Вход в личный кабинет

Тендер - Поставка изделий медицинского назначения №242807926

Описание тендера: Поставка изделий медицинского назначения
Сумма контракта: 5 882,17 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 30.03.2023
Окончание: 31.03.2023 11:00:00
Тендер №: 242807926
Тип: Малая закупка Тендерная аналитика
Закон 44-ФЗ
Отрасль: Химия / Бытовая химия
Возможные отрасли:
ОКПД2:
  • (139212161) Простыни из нетканых материалов
  • (202014000) Средства дезинфекционные
  • (292021120) Контейнеры специализированные
  • (325050190) Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки
Регион: Сибирский ФО / Новосибирская область / Новосибирск
Регион поставки: Сибирский ФО / Новосибирская область / Новосибирск
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Поставка изделий медицинского назначения
Цена контракта: 5 882,17 RUB

Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Лизарин-спрей 1699.8 566.6 3 УПАК
2 Простыня 1452 290.4 5 УПАК
3 Пробирки 6 мл с активатором свертывания 495 495 1 УПАК
4 Игла 2-х сторонняя 675.75 675.75 1 УПАК
5 Контейнер 100 мл 690 6.9 100 ШТ
6 Салфетка антисептическая 180.72 180.72 1 УПАК
7 Дезинфицирующее средство кожный антисептик 688.9 344.45 2 УПАК
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
Проект договора .docx 55 КБ 30.03.23 08:59 Действующая
Описание предмета закупки.docx 20 КБ 30.03.23 08:59 Действующая

Оглавление

    Описание_предмета_закупки

    ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

    Изделия медицинского назначения

    - Посмотреть таблицу с данными

    Поставка товара до 25.04.2023

    Проект_договора_

    Проект

    ДОГОВОР №

    г. Новосибирск _________2023

    Государственное автономное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 1» (далее - ГАУЗ НСО «ГКП № 1»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Дорофеева Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________ (далее – ________ ), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), при способе определения Поставщика – закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), согласно пп. 4. п.6.11.3 раздела 6.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ НСО «ГКП № 1» заключили настоящий договор о нижеследующем:

  • Предмет Договора
  • 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика в установленный настоящим договором срок изделия медицинского назначения (далее по тексту - Товар), количество, ассортимент и стоимость которого указана в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять товар и уплатить за него установленную настоящим договором цену и в установленный настоящим договором срок.

    1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Договора.

    1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств.

    2. Цена Договора и порядок расчетов

    2.1. Общая цена Договора составляет ________ (___________________) рубля ___ копеек, в том числе НДС __________________________.

    2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Договором, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ НСО «ГКП № 1», законодательством РФ.

    Цена Договора включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара, предусмотренного Договором, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

    2.3. Поставщик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины» при наличии у Поставщика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 миллиона 250 тысяч рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

    2.4. Оплата производится единовременно за фактически поставленный товар по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после поставки товара, на основании предъявленных счетов–фактур, товарных накладных или универсального передаточного документа (далее - УПД), акта приема-передачи (Приложение № 2), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи.

    Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

    2.5. Оплата производится за счет средств от приносящей доход деятельности Заказчика.

    3. Порядок поставки Товара

    3.1. Поставка Товара до места передачи Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42.

    3.2. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

    Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    3.3. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

    3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, товарную (товарно-транспортную) накладную или УПД, счет, счет-фактуру, акт приема-передачи, заверенные Поставщиком копии регистрационных удостоверений, сертификатов (деклараций) о соответствии при наличии.

    В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

    3.5. Поставка Товара осуществляется единовременно по наименованию и в количестве, указанном в Спецификации (Приложение № 1). Срок поставки: до 25.04.2023 со дня следующего за днем подписания договора.

    4. Порядок сдачи и приемки поставляемого Товара

    4.1. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Договором.

    4.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписанной со стороны Поставщика товарной (товарно-транспортной) накладной, проверки целостности упаковки, вскрытии упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотра Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений. Приемка Товара производится в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Товара, по адресу, указанному в п. 3.1 Договора.

    После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в заявке. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара.

    При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

    4.3. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

    Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара.

    4.4. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

    При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара в соответствии с п. 12.1 Договора.

    4.5. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком либо в иные сроки, согласованные сторонами.

    В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

    4.6. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) календарных дней с момента письменного уведомления о нем Заказчиком либо в иные сроки, согласованные Сторонами.

    4.7. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности, гарантийного срока Товара.

    4.8. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором и приложениями к нему, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

    4.9. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения срока приемки Товара, указанного в п. 4.2 Договора, подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную, счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

    4.10. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

    4.11. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно п. 4.9 Договора.

    5. Права и обязанности сторон

    5.1. Заказчик вправе:

    5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

    5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2 Договора.

    5.1.3. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара.

    5.1.4. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

    5.1.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

    5.1.6. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Договора в случаях, установленных Договором, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ НСО «ГКП № 1», законодательством РФ.

    5.1.7. Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором, в соответствии с п. 4.8 Договора.

    5.1.8. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

    5.2. Заказчик обязан:

    5.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства отступления от условий Договора или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Договору и согласования организационных вопросов.

    5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором, а также, если предусмотрено условиями Договора, отдельных этапов исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п. 5.4.6 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков этапов поставки принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Договору.

    5.2.4. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

    5.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

    5.3. Поставщик вправе:

    5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной по Договору на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. 4.2 Договора.

    5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

    5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

    5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Договора.

    5.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

    5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Договору при условии согласия Заказчика, выраженного в письменной форме.

    5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

    5.4. Поставщик обязан:

    5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Договора, по итогам исполнения Договора.

    5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

    5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

    Поставщик обязан в течение срока действия Договора представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

    5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение всего срока годности, за свой счет.

    5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Договора в случаях, установленных Договором.

    5.4.6. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

    5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества.

    5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

    5.4.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

    5.4.10. Оказать Услуги в строгом соответствии с условиями договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

    5.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

  • Качество
  • 6.1. . Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям нормативных документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации на данный вид товаров, подтверждаться заверенными Поставщиком копиями регистрационных удостоверений, сертификатов (деклараций) о соответствии.

    6.2. Поставщик предоставляет на переданный товар гарантию качества в течение всего срока годности с даты подписания товарной накладной или универсального передаточного документа (далее УПД) Заказчиком, гарантирует, что товары будут в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в настоящем в договоре.

    7. Ответственность Сторон

    7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

    7.2. В случае нарушения срока поставки товара Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от суммы неисполненных обязательств по Договору. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства до момента исполнения обязательства.

    7.3. В случае нарушения срока оплаты за поставленный товар Поставщик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от неоплаченной суммы. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства до момента исполнения обязательства.

    7.4. В случае установления Заказчиком факта ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором (за исключением случаев, указанных в п.7.2. настоящего договора), Заказчик вправе потребовать уплату штрафа. Штраф начисляется за каждый факт ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного договором в размере 10 % от цены договора.

    7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

    7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

    7.7. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

    7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

    8. Обеспечение исполнения Договора

    8.1. Обеспечение исполнения по настоящему договору не предусмотрено.

    9. Антикоррупционная оговорка

    9.1. Каждая из Сторон настоящего договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения (оказания) в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

    9.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

    9.2.1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

    9.2.2. предоставление каких-либо гарантий;

    9.2.3. ускорение существующих процедур;

    9.2.4. иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

    9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения от другой Стороны после проведенной ею проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

    9.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим разделом действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право требовать расторжения Договора в судебном порядке. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

    10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

    10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

    10.2. Договор действует по 31 января 2023 года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора.

    10.3. Договор может быть расторгнут:

    по соглашению Сторон;

    по решению суда;

    в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

    10.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

    10.4.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.

    10.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 10 (десять) календарных дней.

    10.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

    10.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

    10.4.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

    10.5.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ).

    10.5.2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

    10.5.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).

    10.5.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

    10.5.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ).

    10.5.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

    10.6. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

    Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

    10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

    10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

    10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 10.7 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

    10.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    11. Порядок урегулирования споров

    11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

    11.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

    11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты ее получения.

    12. Прочие условия

    12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

    12.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Договора по результатам конкурентной закупки в электронной форме Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном документацией о закупки.

    12.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

    12.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

    12.5. Стороны вправе вносить изменения и дополнения по настоящему Договору путем подписания дополнительных соглашений. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными, на то представителями Сторон.

    12.6. В случае если в ходе исполнения договора по предложению Заказчика либо Поставщика необходимо изменение объема всех предусмотренных договором товаров при выявлении потребности в дополнительных товарах, не предусмотренных договором, или при прекращении потребности в предусмотренных договором части товаров, по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально объему, указанных дополнительных товаров или объему, указанной части товаров потребность в которых прекратилась.

    12.7. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в случаях, установленных п. 8.3.1 раздела 8.3. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ НСО «ГКП № 1».

    12.8. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и положением о закупке, утвержденным заказчиком в соответствии с Типовым положением о закупке, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    13. Приложения

    13.1. Неотъемлемой частью Договора является следующее приложение к Договору:

    приложение № 1 «Спецификация»;

    приложение № 2 «Акт приема-передачи товара».

    14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    - Посмотреть таблицу с данными Приложение № 1

    к договору № от _____________

    СПЕЦИФИКАЦИЯ

    - Посмотреть таблицу с данными

    Всего: _______________________________________

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 2

    к договору № от _______.

    Форма

    АКТ

    ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

    г. Новосибирск «___» _________ 20___ г.

    _____________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»,

    (наименование организации)

    в лице ____________________________________________________________________________,

    (должность, ФИО)

    действующего на основании _________________________________________________________,

    (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

    с одной стороны и _________________________________________________________________,

    (наименование организации)

    именуемый(ая) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________,

    (должность, ФИО)

    действующего на основании _________________________________________________________,

    (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

    с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

    1. В соответствии с договором от «__» __________ 20__ г. №_____ (далее – Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно:

    ___________________________________________________________________________________

    _

    2. Фактическое качество и количество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

    ________________________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________________

    3. Вышеуказанные поставки согласно Договора должны быть выполнены «____» ____________ 20__ г., фактически выполнены «____» _____________ 20__ г.

    4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены

    ________________________________________________________________________________

    5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора, ________________________________________________________________________________

    6. В соответствии с п. ______ Договора сумма штрафных санкций составляет _______________________________________(указывается порядок расчета штрафных санкций).

    Общая сумма штрафных санкций составляет: _____________________________________

    7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет ________________________________________________________________

    8. Результаты поставки по Договору:

    ________________________________________________________________________________

    - Посмотреть таблицу с данными

    Похожие тендеры

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Электронный аукцион
    #274112998
    336 400
    Обеспечение контракта:
    10%
    4 дня
    05.06.2024
    18.06.2024
    Электронный аукцион
    #274113050
    336 400
    Обеспечение контракта:
    10%
    4 дня
    05.06.2024
    18.06.2024
    Запрос котировок
    #274204117
    106 250
    14 часов
    06.06.2024
    14.06.2024
    Электронный аукцион
    #274222378
    114 301
    Обеспечение контракта:
    10%
    3 дня
    06.06.2024
    17.06.2024
    Электронный аукцион
    #274222392
    114 301
    Обеспечение контракта:
    10%
    3 дня
    06.06.2024
    17.06.2024

    Тендеры из отрасли Бытовая химия

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Не определен
    #242807849
    9 996 632
    срок истек
    -
    31.12.2023
    Запрос котировок
    #242807791
    2 724 954
    срок истек
    -
    03.04.2023
    Запрос предложений
    #242807567
    срок истек
    -
    06.04.2023
    Малая закупка
    #242807452
    15 810
    срок истек
    -
    03.04.2023
    Не определен
    #242807383
    79 956
    срок истек
    -
    31.12.2023

    Тендеры из региона Новосибирск

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Единственный поставщик
    #242807865
    1 759 800
    срок истек
    -
    30.06.2023
    Единственный поставщик
    #242807863
    200 000
    срок истек
    -
    31.03.2023
    Единственный поставщик
    #242807861
    12 000 000
    срок истек
    -
    31.03.2023
    Единственный поставщик
    #242807860
    4 622 100
    срок истек
    -
    30.06.2023
    Не определен
    #242807849
    9 996 632
    срок истек
    -
    31.12.2023
    Показать больше информации о тендере