного печатью БЕНЕФИЦИАРА, содержащего заявление о том, что Принципал нарушил свои обязательства по Договору и не вернул полученную сумму (часть полученной суммы) Авансового платежа БЕНЕФИЦИАРА.

Требование БЕНЕФИЦИАРА об уплате Суммы гарантии (далее - Требование) должно быть представлено ГАРАНТУ в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: ________________________________________________________.

В требовании БЕНЕФИЦИАРА должно быть указано, в чем состоит нарушение ПРИНЦИПАЛОМ Основного обязательства по Договору, обеспеченного настоящей Гарантией и указанного в п. ______. Договора, а также платежные реквизиты БЕНЕФИЦИАРА, необходимые для осуществления ГАРАНТОМ перечисления истребованной БЕНЕФИЦИАРОМ суммы по настоящей гарантии.

К требованию БЕНЕФИЦИАРА о совершении платежа по настоящей гарантии должны быть приложены следующие документы:

• Расчет задолженности ПРИНЦИПАЛА перед БЕНЕФИЦИАРОМ на дату предъявления Требования.
• Документы, подтверждающие полномочия и подпись лица, подписавшего требование.

Требование о погашении долга должно быть направлено БЕНЕФИЦИАРОМ в пределах срока действия настоящей Гарантии. Выплата по Гарантии осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения ГАРАНТОМ письменного Требования об уплате по Гарантии, предъявленного ГАРАНТУ БЕНЕФИЦИАРОМ.

Моментом исполнения обязательств ГАРАНТА по Гарантии является дата зачисления денежных сумм, перечисленных ГАРАНТОМ, на расчетный счет банка БЕНЕФИЦИАРА

В рамках настоящей гарантии Бенефициару предоставляется право на предъявление более (Одного) требования в пределах суммы настоящей гарантии. Обязательство Гаранта по настоящей гарантии ограничивается суммой, на которую она выдана и автоматически уменьшается на суммы платежей, произведенных Гарантом по настоящей гарантии.

Гарантия является безусловной, безотзывной, непередаваемой.

Настоящая гарантия действует с «______»_____________2022г. по «_____»___________2022г. прекращается в связи с наступлением одного из событий:

а) уплатой БЕНЕФИЦИАРУ суммы гарантии;

б) окончанием срока, на который выдана Гарантия;

в) вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии;

г) по соглашению ГАРАНТА с БЕНЕФИЦИАРОМ о прекращении этого обязательства,

а ГАРАНТ освобождается от всех своих обязательств в данной связи, если требования БЕНЕФИЦИАРА не были получены ГАРАНТОМ до этой даты или на эту дату.

ГАРАНТ имеет право отказать БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении его требования, если Требование представлены ГАРАНТУ по окончании определенного в гарантии срока.

Гарантия не может быть отозвана или изменена ГАРАНТОМ в одностороннем порядке.

ГАРАНТ вправе внести изменения в условия настоящей гарантии без согласования с БЕНЕФИЦИАРОМ в случае обращения ПРИНЦИПАЛА к ГАРАНТУ с просьбой:

• увеличения суммы по настоящей Гарантии,
• увеличения срока действия настоящей Гарантии.

Внесение иных изменений в условия настоящей гарантии как по инициативе ГАРАНТА, так и по инициативе ПРИНЦИПАЛА, возможно лишь с письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА. Внесение изменений в условия настоящей гарантии осуществляется в форме, в которой выдана настоящая гарантия.

Принадлежащее БЕНЕФИЦИАРУ по настоящей гарантии право требования к ГАРАНТУ не может быть передано другому лицу.

Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

ГАРАНТ направляет в бюро кредитных историй информацию о ПРИНЦИПАЛЕ, предусмотренную статьей 4 Федерального закона "О кредитных историях" № 218-ФЗ от 30.12.2004.

Подпись и Печать Гаранта

Форма банковской гарантии согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

/Должность/

- Посмотреть таблицу с данными Стандартный договор поставки единовременный (NEW)

Стандартный договор ООО «Афипский НПЗ»

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

_____________ «_____________» (сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Афипский нефтеперерабатывающий завод» (ООО «Афипский НПЗ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

(далее – «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Товар поставляется вместе с комплектом технической документации, подтверждающей качество, обязательной для данного вида Товара, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (сертификат/декларация соответствия, сертификат (паспорт) качества производителя, технический паспорт, инструкция по эксплуатации и др.)

Качество Товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ или другим общепринятым стандартам качества, а также техническим требованиям Покупателя (опросным листам, техническому заданию) на данный вид Товара.

Согласование Сторонами уточненных характеристик и дополнительных требований к качеству и комплектности, не предусмотренных утвержденной технической документацией, производится сторонами в письменном виде.

Подписывая договор, Поставщик подтверждает, что он тщательно изучил и проверил договор (опросные листы, если применимо) и не имеет претензий к его полноте и качеству.

Поставщик подтверждает, что информации, содержащейся в опросных листах, достаточно для изготовления и поставки Товара и что он учел всю информацию, имеющую значение для определения сроков поставки, стоимости и качества Товара. В случае выявления Поставщиком в ходе исполнения настоящего Договора противоречий, ошибок, пропусков или расхождений, содержащихся в полученных от Покупателя документах, такие противоречия, ошибки, пропуски или расхождения не должны использоваться Поставщиком в ущерб качеству Товара, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества Товара и/или нарушения сроков поставки. В случае выявления Поставщиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений, Поставщик должен незамедлительно (не позднее 2-х рабочих дней) сообщить об этом Покупателю.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. В случае поставки Товара иностранного производства Поставщик гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации и Поставщик обеспечил соблюдение всех необходимых таможенных процедур и уплату всех необходимых таможенных платежей при таможенной очистке Товара. Покупатель не несет ответственности за таможенное оформление Товара и за уплату таможенных платежей.

Поставщик гарантирует Покупателю, что поставленный им Товар не нарушает интеллектуальных прав третьих лиц (прав на товарные знаки, изобретения и т.д.). В случае, если Покупателю в связи с Товаром Поставщика третьими лицами будут предъявлены какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их интеллектуальных прав, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все расходы и иные убытки, понесенные Покупателем.

СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Стоимость Договора составляет _________ (_________), в том числе НДС 20% (двадцать) процентов.

Покупатель оплачивает поставляемый Поставщиком Товар по цене, указанной в договоре на основании счета или иного первичного учетного документа, предусмотренного законодательством РФ. При увеличении отпускной цены производителя, иных лиц и (или) транспортных тарифов, Поставщик обязуется поставить Товар в количестве и по согласованным зафиксированным ценам (стоимости).

Стоимость упаковки, тары, маркировки, страховки, таможенных пошлин, иных платежей Поставщика, связанных с поставкой и доставкой Товара до склада Покупателя включается в цену Товара и дополнительному возмещению Покупателем не подлежит, если иное не согласовано Сторонами.

Условия оплаты: в течение ____календарных дней с момента поставки Товара на склад Покупателя. Оплата производится при наличии оригиналов подписанных документов и отсутствия недостатков, указанных в п.5.7 настоящего договора.

Основанием для оплаты Покупателем авансовых платежей свыше▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьсот тысяч) рублей является предоставление Поставщиком оригиналов следующих документов:

• Банковская гарантия (составленная по форме Приложения №3 к Договору).
• Счет на оплату.

Банковская гарантия предоставляется на сумму не менее сумм авансовых платежей.

Банковская гарантия является, безусловной, безотзывной и непередаваемой, выдаваемой российским банком в обеспечение исполнения обязательств Поставщика по Договору. Бенефициаром по Банковской гарантии является Покупатель. Банк-Гарант и форма банковской гарантии предварительно согласовываются Покупателем. Срок действия Банковской гарантии должен быть равен сроку поставки в соответствии с Договором плюс 3 (три) месяца, в случае изменения сроков поставки, Поставщик не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия предыдущей Банковской гарантии должен предоставить новую Банковскую гарантию, аналогичную по форме и объему со сроком действия, предварительно согласованным с Покупателем.

Расходы, связанные с получением банковской гарантии, несет Поставщик, и дополнительному возмещению Покупателем они не подлежат.

Поставщик при передаче Товара обязан предоставить Покупателю оригиналы следующих документов, предусмотренные и оформленные в соответствии с действующим законодательством:

• Счет на оплату.
• Первичные учетные документы (на момент составления настоящего Договора: Товарная накладная по форме ТОРГ-12 и счет-фактура или универсальный передаточный документ).
• Товарно-транспортную накладную.
• Паспорт на каждую единицу Товара, в случае если поставляемый Товар требует паспортизации, скрепленный печатью производителя.
• Сертификат соответствия (сертификат качества, разрешение на применение, санитарно-эпидемиологический сертификат, сертификат пожарной безопасности, если предусмотрены на поставляемый вид продукции);
• документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар;
• инструкции по эксплуатации и хранению Товара.
• Сертификат происхождения импортного оборудования (если это применимо в конкретной поставке)
• Разрешение на применение на опасных производственных объектах;
• Свидетельство о поверке
• Сертификат об утверждении типов средств измерений
• Поставщик обязуется в сроки, предусмотренные настоящим Договором, но в любом случае не позднее даты прибытия Товара в пункт назначения, передать Покупателю все необходимые документы, относящиеся к Товару, отсутствие которых не позволяет осуществлять приемку и/или монтаж и/или эксплуатацию и/или дальнейшую передачу Товара третьим лицам и/или иные действия в отношении Товара. В случае выявления отсутствия указанных документов, Покупатель вправе не осуществлять приемку Товара и, поместив Товар на ответственное хранение, потребовать предоставить такие документы в течение 3 (трех) дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления Покупателя.
• Стороны обязаны обеспечить отправку/получение электронных счетов-фактур по прослеживаемым товарам через российского оператора электронного документооборота (далее – ЭДО) (п. 1.2 ст. 169 НК РФ). Исходящие в рамках ЭДО документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной подписью уполномоченных лиц Поставщика и Покупателя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки.Стороны могут согласовать иной гарантийный срок.

Гарантийные обязательства Поставщика действуют лишь при условии соблюдения Покупателем технических требований к эксплуатации и хранению Товара. Проведение работ по ремонту или модернизации находящегося на гарантийном обслуживании Товара сторонней организацией (третьими лицами) допускается в исключительных случаях только по согласованию с Поставщиком в письменной форме.

4.3 Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара, либо будет выявлено его несоответствие техническим характеристикам или условиям Договора, Поставщик принимает на себя обязательства выполнить замену Товара (или его части) в течение согласованного Сторонами срока, не превышающего 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления, без дополнительной оплаты со стороны Покупателя.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

Поставщик обязан поставить Товар в сроки, указанные в п. 1.1 настоящего договора. Срок поставки Товара является существенным условием настоящего Договора.

Обязанность Поставщика по доставке Товара считается исполненной с момента проставления отметки в оригинале железнодорожной, товаротранспортной, транспортной, авиационной или товарной накладной в пункте назначения, свидетельствующей о прибытии Товара в пункт назначения.

Под пунктом назначения (Грузополучатель) понимается склад Покупателя - ООО «Афипский НПЗ»/ Обособленного подразделения ООО «Афипский НПЗ», находящийся по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, территория промзона и/или▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Захарова, 2.

Досрочная поставка Товара разрешена только по письменному согласованию с Покупателем.

Не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до отправки товара Поставщик должен уведомить Покупателя о дате и времени его доставки, а также сообщить о необходимых условиях хранения на поставляемый товар.

Приемка товара по количеству грузовых мест осуществляется Покупателем по товарной накладной или универсальному передаточному документу. В случае необходимости, представитель Поставщика за свой счет может принимать участие в приемке товара, заранее известив об этом Покупателя в письменной форме.

В случае обнаружения несоответствия по количеству грузовых мест, повреждении целостности груза или упаковки, отсутствии полного комплекта сопроводительной документации, оформляется Акт визуального осмотра груза в момент доставки. Один экземпляр Акта вручается Поставщику.

Приемка товара по качеству и комплектности осуществляется в срок не позднее 20 рабочих дней с момента доставки товара.

• В случае поставки Товара ненадлежащего качества, количества, комплектности, не удовлетворяющего требованиям нормативно-технической документации, Покупатель незамедлительно направляет Поставщику письменное уведомление об этом. Поставщик должен произвести замену некачественного Товара в срок не более 20 (Двадцати) рабочих дней, от даты уведомления Покупателя, если иное не оговорено Сторонами в письменной форме.

В случае поставки Товара с сопроводительными документами, оформленными ненадлежащим образом, Покупатель направляет Поставщику письменное уведомление об этом. Поставщик должен предоставить оригиналы сопроводительных документов, оформленных надлежащим образом в течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты уведомления Покупателя.

Покупатель вправе задержать оплату за поставленный Товар до момента устранения недостатков, указанных в настоящем пункте.

5.8. Все работы по устранению претензий Покупателя, производятся Поставщиком за свой счет, включая транспортные, командировочные и таможенные расходы в полном объеме, производимые как на территории России, так и за ее пределами.

5.9. В случае, если предусмотрено договором, Товар должен поставляться комплектом, условиями договора должно быть определено, что считается комплектом для конкретного Товара. Товар, не соответствующий описанию, считается некомплектным.

5.10. Товар должен поставляться в полностью собранном виде, если иная степень сборки не указана в договоре или приложениях к нему. Стороны согласились, что условия, изложенные в настоящем абзаце, ни в коем случае не могут служить основанием для увеличения срока поставки Товара. В случае, если Поставщик осуществил демонтаж комплектующих, входящих в Товар, в целях транспортировки или иных целях, то такие комплектующие должны быть смонтированы на месте установки Товара силами и за счет Поставщика, с использованием его инструментов. О месте установки Товара Поставщик будет извещен дополнительно путем направления соответствующего уведомления.

5.11. Датой поставки Товара, а также датой перехода права собственности на Товар, считается дата подписания Покупателем первичных учетных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ (на момент составления настоящего Договора: Товарная накладная по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ). Риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания Покупателем Товарно-транспортной накладной.

5.12. Поставщик обязан передать Покупателю Товар в таре и упаковке, которая способна обеспечить, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность Товара во время транспортировки и хранения. Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки, возникшие от порчи, повреждения или поломки Товара вследствие его ненадлежащей или некачественной упаковки.

5.13. В случае поставки Товара в многооборотной таре или упаковке, ее возврат производится в порядке, установленном договором.

5.14. Стороны договорились об исключении действия п.5 ст.488 ГК РФ для Товара, переданного по Договору. Права Покупателя по распоряжению Товаром после его передачи Покупателю не ограничены. Товар не считается находящимся в залоге Поставщика.

5.15. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Покупателем претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организацией и предоставить оригинал экспертного заключения Покупателю. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Покупателем. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Покупателем в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором и приложениями к нему, Покупатель вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Покупателем своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в настоящем Договоре, в том числе в случае несоответствия количества поставленного Товара сопроводительным документам, а также в случае нарушения сроков для устранения недостатков и/или доукомплектования и/или сборки, установленных Договором, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. Основанием для начисления и уплаты неустойки будет являться письменное требование Покупателя.

При несоблюдении предусмотренных Договором сроков платежей, кроме авансового, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки. Основанием для начисления и уплаты неустойки будет являться письменное требование Поставщика.

Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору и устранения выявленных нарушений. Стороны договорились, что во всех случаях установления неустойки в процентах от стоимости Товара, неустойка рассчитывается исходя из стоимости Товара, включая НДС.

В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе, руководствуясь статьей 511 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена, путем направления соответствующего уведомления Поставщику, и имеет право приобрести не поставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение в соответствии со ст. 520 ГК РФ.

За нижеуказанные нарушения, совершённые сотрудниками Поставщика на территории ООО «Афипский НПЗ» при выполнении каких-либо работ, предусмотренных настоящим Договором, дополнительными соглашениями к нему, дополнительно к ответственности, которую Поставщик несет в соответствии с нормами применимого законодательства, Поставщик подвергается следующим штрафным санкциям:

за нарушение нижеперечисленных запретов, в том числе соответствующих требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «Афипский НПЗ» (далее для целей настоящего пункта – «Общество»):

• попытка проноса (провоза) работниками на территорию Общества оружия, боеприпасов, взрывчатых, отравляющих, легковоспламеняющихся веществ, спиртных напитков, наркотических веществ, неучтенных емкостей различного рода, в которых возможно хранение и транспортировка производимой Обществом продукции– 50 тыс. рублей;
• проход и (или) нахождение на территории Общества работников в состоянии алкогольного, наркотического опьянения – 50 тыс. рублей;
• курение в неустановленных местах – 30 тыс. рублей;
• нарушение порядка вывоза (выноса) товарно-материальных ценностей с территории Общества – 25 тыс. рублей;
• проведение фото и видеосъемки объектов Общества без разрешительных документов – 20 тыс. рублей;
• попытка прохода на территорию Общества работников с признаками алкогольного (наркотического) опьянения – 20 тыс. рублей;
• нарушение правил безопасности движения транспортных средств на территории Общества – 5 тыс. рублей;
• другие нарушения Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах – 5 тыс. рублей:
  • проход и (или) нахождение на территории Общества без пропуска;
  • проход на территорию Общества по недействительному пропуску;
  • проход на территорию Общества в открытой одежде и обуви;
  • проход и (или) нахождение на территории Общества в нерабочее время без соответствующего разрешения;
  • нарушение порядка досмотра транспортных средств.

за нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды:

• нарушение требований законодательства РФ в области охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и локальных нормативных актов Общества, а также создание ситуаций, которые могут повлечь аварии на технологическом оборудовании, травмирование человека – 30 тыс. рублей;
• выполнение работ без средств индивидуальной защиты – 25 тыс. рублей;
• нарушение санитарных норм и правил и производственного контроля – 25 тыс. рублей;
• нарушение требований природоохранного законодательства, захламление рабочих мест и отведенных для производственной деятельности производственных территорий и помещений во время и по её окончании- 30 тыс. рублей;

прочие нарушения -20 тыс. рублей:

• разрушение покрытий дорог, обочин, тротуаров, зеленой зоны территории Общества- за факт нарушения, а также компенсация затрат, потраченных Обществом на восстановление;
• загрязнение проезжей части дорог, проливы масла, топлива, жидкости и т.д - за факт нарушения, а также компенсация затрат, потраченных Обществом на восстановление;

повторные (в течении месяца) аналогичные нарушения требований охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности и Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «Афипский НПЗ» – дополнительно 100 тыс. руб.

• Основанием для выставления и оплаты Поставщиком штрафа за:

нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности Стороны определили «Акт о выявленных нарушениях требований охраны труда, промышленной безопасности и природоохранного законодательства» (Приложение №1) Акт составляется представителями контролирующих служб Покупателя в одностороннем порядке, с представлением подтверждающих документов фиксации нарушений в 2-х экземплярах один из которых официально вручается лично под расписку представителю Поставщика, если последний отказывается от получения Акта, то специалистом Службы ОТ, ПБ и ПК ставиться пометка «От подписи отказался» и Акт направляется сообщением по адресу указанному в Договоре, любыми средствами связи, позволяющими достоверно установить, что направленный документ исходит от Покупателя. Сообщение направленное, согласно вышеуказанных условий, считается врученным:

в момент получения его направления нарочным;

в момент получения уведомления о прочтении файла, в случае его направления по электронной почте;

через 10 рабочих дней после отправки, в случае его отправления почтой России.

Если сообщение доставлено адресату в конце рабочего дня, после окончания рабочего дня, либо в выходной или праздничный день такое сообщение, будет считаться доставленным на следующий рабочий день.

• нарушение требований «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «Афипский НПЗ» стороны определили «Акт о нарушении пропускного (внутриобъектового) режима» (Приложение №2). Акт составляется уполномоченными работниками охранного предприятия, с ознакомлением под роспись представителя организации работника, допустившего нарушение.

При этом Стороны определили, что данные Акты о нарушении будут являться безусловным основанием для выставления и оплаты Поставщиком штрафа, предусмотренного Договором.

• Покупатель вправе производить в одностороннем порядке удержание суммы штрафных санкций, начисленных и предъявленных Поставщику за нарушение требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «Афипский НПЗ», охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды при осуществлении окончательных расчетов по Договору.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 (Четырнадцати) дней после начала (прекращения) их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться справки, выданные соответствующими компетентными органами.

Если указанные в п. 7.1 обстоятельства продолжаются более 2 (Двух) месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора. В этом случае Стороны производят расчеты по Договору по состоянию на момент возникновения указанных в п. 7.1 обстоятельств.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем соблюдения претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента ее получения соответствующей Стороной.

Если соглашение между Сторонами не будет достигнуто, спорный вопрос подлежит разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Все дополнения к Договору являются неотъемлемой его частью.

Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки поставки Товара более 30 (тридцати) рабочих дней сверх срока, указанного в договоре, Покупатель имеет право в одностороннем порядке установить новый срок для поставки. Нарушение нового срока поставки в соответствии с положениями статьи 523 ГК РФ будет являться неоднократным нарушением срока поставки и основанием для расторжения или изменения Договора в одностороннем порядке по инициативе Покупателя. Определение нового срока поставки Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение сроков поставки Товара, установленных Договором.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по замене Товара на аналогичный Товар, качество которого соответствует условиям настоящего Договора, в сроки, установленные Договором, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы. Поставщик обязуется вернуть уплаченную за Товар денежную сумму не позднее 7 календарных дней с даты получения соответствующего требования от Покупателя.

Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга обо всех изменениях своих реквизитов и адресов.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Все документы, передаваемые сторонами посредством факсимильной, электронной связи считаются действительными и имеют юридическую силу при условии последующего предоставления их подлинников.

Ни одна из Сторон не имеет права передавать (уступать) формально или фактически свои права по Договору третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны, за исключением случаев переуступки прав Покупателя в пользу финансирующего банка Покупателя. В этом случае переуступка будет считаться состоявшейся с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя.

Стороны договорились, что на сумму долга, возникающего перед ООО «Афипский НПЗ» в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, начисляются проценты, размер которых определяется действовавшей в соответствующие периоды ключевой ставкой Банка России.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

Поставщик гарантирует защиту следующих категорий информации, полученной от Покупателя в процессе выполнения им своих обязанностей по настоящему договору:

- в электронном виде (файлы текстовых документов, чертежей, фотографии, сканы документов, графические файлы)

- на бумажных носителях

- в устной форме

- содержание писем электронной почты между ним и Покупателем

• Процесс защиты информации по п.10.2. со своей стороны Поставщик организует самостоятельно, и за свой счёт.
• В отношении допуска к документации, относящейся к настоящему договору, Поставщик обязуется придерживаться следующих принципов: не знакомить, не делать копий и не передавать, не оглашать содержание документов никому, кроме законных представителей Покупателя.
• Поставщик обязуется не разглашать кому-либо, без письменного разрешения Покупателя предмет поставки, в том числе не передавать посторонним лицам обезличенную документацию по объектам ТЭК Покупателя.
• Передача Поставщиком любой документации, создающейся при выполнении настоящего договора, лицам, не являющимся законными представителями Покупателя, разрешается только с письменного согласия Покупателя.
• Поставщик обязуется не использовать исходные рабочие материалы, полученные им от Покупателя против интересов Покупателя.
• По выполнении своих обязанностей по настоящему Договору Поставщик обязуется сдать Покупателю всю полученную от него документацию, а также уничтожить все копии документации в электронном виде и на бумажных носителях.
• При допуске на территорию объектов Общества Поставщик обязуется не осуществлять без согласования Покупателя аудио-видеозапись, фотосъемку.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до _______указать дату, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств, возникших до указанной даты.

Продление срока действия равно, как и изменение иных условий настоящего Договора оформляются письменным соглашением Сторон.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

12.2.Под действиями лица, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, в рамках настоящего Договора понимается:

12.2.1 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Контрагентами.

• • предоставление каких-либо гарантий.
  • ускорение существующих процедур.
  • иные действия, выполняемые представителями Сторон в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

12.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, после проведённой ею проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.4. О выявленных фактах, а также обоснованных подозрений недобросовестности и/или коррупционных проявлений необходимо сообщить на «Горячую линию безопасности»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть или по телефону +7 (86▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

• Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения каких-либо положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применения эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий, как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
• В случае нарушения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим разделом, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

Расторжение договора по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, осуществляется путем направления письменного уведомления о его расторжении стороной, по инициативе которой договор расторгается, в адрес другой стороны в срок не менее 20 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1. Акт о выявленных нарушениях требований охраны труда, промышленной безопасности и природоохранного законодательства ООО «Афипский НПЗ».

Приложение №2. Акт о нарушении пропускного (внутриобъектового) режима на ООО «Афипский НПЗ».

Приложение №3 Форма Банковской гарантии.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК:

- Посмотреть таблицу с даннымиСтандартный договор поставки по спецификациям (NEW)

Стандартный договор ООО «Афипский НПЗ»

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

_____________ «_____________» (сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Афипский нефтеперерабатывающий завод» (ООО «Афипский НПЗ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________, действующего на основании      , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя перечислить или указать группировку наименований (далее – «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора.

Наименование, ассортимент, количество, цена, срок поставки, по каждой партии товара определяются в спецификациях, которые подписываются уполномоченным представителями Покупателя и Поставщика, и являются неотъемлемыми частями Договора.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Товар поставляется вместе с комплектом технической документации, подтверждающей качество, обязательной для данного вида Товара, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (сертификат/декларация соответствия, сертификат (паспорт) качества производителя, технический паспорт, инструкция по эксплуатации и др.)

Качество Товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ или другим общепринятым стандартам качества, а также техническим требованиям Покупателя (опросным листам, техническому заданию) на данный вид Товара, которые указываются в спецификациях к Договору и дополнениях к ним.

Согласование Сторонами уточненных характеристик и дополнительных требований к качеству и комплектности, не предусмотренных утвержденной технической документацией, производится сторонами в письменном виде.

Подписывая спецификации, Поставщик подтверждает, что он тщательно изучил и проверил спецификации (опросные листы, если применимо) и не имеет претензий к их полноте и качеству. Поставщик подтверждает, что информации, содержащейся в опросных листах, достаточно для изготовления и поставки Товара и что он учел всю информацию, имеющую значение для определения сроков поставки, стоимости и качества Товара. В случае выявления Поставщиком в ходе исполнения настоящего Договора противоречий, ошибок, пропусков или расхождений, содержащихся в полученных от Покупателя документах, такие противоречия, ошибки, пропуски или расхождения не должны использоваться Поставщиком в ущерб качеству Товара, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества Товара и/или нарушения сроков поставки. В случае выявления Поставщиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений, Поставщик должен незамедлительно (не позднее 2-х рабочих дней) сообщить об этом Покупателю.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. В случае поставки Товара иностранного производства Поставщик гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации и Поставщик обеспечил соблюдение всех необходимых таможенных процедур и уплату всех необходимых таможенных платежей при таможенной очистке Товара. Покупатель не несет ответственности за таможенное оформление Товара и за уплату таможенных платежей.

Поставщик гарантирует Покупателю, что поставленный им Товар не нарушает интеллектуальных прав третьих лиц (прав на товарные знаки, изобретения и т.д.). В случае, если Покупателю в связи с Товаром Поставщика третьими лицами будут предъявлены какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их интеллектуальных прав, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все расходы и иные убытки, понесенные Покупателем.

СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Стоимость по настоящему Договору складывается из стоимости всех спецификаций, подписанных Сторонами в течение срока действия Договора.

Покупатель оплачивает поставляемый Поставщиком Товар по цене, указанной в спецификации на основании счета или иного первичного учетного документа, предусмотренного законодательством РФ. При увеличении отпускной цены производителя, иных лиц и (или) транспортных тарифов, Поставщик обязуется поставить Товар в количестве и по согласованным зафиксированным ценам (стоимости).

Стоимость упаковки, тары, маркировки, страховки, таможенных пошлин, иных платежей Поставщика, связанных с поставкой и доставкой Товара до склада Покупателя включается в цену Товара и дополнительному возмещению Покупателем не подлежит, если иное не согласовано Сторонами в спецификациях к настоящему Договору.

Условия оплаты определяются в спецификациях.

Основанием для оплаты Покупателем авансовых платежей свыше▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьсот тысяч) рублей является предоставление Поставщиком оригиналов следующих документов:

• Банковская гарантия (составленная по форме Приложения №3 к Договору)
• Счет на оплату
• Банковская гарантия предоставляется на сумму не менее сумм авансовых платежей.
• Банковская гарантия является безусловной, безотзывной и непередаваемой, выдаваемой российским банком в обеспечение исполнения обязательств Поставщика по Договору. Бенефициаром по Банковской гарантии является Покупатель. Банк-Гарант и форма банковской гарантии предварительно согласовываются Покупателем. Срок действия Банковской гарантии должен быть равен сроку поставки в соответствии с Договором плюс 3 (три) месяца, в случае изменения сроков поставки, Поставщик не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия предыдущей Банковской гарантии должен предоставить новую Банковскую гарантию, аналогичную по форме и объему со сроком действия, предварительно согласованным с Покупателем.
• Расходы, связанные с получением банковской гарантии, несет Поставщик, и дополнительному возмещению Покупателем они не подлежат.
• Поставщик при передаче Товара обязан предоставить Покупателю оригиналы следующих документов, предусмотренные и оформленные в соответствии с действующим законодательством:
• Счет на оплату.
• Первичные учетные документы (на момент составления настоящего Договора: Товарная накладная по форме ТОРГ-12 и счет-фактура или универсальный передаточный документ).
• Товарно-транспортную накладную.
• Паспорт на каждую единицу Товара, в случае если поставляемый Товар требует паспортизации, скрепленный печатью производителя.
• Сертификат соответствия (сертификат качества, разрешение на применение, санитарно-эпидемиологический сертификат, сертификат пожарной безопасности, если предусмотрены на поставляемый вид продукции);
• документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар;
• инструкции по эксплуатации и хранению Товара.
• Сертификат происхождения импортного оборудования (если это применимо в конкретной поставке)
• Разрешение на применение на опасных производственных объектах;
• Свидетельство о поверке
• Сертификат об утверждении типов средств измерений
• Поставщик обязуется в сроки, предусмотренные настоящим Договором и спецификациями, но в любом случае не позднее даты прибытия Товара в пункт назначения, передать Покупателю все необходимые документы, относящиеся к Товару, отсутствие которых не позволяет осуществлять приемку и/или монтаж и/или эксплуатацию и/или дальнейшую передачу Товара третьим лицам и/или иные действия в отношении Товара. В случае выявления отсутствия указанных документов, Покупатель вправе не осуществлять приемку Товара и, поместив Товар на ответственное хранение, потребовать предоставить такие документы в течение 3 (трех) дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления Покупателя.
• Стороны обязаны обеспечить отправку/получение электронных счетов-фактур по прослеживаемым товарам через российского оператора электронного документооборота (далее – ЭДО) (п. 1.2 ст. 169 НК РФ). Исходящие в рамках ЭДО документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной подписью уполномоченных лиц Поставщика и Покупателя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки. Стороны могут согласовать иной гарантийный срок в спецификации.

Гарантийные обязательства Поставщика действуют лишь при условии соблюдения Покупателем технических требований к эксплуатации и хранению Товара. Проведение работ по ремонту или модернизации находящегося на гарантийном обслуживании Товара сторонней организацией (третьими лицами) допускается в исключительных случаях только по согласованию с Поставщиком в письменной форме.

4.3 Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара, либо будет выявлено его несоответствие техническим характеристикам или условиям Договора, Поставщик принимает на себя обязательства выполнить замену Товара (или его части) в течение согласованного Сторонами срока, не превышающего 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления, без дополнительной оплаты со стороны Покупателя.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

Поставщик обязан поставить Товар в сроки, указанные в спецификации. Срок поставки Товара является существенным условием настоящего Договора.

Обязанность Поставщика по доставке Товара считается исполненной с момента проставления отметки в оригинале железнодорожной, товаротранспортной, транспортной, авиационной или товарной накладной в пункте назначения, свидетельствующей о прибытии Товара в пункт назначения.

Под пунктом назначения (Грузополучатель) понимается склад Покупателя - ООО «Афипский НПЗ»/ Обособленного подразделения ООО «Афипский НПЗ», находящийся по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, территория промзона и/или▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Захарова, 2.

Досрочная поставка Товара разрешена только по письменному согласованию с Покупателем.

Не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до отправки товара Поставщик должен уведомить Покупателя о дате и времени его доставки, а также сообщить о необходимых условиях хранения на поставляемый товар.

Приемка товара по количеству грузовых мест осуществляется Покупателем по товарной накладной или универсальному передаточному документу. В случае необходимости, представитель Поставщика за свой счет может принимать участие в приемке товара, заранее известив об этом Покупателя в письменной форме.

В случае обнаружения несоответствия по количеству грузовых мест, повреждении целостности груза или упаковки, отсутствии полного комплекта сопроводительной документации, оформляется Акт визуального осмотра груза в момент доставки. Один экземпляр Акта вручается Поставщику.

Приемка товара по качеству и комплектности осуществляется в срок не позднее 20 рабочих дней с момента доставки товара.

• В случае поставки Товара ненадлежащего качества, количества, комплектности, не удовлетворяющего требованиям нормативно-технической документации, Покупатель незамедлительно направляет Поставщику письменное уведомление об этом. Поставщик должен произвести замену некачественного Товара в срок не более 20 (Двадцати) рабочих дней, от даты уведомления Покупателя, если иное не оговорено Сторонами в письменной форме.

В случае поставки Товара с сопроводительными документами, оформленными ненадлежащим образом, Покупатель направляет Поставщику письменное уведомление об этом. Поставщик должен предоставить оригиналы сопроводительных документов, оформленных надлежащим образом в течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты уведомления Покупателя.

Покупатель вправе задержать оплату за поставленный Товар до момента устранения недостатков, указанных в настоящем пункте.

5.8. Все работы по устранению претензий Покупателя, производятся Поставщиком за свой счет, включая транспортные, командировочные и таможенные расходы в полном объеме, производимые как на территории России, так и за ее пределами.

5.9. В случае, если предусмотрено договором, Товар должен поставляться комплектом, условиями договора должно быть определено, что считается комплектом для конкретного Товара. Товар, не соответствующий описанию, считается некомплектным.

5.10. Товар должен поставляться в полностью собранном виде, если иная степень сборки не указана в договоре или приложениях к нему. Стороны согласились, что условия, изложенные в настоящем абзаце, ни в коем случае не могут служить основанием для увеличения срока поставки Товара. В случае, если Поставщик осуществил демонтаж комплектующих, входящих в Товар, в целях транспортировки или иных целях, то такие комплектующие должны быть смонтированы на месте установки Товара силами и за счет Поставщика, с использованием его инструментов. О месте установки Товара Поставщик будет извещен дополнительно путем направления соответствующего уведомления.

5.11. Датой поставки Товара, а также датой перехода права собственности на Товар, считается дата подписания Покупателем первичных учетных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ (на момент составления настоящего Договора: Товарная накладная по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ). Риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара, переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания Покупателем Товарно-транспортной накладной.

5.12. Поставщик обязан передать Покупателю Товар в таре и упаковке, которая способна обеспечить, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность Товара во время транспортировки и хранения. Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки, возникшие от порчи, повреждения или поломки Товара вследствие его ненадлежащей или некачественной упаковки.

5.13. В случае поставки Товара в многооборотной таре или упаковке, ее возврат производится в порядке, установленном договором.

5.14. Стороны договорились об исключении действия п.5 ст.488 ГК РФ для Товара, переданного по Договору. Права Покупателя по распоряжению Товаром после его передачи Покупателю не ограничены. Товар не считается находящимся в залоге Поставщика.

5.15. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Покупателем претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организацией и предоставить оригинал экспертного заключения Покупателю. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Покупателем. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Покупателем в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором и приложениями к нему, Покупатель вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Покупателем своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в настоящем Договоре и спецификациях к нему, в том числе в случае несоответствия количества поставленного Товара сопроводительным документам, а также в случае нарушения сроков для устранения недостатков и/или доукомплектования и/или сборки, установленных Договором, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. Основанием для начисления и уплаты неустойки будет являться письменное требование Покупателя.

При несоблюдении предусмотренных Договором сроков платежей, кроме авансового, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки. Основанием для начисления и уплаты неустойки будет являться письменное требование Поставщика.

Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору и устранения выявленных нарушений. Стороны договорились, что во всех случаях установления неустойки в процентах от стоимости Товара, неустойка рассчитывается исходя из стоимости Товара, включая НДС.

В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе, руководствуясь статьей 511 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена, путем направления соответствующего уведомления Поставщику, и имеет право приобрести не поставленный по соответствующей спецификации Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение в соответствии со ст. 520 ГК РФ.

За нижеуказанные нарушения, совершённые сотрудниками Поставщика на территории ООО «Афипский НПЗ» при выполнении каких-либо работ, предусмотренных настоящим Договором, дополнительными соглашениями и Спецификациями к нему, дополнительно к ответственности, которую Поставщик несет в соответствии с нормами применимого законодательства, Поставщик подвергается следующим штрафным санкциям:

за нарушение нижеперечисленных запретов, в том числе соответствующих требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «Афипский НПЗ» (далее для целей настоящего пункта – «Общество»):

• попытка проноса (провоза) работниками на территорию Общества оружия, боеприпасов, взрывчатых, отравляющих, легковоспламеняющихся веществ, спиртных напитков, наркотических веществ, неучтенных емкостей различного рода, в которых возможно хранение и транспортировка производимой Обществом продукции– 50 тыс. рублей;
• проход и (или) нахождение на территории Общества работников в состоянии алкогольного, наркотического опьянения – 50 тыс. рублей;
• курение в неустановленных местах – 30 тыс. рублей;
• нарушение порядка вывоза (выноса) товарно-материальных ценностей с территории Общества – 25 тыс. рублей;
• проведение фото и видеосъемки объектов Общества без разрешительных документов – 20 тыс. рублей;
• попытка прохода на территорию Общества работников с признаками алкогольного (наркотического) опьянения – 20 тыс. рублей;
• нарушение правил безопасности движения транспортных средств на территории Общества – 5 тыс. рублей;
• другие нарушения Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах – 5 тыс. рублей:
  • проход и (или) нахождение на территории Общества без пропуска;
  • проход на территорию Общества по недействительному пропуску;
  • проход на территорию Общества в открытой одежде и обуви;
  • проход и (или) нахождение на территории Общества в нерабочее время без соответствующего разрешения;
  • нарушение порядка досмотра транспортных средств.

за нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды:

• нарушение требований законодательства РФ в области охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности и локальных нормативных актов Общества, а также создание ситуаций, которые могут повлечь аварии на технологическом оборудовании, травмирование человека – 30 тыс. рублей;
• выполнение работ без средств индивидуальной защиты – 25 тыс. рублей;
• нарушение санитарных норм и правил и производственного контроля – 25 тыс. рублей;
• нарушение требований природоохранного законодательства, захламление рабочих мест и отведенных для производственной деятельности производственных территорий и помещений во время и по её окончании- 30 тыс. рублей;

прочие нарушения -20 тыс. рублей:

• разрушение покрытий дорог, обочин, тротуаров, зеленой зоны территории Общества- за факт нарушения, а также компенсация затрат, потраченных Обществом на восстановление;
• загрязнение проезжей части дорог, проливы масла, топлива, жидкости и т.д - за факт нарушения, а также компенсация затрат, потраченных Обществом на восстановление;

повторные (в течении месяца) аналогичные нарушения требований охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности и Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «Афипский НПЗ» – дополнительно 100 тыс. руб.

• Основанием для выставления и оплаты Поставщиком штрафа за:

нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности Стороны определили «Акт о выявленных нарушениях требований охраны труда, промышленной безопасности и природоохранного законодательства» (Приложение №1). Акт составляется представителями контролирующих служб Покупателя в одностороннем порядке, с представлением подтверждающих документов фиксации нарушений в 2-х экземплярах один из которых официально вручается лично под расписку представителю Поставщика, если последний отказывается от получения Акта, то специалистом Службы ОТ, ПБ и ПК ставиться пометка «От подписи отказался» и Акт направляется сообщением по адресу указанному в Договоре, любыми средствами связи, позволяющими достоверно установить, что направленный документ исходит от Покупателя. Сообщение направленное, согласно вышеуказанных условий, считается врученным:

в момент получения его направления нарочным;

в момент получения уведомления о прочтении файла, в случае его направления по электронной почте;

через 10 рабочих дней после отправки, в случае его отправления почтой России.

Если сообщение доставлено адресату в конце рабочего дня, после окончания рабочего дня, либо в выходной или праздничный день такое сообщение, будет считаться доставленным на следующий рабочий день.

• нарушение требований «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «Афипский НПЗ» стороны определили «Акт о нарушении пропускного (внутриобъектового) режима» (Приложение №2). Акт составляется уполномоченными работниками охранного предприятия, с ознакомлением под роспись представителя организации работника, допустившего нарушение.

При этом Стороны определили, что данные Акты о нарушении будут являться безусловным основанием для выставления и оплаты Поставщиком штрафа, предусмотренного Договором.

• Покупатель вправе производить в одностороннем порядке удержание суммы штрафных санкций, начисленных и предъявленных Поставщику за нарушение требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «Афипский НПЗ», охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды при осуществлении окончательных расчетов по Договору.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 (Четырнадцати) дней после начала (прекращения) их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться справки, выданные соответствующими компетентными органами.

Если указанные в п. 7.1 обстоятельства продолжаются более 2 (Двух) месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора. В этом случае Стороны производят расчеты по Договору по состоянию на момент возникновения указанных в п. 7.1 обстоятельств.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем соблюдения претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента ее получения соответствующей Стороной.

Если соглашение между Сторонами не будет достигнуто, спорный вопрос подлежит разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Все дополнения и спецификации (приложения) к Договору являются неотъемлемой его частью.

Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки поставки Товара более 30 (тридцати) рабочих дней сверх срока, указанного в спецификации, Покупатель имеет право в одностороннем порядке установить новый срок для поставки. Нарушение нового срока поставки в соответствии с положениями статьи 523 ГК РФ будет являться неоднократным нарушением срока поставки и основанием для расторжения или изменения Договора в одностороннем порядке по инициативе Покупателя. Определение нового срока поставки Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение сроков поставки Товара, установленных в спецификациях к настоящему Договору.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по замене Товара на аналогичный Товар, качество которого соответствует условиям настоящего Договора, в сроки, установленные Договором и спецификациями, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы. Поставщик обязуется вернуть уплаченную за Товар денежную сумму не позднее 7 календарных дней с даты получения соответствующего требования от Покупателя.

Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга обо всех изменениях своих реквизитов и адресов.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Все документы, передаваемые сторонами посредством факсимильной, электронной связи считаются действительными и имеют юридическую силу при условии последующего предоставления их подлинников.

Ни одна из Сторон не имеет права передавать (уступать) формально или фактически свои права по Договору третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны, за исключением случаев переуступки прав Покупателя в пользу финансирующего банка Покупателя. В этом случае переуступка будет считаться состоявшейся с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя.

Стороны договорились, что на сумму долга, возникающего перед ООО «Афипский НПЗ» в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, начисляются проценты, размер которых определяется действовавшей в соответствующие периоды ключевой ставкой Банка России.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

Поставщик гарантирует защиту следующих категорий информации, полученной от Покупателя в процессе выполнения им своих обязанностей по настоящему договору:

- в электронном виде (файлы текстовых документов, чертежей, фотографии, сканы документов, графические файлы),

- на бумажных носителях,

- в устной форме,

- содержание писем электронной почты между ним и Покупателем.

• Процесс защиты информации по п.10.2 со своей стороны Поставщик организует самостоятельно и за свой счёт.
• В отношении допуска к документации, относящейся к настоящему договору, Поставщик обязуется придерживаться следующих принципов: не знакомить, не делать копий и не передавать, не оглашать содержание документов никому, кроме законных представителей Покупателя.
• Поставщик обязуется не разглашать кому-либо, без письменного разрешения Покупателя предмет поставки, в том числе не передавать посторонним лицам обезличенную документацию по объектам ТЭК Покупателя.
• Передача Поставщиком любой документации, создающейся при выполнении настоящего договора, лицам, не являющимся законными представителями Покупателя, разрешается только с письменного согласия Покупателя.
• Поставщик обязуется не использовать исходные рабочие материалы, полученные им от Покупателя против интересов Покупателя.
• По выполнении своих обязанностей по настоящему Договору Поставщик обязуется сдать Покупателю всю полученную от него документацию, а также уничтожить все копии документации в электронном виде и на бумажных носителях.
• При допуске на территорию объектов Общества Поставщик обязуется не осуществлять без согласования Покупателя аудио-видеозапись, фотосъемку.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до____________________, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств, возникших до указанной даты.

Продление срока действия равно, как и изменение иных условий настоящего Договора оформляются письменным соглашением Сторон.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

12.2.Под действиями лица, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, в рамках настоящего Договора понимается:

12.2.1 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Контрагентами.

• • предоставление каких-либо гарантий.
  • ускорение существующих процедур.
  • иные действия, выполняемые представителями Сторон в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

12.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, после проведённой ею проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.4. О выявленных фактах, а также обоснованных подозрений недобросовестности и/или коррупционных проявлений необходимо сообщить на «Горячую линию безопасности»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть или по телефону +7 (86▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

• Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения каких-либо положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применения эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий, как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
• В случае нарушения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим разделом, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

Расторжение договора по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, осуществляется путем направления письменного уведомления о его расторжении стороной, по инициативе которой договор расторгается, в адрес другой стороны в срок не менее 20 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1 Приложение №1. Акт о выявленных нарушениях требований охраны труда, промышленной безопасности и природоохранного законодательства на ООО «Афипский НПЗ».

• Приложение №2. Акт о нарушении пропускного (внутриобъектового) режима на ООО «Афипский НПЗ».
• Приложение №3 Форма Банковской гарантии.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК:

- Посмотреть таблицу с даннымиФорма спецификации к договору поставки.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение к договору №___________от « »_______20__г.

Спецификация № от « »__________20___г.

Покупатель: ООО «Афипский НПЗ»

Поставщик:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар, согласно приведенной ниже таблице:
Таблица №1. Грузополучатель и его адрес: ОП ООО «Афипский НПЗ»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Захарова, 2 - Посмотреть таблицу с данными
ИТОГО: _______________________, в том числе НДС 20% _____________________
(сумма прописью)
Порядок оплаты: Последующая оплата в течение 15 календарных дней после передачи Товара. Оплата производится при наличии оригиналов подписанных документов.

Поставка осуществляется до склада Грузополучателя, указанного в п. 1 силами и средствами Поставщика

Гарантийный срок: согласно НТД завода изготовителя.

Все документы, передаваемые сторонами посредством факсимильной связи, считаются действительными и имеют юридическую силу при условии последующего предоставления их подлинников.

Адреса и реквизиты сторон:

ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК:

- Посмотреть таблицу с данными