Тендер - Поставка химического сырья (S)-6-N-пропил 4,5,6,7-тетрагидро-1,3-бензотиазол-2,6- диамина дигидрохлорид моногидрат №242709852

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация_ЗЦ__07_23.doc
• Документация_ЗЦ__07_23.doc
• Приложение_1_Обоснование_НМЦД.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть52 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

- Посмотреть таблицу с данными ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-производственный центр "Фармзащита" Федерального медико-биологического агентства

(ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России)

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора

ФГУП НПЦ «Фармзащита»

ФМБА России

__________К.Н.Филин

« _____ » ________ 2023 г.

Документация

по проведению запроса цен в электронной форме, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставкухимического сырья(S)-6-N-пропил 4,5,6,7-тетрагидро-1,3-бензотиазол-2,6- диамина дигидрохлорид моногидрат для нужд ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России.

Химки, 2023 г.

РазделI. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА(далее по тексту запрос цен в электронной форме/запрос цен)

1. ТРЕБОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ .

1.1. участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

1.2. участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего Положения;

1.3.участник закупки не должен находиться в процессе:

а) непроведение ликвидации участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленномКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренныестатьями 289,290,291,291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренногостатьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

2. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕН В

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ .

2.1. При рассмотрении заявок на участие в запросе цен в электронной форме участник закупки не допускается к участию в случае:

2.1.1. Выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 1 Требования, устанавливаемые к участникам запроса цен в электронной форме;

2.1.2 Участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке (извещению о проведении запроса цен в электронной форме) или Положению ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России;

2.1.3 Участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;

2.1.4 В представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

2.1.5 Участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, К ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ТОВАРА, К РАЗМЕРАМ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА, К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ.

3.1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги определяются в разделеII «Информационная карта запроса цен».

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

4.1.Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе цен в электронной форме указаны в разделе II «Информационная карта запроса цен в электронной форме».

5. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

5.1. Место, условия и сроки оказания услуг указаны в разделе II «Информационная карта запроса цен в электронной форме».

6. СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА.

6.1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора указаны разделеII «Информационная карта запроса цен в электронной форме».

7. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ , УСЛУГИ.

7.1. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги указаны в разделеII «Информационная карта запроса цен в электронной форме».

8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (С УЧЕТОМ ИЛИ БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ).

8.1. В цену договора включены все расходы, связанные с приобретением товаров, оказанием услуг, выполнением работ, включая уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

9. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

9.1. Для участия в запросе цен в электронной форме участник должен пройти регистрацию на сайте Электронной площадки ООО "Электронная торговая площадка ГПБ" (https://etp.gpb.ru/)в соответствии с Регламентом работы данной площадки.

Проведение запроса цен в электронной форме осуществляется в соответствии с Регламентом торгов, размещенном на сайте Электронной площадки ООО "Электронная торговая площадка ГПБ" (https://etp.gpb.ru/).

9.2. Дата начала подачи заявок на участие – с момента публикации извещения.

9.3. Срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме указан в извещении о проведения запроса цен в электронной форме.

9.4. Поданные заявки должны быть подписаны руководителем и заверены печатью организации.

9.5. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении запроса цен в электронной форме, не рассматриваются.

10. РАЗЪЯСНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ

10.1. Участник закупки вправе направить запрос о даче разъяснений. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений документации. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

11. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЗАПРОСА ЦЕН И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

11.1. Место и дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в электронной форме, подведения итогов запроса цен в электронной форме указаны в разделеII «Информационная карта запроса цен в электронной форме».

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ.

12.1. Заказчик вправе отменить закупку/внести изменения в закупочную документацию, в соответствии с Положением о закупках товаров работ услуг ФГУП НПЦ Фармзащита ФМБА России.

12.2. Отменить закупку Заказчик вправе до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме.

12.3. Информация о внесении изменений (в т.ч. о продлении срока подачи предложений – при необходимости) /отмене публикуется Заказчиком в ЕИС в сфере закупок.

13. ОТЗЫВ (ЗАМЕНА) ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

13.1. Предложение может быть отозвано (заменено) Участником запроса цен в электронной форме: не позднее установленной даты окончания подачи предложений.

14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

14.1. Заказчик может запросить у Участников разъяснения их предложений. Предоставленные Участником разъяснения не должны изменять суть предложения.

14.2. Заказчик оставляет за собой право проводить с победителем запроса цен в электронной форме дополнительные переговоры по оптимизации стоимости продукции, являющейся предметом запроса цен в электронной форме.

14.3. Заказчик обеспечивает конфиденциальность полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам запроса цен в электронной форме или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и документацией по запросу цен в электронной форме.

14.4. Участники, подавшие предложения, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в предложениях до времени и даты окончания приема предложений.

14.5. Заказчик не осуществляет возмещение участникам запроса цен в электронной форме затрат, связанных с участием в запросе цен в электронной форме.

14.6. Если товары (работы , услуги) претендента не облагаются НДС, то цена, приложенная таким претендентом в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также учитываются без НДС.

Закупка проводиться в соответствии с процедурами ПКО (извещения №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть24, №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть96)

15. ТРЕБОВАНИЕ, УСТАНОВЛЕННОЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (223-ФЗ и 44-ФЗ) сведений об участнике размещения заказа.

16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

16.1.Договор заказчика с победителем должен быть заключен не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки.Заказчик при заключении договора направляет Победителю запросацен в электронной форме проект договора.

16.2. В случае, если Победитель запроса цен в электронной форме в течение 5 (пяти) дней со дня получения подписанного Заказчиком договора не направит Заказчику подписанный договор, либо не предоставит протокол разногласий, Победитель запроса цен в электронной форме считается уклонившимся от заключения договора.

16.3. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса цен в электронной форме, по цене, предложенной в заявке Победителя.

16.4. Сведения об Участнике запроса цен в электронной форме, уклонившемся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

16.5. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара.

РазделII.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение:

Форма заявки на запрос цен в электронной форме;

Форма ценового предложения;

Форма анкеты Участника запроса цен в электронной форме;

Техническое задание;

Проект Договора.

Приложение № 1

к информационной карте

запроса цен в электронной форме

Согласие и технические характеристики

(Группа 1)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на № ______

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив данный запрос цен в электронной форме участник соглашается со всеми условиями, указанными в настоящем запросе цен в электронной форме № _______ от "____" ____________ 202____ г., в количестве (объемах) указанным ниже:

- Посмотреть таблицу с данными

*Характеристики и производители товара должны быть указаны в соответсвии с проведенным ранее предквалификационным отбором(ИЗВЕЩЕНИЯ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть24, №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть96)

Приложение № 1.1

Ценовое предложение

участника закупки

(Группа 4)

Ценовое предложение участника

Поставка ______________________

Дата_______________________

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив данный запрос цен,

- Посмотреть таблицу с данными

в лице____________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

действующего на основании ,

- Посмотреть таблицу с данными

соглашается со всеми условиями, указанными в настоящем запросе цен № _______ от "____" ____________ 20____ г., в количестве (объемах) и по ценам, указанным ниже:

- Посмотреть таблицу с данными

Предлагаемая цена договора включает: расходы на перевозку, упаковку, погрузку и разгрузку товара (работ, услуг), а также на страхование, уплату налогов (в т. ч. НДС), сборов и других обязательных платежей, и остается фиксированной на протяжении всего периода выполнения договора (по согласованию сторон цена договора может быть снижена без изменения предусмотренного договором количества товара (работ, услуг) и иных условий исполнения договора).

_______________________________________________________________________ (Должность, подпись, ФИО уполномоченного лица)

М.П.

Приложение № 2

к информационной карте

запроса цен в электронной форме

ФОРМА анкеты Участника

запроса цен в электронной форме

(Группа 2)

Анкета Участника запроса цен1

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО уполномоченного лица)

М.П.

Приложение № 3

к информационной карте

запроса цен в электронной форме

Техническое Задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Поставкахимического сырья(S)-6-N-пропил 4,5,6,7-тетрагидро-1,3-бензотиазол-2,6- диамина дигидрохлорид моногидрат для нужд ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России.

НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, ИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Посмотреть таблицу с данными

3. ТРЕБОВАНИЕ ПО СООТВЕТСТВИЮ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА СТАНДАРТАМ, НОРМАМ

(S)-6-N-пропил 4,5,6,7-тетрагидро-1,3-бензотиазол-2,6-диамина дигидрохлорида моногидрат технический должен соответствовать сертификату анализа.

4. ТРЕБОВАНИЕ К УПАКОВКЕ, МАРКИРОВКЕ ТОВАРА

Упаковка должна обеспечивать сохранность продукта.Обязательно наличие идентификационной этикетки.На каждой единице упаковки обязательно наличие следующей информации:

– наименование продукта;

– наименование производителя;

– номер серии/партии продукта;

– срок годности продукта;

– условия хранения;

– масса брутто и масса нетто.

5. ПОРЯДОК, СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

Поставка Товара с 15.05.2023 по 31.05.2023г.

Покупатель имеет право на проверку качества Товара в течение 15 рабочих дней с даты поставки Товара. В случае поставки некачественного Товара (несоответствие характеристикам, указанным в настоящем ТЗ) составляется Акт-рекламация и Товар подлежит возврату Поставщику.

6. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

141402, Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, 11 (на склад Покупателя), осуществляется силами и за счёт Поставщика.

7. УСЛОВИЯ ПОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ ТОВАРА

Погрузка и подготовка к транспортировке Товара осуществляется силами и за счёт Поставщика.

Разгрузка Товара на складе производится силами и за счёт Покупателя.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

Транспортировка Товара производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Товар должен транспортироваться в закрытой упаковке. Товар необходимо беречь от влаги и от нагревания.

9. ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ВМЕСТЕ С ТОВАРОМ, КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ

По факту передачи Товара Поставщик должен предоставить:

- товарную накладную/УПД/ТТН (в рублях) – 2 экз.;

- счет-фактуру (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ) (в рублях) – 1 экз.;

- счет на оплату – 1 экз.;

- акт приема-передачи Товара – 2 экз.;

- копию таможенной декларации (для Товаров импортного происхождения);

- документы, подтверждающие качество Товара (паспорт/сертификат предприятия-производителя), которые должен содержать следующую информацию:

• наименование производителя;
• наименование продукта;
• номер серии/партии;
• дата изготовления;
• количество в серии/партии;
• качественные характеристики товара;
• заключение, печать или подпись ОКК производителя.

Все документы должны быть составлены на русском языке. Допускается предоставление

паспорта/сертификата предприятия-производителя на английском языке.

Товар, на который отсутствуют документы, подтверждающие его качество, приравнивается к некачественному Товару.

Поставщик должен предоставлять схему синтеза технического продукта по требованию Покупателя.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ТОВАРАМ

Срок годности/хранения товара должен составлять не менее 36 месяцев, если больший срок не установлен компанией производителем.

На момент поставки товара оставшийся срок годности должен быть не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

.

Приложение № 4

к информационной карте

запроса цен в электронной форме

Проект Договора

ДОГОВОР № _________

Московская область, г. Химки «___» _________ 2023 г.

______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполняющего обязанности директора Филина Константина Николаевича, действующего на основании Устава и Приказа Федерального медико-биологического агентстваот 04.02.2019 г. № 39л, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», каждый в отдельности "Сторона" в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" по итогам ___________________________(извещение ________________ от ___________г.)заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, согласованный Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Товар).

1.2. В Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору) согласовывается наименование, количество поставляемого Товара, срок и порядок поставки, а также иные условия, согласованные Сторонами.

1.3. Поставленный Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Поставка по настоящему Договору осуществляется силами и за счет Поставщика на территорию Покупателя, расположенную по адресу: Московская область, город Химки, Вашутинское шоссе, дом 11.

1.5. Поставщик гарантирует, что:

1.5.1. Поставляемый Товар, на момент его передачи Покупателю, будет принадлежать ему на праве собственности, будет свободным от любых прав третьих лиц, а также залогов, арестов и иных обременений, не будет являться предметом споров, исков или претензий со стороны третьих лиц, а также то, что Поставщиком будут соблюдены все предусмотренные действующим законодательством процедуры и требования, необходимые для допуска Товара к свободному обращению на территории Российской Федерации;

1.5.2. Поставляемый Товар, а также материалы, из которых он изготовлен, являются новыми;

1.5.3. Поставляемый Товар не является контрафактным.

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ.

2.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет _____________________________ ДолларовUSD ($) 00 центов ______________________________________, в т.ч. НДС (____)______________________________ ДолларовUSD ($) 00 центов. ________________________________________и указывается в Спецификации. При заключении и исполнении Договора не допускается увеличение стоимостной величины единицы Товара. Стоимость настоящего Договора включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для исполнения им обязательств по Договору, в полном объеме и надлежащего качества, в том числе подлежащие к уплате налоги, сборы, затраты, издержки, обязательные платежи, стоимость упаковки, оформление необходимой документации, налог на добавленную стоимость, погрузку, стоимость транспортировки, доставки, а для импортной продукции все таможенные пошлины и сборы, взимаемые на территории РФ, а также иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Общая стоимость настоящего Договора является твердой, окончательной и не подлежит изменению на весь срок действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.3., 2.4. настоящего Договора.

2.3. Покупатель по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить количество всех предусмотренных Договором Товаров при изменении потребности в Товарах, указанных в пункте 1.1. Договора.

2.4. При возникновении необходимости в поставке дополнительного количества Товара, Покупатель по согласованию с Поставщиком вправе изменить цену настоящего Договора, предусмотренную п. 2.1. Договора, пропорционально количеству Товаров, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке Товаров, Покупатель обязан изменить цену Договора указанным образом.

2.5. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

2.5.1. Покупатель перечисляет Поставщикуавансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов) от общей стоимости Договора, что составляет ____________________ДолларовUSD ($) 00 центов, в т.ч. НДС (__)_________________________ ДолларовUSD ($) 00 центов, в течение 7 (семи) календарных дней с даты вступления в силу настоящего Договора и выставления Поставщиком счета на оплату. Авансовый платеж производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

2.5.2. Окончательный расчет, в размере 70% (семидесяти процентов) от общей стоимости Договора, что составляет ____________________ДолларовUSD ($) 00 центов, в т.ч. НДС (____) ____________________________ ДолларовUSD ($) 00 центов, осуществляется Покупателем, по факту поставки Товара,в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Покупателем Акта приема-передачи товара (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору), без претензий,при условии одновременного предоставления Покупателю оригиналов документов, указанных в п. 3.5. настоящего Договора. Датой подписания Акта приема-передачи Товара считается дата проставления последней по хронологии подписи одной из Сторон. Окончательный расчет подлежит оплате в рублях, по официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату отгрузки.

2.5.3. В случае не предоставления, предоставления не в полном объеме или предоставления документов с неточными данными и/или техническими ошибками, либо предоставления документов, указанных в п. 3.5. Договора, несоответствующих требованиям и условиям настоящего Договора, оплата по настоящему Договору осуществляется после предоставления Поставщиком всех документов, оформленных надлежащим образом, в соответствии с сроками, установленными п. 2.5.2. настоящего Договора.

2.6. Вид и форма расчетов: безналичный расчет платежными поручениями.

2.7. Цена Товара по настоящему Договору указывается в ДолларахUSD ($) 00 центах

2.8. Все платежи по Договору осуществляются Покупателем по реквизитам, указанным в разделе «Адреса, платежные реквизиты сторон настоящего Договора», на основании счета Поставщика с обязательным указанием даты и номера настоящего Договора.

2.9.Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. В случае не уведомления Покупателя в порядке, предусмотренном Договором, об изменении реквизитов, Покупатель признается исполнившим свою обязанность по оплате Товара надлежащим образом, при условии перечисления денежных средств согласно реквизитам, указанным в Договоре.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.

3.1. Срок и порядок поставки Товара согласовываются Сторонами и указываются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.2. Датой поставки Товара считается дата приемки Товара,по количеству, указанная Покупателем в товарной накладной (товарно-транспортной накладной), при условии соблюдения Поставщиком п. 3.5. настоящего Договора. Факт получения Товара удостоверяется подписью уполномоченного представителя Покупателя в товарной накладной. С даты осуществления поставки к Покупателю переходит риск гибели или случайного повреждения Товара.

3.3. Поставка Товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузке и разгрузке.

3.4. Требования к упаковке, маркировке Товара: в соответствие с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3.5. По факту передачи Товара Поставщик должен предоставить:

- товарную накладную/УПД/ТТН (в рублях) – 2 экз.;

- счет-фактуру (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ) (в рублях) – 1 экз.;

- счет на оплату – 1 экз.;

- акт приема-передачи Товара – 2 экз.;

- копию таможенной декларации (для Товаров импортного происхождения);

- документы, подтверждающие качество Товара (паспорт/сертификат предприятия-производителя), которые должен содержать следующую информацию:

• наименование производителя;
• наименование продукта;
• номер серии/партии;
• дата изготовления;
• количество в серии/партии;
• качественные характеристики товара;
• заключение, печать или подпись ОКК производителя.

Все документы должны быть составлены на русском языке. Допускается предоставление

паспорта/сертификата предприятия-производителя на английском языке.

Товар, на который отсутствуют документы, подтверждающие его качество, приравнивается к некачественному Товару.

Поставщик должен предоставлять схему синтеза технического продукта по требованию Покупателя.

Документы передаются Покупателю вместе с сопроводительным письмом или по Акту приема-передачи документов при передаче Товара.

3.6. Приемка Товара по количеству осуществляется Покупателем, в день подписания Сторонами товарно-сопроводительного документа (товарной накладной, товарно-транспортной накладной или универсального передаточного документа), совместно с представителем Поставщика, с целью проверки такового условиям настоящего Договора и сведениям, указанным в соответствующем документе, передаваемом одновременно с Товаром. В случае выявления ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, в том числе, но не исключительно, недопоставки Товара или поставки Товара в ассортименте, не соответствующем условиям Договора, уполномоченные представители Сторон делают соответствующую отметку в товарно-сопроводительном документе (в 2 экз.). В случае отказа уполномоченного представителя Поставщика от проставления названной выше отметки, или отсутствия у такого соответствующих полномочий, представитель Покупателя единолично делает такую отметку, с пояснением причин ее отсутствия. Кроме этого, Покупатель, в течение 3 (трех) рабочих дней, со дня проставления названной выше отметки, направляет Поставщику уведомление о ненадлежащем исполнении принятых им на себя обязательств, с перечислением всех отступлений от условий Договора, и требованием, в установленный уведомлением срок, устранения таковых. Повторная приемка Товара осуществляется в порядке настоящего пункта.

В случае отказа от устранения, не устранения или ненадлежащего устранения названных выше отступлений, Покупатель вправе отказаться от Товара (целиком, либо его части), и, как следствие, от оплаты такового. Расходы, связанные с вывозом Товара ненадлежащего качества, и осуществление поставки Товара надлежащего качества, несет Поставщик.

3.7. Приемка Товара по качеству осуществляется Покупателем, в том числе, но не исключительно, путем отбора проб для проведения входного контроля, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты указанной в товарно-сопроводительном документе, с целью проверки соответствия Товара условиям настоящего Договора. Приемка Товара по качеству и комплектности не осуществляется, в случае не предоставления, предоставления не в полном объеме, предоставления ненадлежащих документов или документов с неточными данными и/или техническими ошибками, либо предоставления документов, указанных в п. 3.5. Договора, несоответствующих требованиям и условиям настоящего Договора.

3.8. По результатам приемки Товара по качеству Сторонами составляется и подписывается Акт приема–передачи товара (образец формы - Приложение № 3 к настоящему Договору) подписываемый законным представителем или уполномоченными на это лицами (с обязательным условием предоставления доверенности на совершение таких действий) и скрепленный печатями Сторон.

Подтверждением надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, по поставке Товара, соответствующего условиям и требованиям настоящего Договора, является подписанный и оформленный надлежащим образом Акт приема-передачи товара (без претензий). Право собственности на Товар переходит по настоящему Договору от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи товара.

3.9. В случае, если в ходе приемки Товара по качеству и комплектности, Покупателем будут выявлены несоответствия Товара условиям настоящего Договора, т.е. ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, Покупатель направляет Поставщику уведомление с указанием таких несоответствий, даты, времени и места совместной проверки Товара Сторонами. Поставщик обязан обеспечить явку своего уполномоченного представителя, в указанный Покупателем срок. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в указанный срок, Покупатель имеет право на одностороннее составление Рекламационного акта, с указанием сроков предоставления качественного и/или доукомплектованного Товара, или предоставления комплектного Товара, с последующим направлением его Поставщику. Указанный акт, является безусловным основанием для устранения всех несоответствий Товара Поставщиком. Повторная приемка Товара осуществляется в порядке п.п. 3.6. – 3.9. настоящего Договора.

3.10. В случае отказа от устранения, не устранения, ненадлежащего устранения или невозможности устранения названных выше отступлений, Покупатель вправе отказаться от Товара (целиком, либо его части), с последующем направлением Поставщику требования о вывозе Товара, возврате уплаченного авансового платежа или предоплаты. Стороны пришли к соглашению, что в случае одностороннего отказа, одной из Сторон, от исполнения настоящего Договора или в случае расторжения такового по соглашению Сторон, на Покупателя не возлагается обязательство и не предъявляется Поставщиком требование, в том числе, но не исключительно, о компенсации, возмещении или возврате той части Товара, которая была использована Покупателем при проведении входного контроля, в ходе приемки по качеству, для установления соответствия Товара условиям и требованиям Договора.

3.11. В случае не предоставления, предоставления не в полном объеме, предоставления документов с неточными данными и/или техническими ошибками, либо предоставления документов, указанных в п. 3.5. настоящего Договора, несоответствующих требованиям и условиям Договора, Покупатель направляет Поставщику требование о предоставлении, замене необходимых документов (далее – Требование). При этом Поставщик обязуется исполнить Требование Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Требования Покупателя, для Поставщика наступают последствия, предусмотренные п. 5.9. настоящего Договора. Кроме этого, указанный Товар поставленным не считается. В случае невозможности предоставления или замены необходимых документов в указанный выше срок, Поставщик осуществляет вывоз Товара с территории Покупателя за свой счет.

3.12. В случае если Поставщиком осуществлена поставка Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора (456 ГК РФ) или осуществлена поставка некачественного Товара (469 ГК РФ), то такой Товар поставленным не считается.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

4.1. Качество Товара должно соответствовать:

– условиям, согласованным настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору);

– действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ (ГОСТ, ОСТ, ТУ), иной нормативно-технической документации, определяющей качество Товара, и подтверждаться паспортом качества Товара.

– требованиям безопасности для жизни, здоровья потребителей, окружающей среды, при обычных (предусмотренных) условиях использования, хранения, транспортировки и утилизации Товара, а также отвечать экологическим и иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду Товара.

4.2. Поставщик гарантирует поставку Товара, качество которого соответствует требованиям п. 4.1. настоящего Договора.

4.3. Поставщик гарантирует, что Товар будет соответствовать установленным настоящим Договором требованиям в течение гарантийного срока годности/хранения (далее – гарантийного срока). Срок годности/хранения Товара должен составлять не менее 36 месяцев с момента производства, если больший срок не установлен компанией производителем. На дату поставки на склад Покупателя, оставшийся срок годности Товара должен быть не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

4.4. Если в течение гарантийного срока Товара, Покупатель выявит недостатки и (или) Товар окажется дефектным, или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление о выявленных дефектах и/или недостатках Товара.

4.5. Поставщик обязан обеспечить явку своего представителя по месту нахождения Товара, указанному Покупателем, для участия в проверке качества Товара и составления двухстороннего Акта выявленных недостатков в течение гарантийного срока, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, с момента получения уведомления от Покупателя. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика, в установленный настоящим пунктом срок, Покупатель вправе составить односторонний Акт, являющийся обязательным основанием для Поставщика по устранению выявленных недостатков.

4.6. Поставщик, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта, предусмотренного п. 4.5. Договора, обязуется, за свой счет, устранить выявленные дефекты и/или недостатки Товара, либо обеспечить вывоз такого Товара, его замену и доставку Товара надлежащего качества на склад Покупателя. В случае невозможности осуществить замену указанного Товара, на Товар надлежащего качества, Поставщик обязуется осуществить возврат уплаченных за Товар денежных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования Покупателем.

4.7. В случае устранения недостатков и (или) дефектов Товара, в течение гарантийного срока, согласно п. 4.6. настоящего Договора, гарантийный срок прерывается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем таких недостатков и (или) дефектов. В случае замены Товара на новый Товар, гарантийный срок нового Товара исчисляется заново со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи товара, в соответствии с условиями п. 4.3. настоящего Договора.

4.8. При наличии споров между Сторонами о причинах выявленных несоответствий качества Товара условиям настоящего Договора, действиях по их устранению и иным вопросам, вытекающим из существа настоящего Договора, любая из Сторон вправе инициировать проведения независимой экспертизы. Расходы, связанные с проведением такой экспертизы, несет виновная Сторона.

4.9. В течение гарантийного срока Товара все расходы по замене и возврату некачественного Товара (транспортные, командировочные, и иные, связанные с устранением недостатков) несет Поставщик, если не будет установлено, что недостатки возникли по вине Покупателя.

4.10. Стороны пришли к согласию о возможности проведения аудита Покупателем для процедуры оценки и утверждения Поставщика, в удобное для Покупателя время, непосредственно в месте осуществления деятельности согласно «Правилам надлежащей производственной практики». Утвержденным приказом Минпромторга № 916 п.9е, 132, 161. Действуют наднациональные требования: Решение от 3 ноября 2016 года №77 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За невыполнение (в т.ч. отказ от выполнения) или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации. Под ненадлежащим исполнением обязательств следует понимать такое исполнение обязательств, которое не соответствует в части или полностью требованиям и условиям настоящего Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств.

5.2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, при условии документального подтверждения таковых.

5.3. Нарушение сроков поставки Товара, предусмотренных условиями настоящего Договора, свыше 10 (десять) рабочих дней, является существенным нарушением условий Договора и предоставляет право Покупателю направить в адрес Поставщика уведомление об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по Договору полностью или в части.

5.4. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, т.е. нарушения сроков поставки Товара, или сроков исполнения обязательств, предусмотренных разделом 4 Договора,Покупательвправе направитьПоставщику требование об уплате неустойки в виде пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения Поставщиком обязательств по Договору, и составляет 0,1% от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

5.5.За каждый факт отказа Поставщика от исполнения или неисполнение таковым условий настоящего Договора, в том числе, но не исключительно, как в части поставки Товара, исполнения обязательств, предусмотренных разделом 4 Договора, так и в части устранения выявленных Покупателем недостатков и (или) замечаний, за исключением просрочки исполнения обязательств, последнийвправе направитьПоставщику требование об уплате неустойки в виде штрафа. Размер штрафа составляет 5 % от суммы Договора.

5.6. За каждый факт ненадлежащего исполнения Поставщиком условий настоящего Договора, в том числе, но не исключительно, как в части поставки Товара, исполнения обязательств, предусмотренных разделом 4 Договора, так и в части устранения, выявленных Покупателем недостатков и (или) замечаний, за исключением просрочки исполнения обязательств, последнийвправе направитьПоставщику требование об уплате неустойки в виде штрафа. Размер штрафа составляет 5 % от суммы Договора.

5.7. Стороны пришли к соглашению, что в случае просрочки исполнения обязательств, отказа от исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий настоящего Договора,в том числе, но не исключительно, как в части поставки Товара,исполнения обязательств, предусмотренных разделом 4 Договора, так и в части устранения выявленных Покупателем недостатков и (или) замечаний, Покупатель вправе удержать начисленные, за названные выше нарушения, неустойки (штрафы, пени) из суммы, указанной в п. 2.5.2. настоящего Договора. Удержание названных выше неустоек (штраф, пеня) производится Покупателем в случае отказа, либо неуплаты Поставщиком таковых неустоек в добровольном порядке.

5.8. В случае нарушения Поставщиком сроков, указанных в п. 4.6. настоящего Договора, или отказа такового от исполнения, названного выше пункта, Покупатель, вправе приобрести аналогичный Товар у иного лица, с последующим предъявлением Поставщику требования о возмещении убытков в виде разницы между установленной в Договоре стоимостью Товара и стоимостью Товара по совершенной взамен сделки.

5.9. За нарушение сроков, установленных Покупателем в п. 3.11. Договора,Покупатель вправе направитьПоставщику требование об уплате неустойкив виде штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тридцать тысяч) рублей 00 копеек. Неустойка в виде штрафа начисляется за каждый факт нарушения срока устранения выявленных недостатков.

5.10. В случае нарушения Поставщиком условий, установленных п. 9.7. настоящего Договора,Покупатель вправе направитьПоставщику требование об уплате неустойкив виде штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десять тысяч) рублей 00 копеек. Неустойка в виде штрафа начисляется за каждый факт установленного нарушения.

5.11. В случае трехкратного нарушения Поставщиком условий, установленных п. 9.7. настоящего Договора, Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем, внесудебном порядке. При этом Стороны обязуются провести все взаиморасчеты по выполненным обязательствам.

5.12. В случае расторжения настоящего Договора в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением, а также в случае отказа Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе направить Поставщику требование об уплате неустойки в виде штрафа в размере 10% от общей стоимости Договора.

5.13. Поставщик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по настоящему Договору, по требованию Покупателя, обязан возместить Покупателю убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду) в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

Для Поставщика не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения настоящего Договора либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, увеличение налоговых и иных сборов, изменений валютных ресурсов, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав.

Перечисленные обстоятельства не являются для Поставщика обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу п.3 ст.401 ГК РФ.

5.14. В случае нарушения Покупателем сроков, указанных в п. 2.5.2. Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости, поставленного и не оплаченного в срок Товара, за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости неоплаченного Товара. Стороны пришли к соглашению, что в случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Покупателем п. 2.5.1. Договора, неустойка (штраф, пени), не предъявляются и не подлежат взысканию Поставщиком.

5.15. Штрафные санкции (неустойка, штрафы, пени), реальный ущерб и упущенная выгода, подлежат уплате исключительно по письменному требованию заинтересованной Стороны. На Сторону, к которой предъявлено требование об уплате вышеперечисленных, возлагается обязательство по уплате. При не предъявлении претензии за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора размер неустойки (штрафов, пеней) равен 0 (нулю).

5.16. Уплата, неустойки (штраф, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

5.17. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе Договора, Поставщик осуществляет возврат полученного авансового платежа или предоплаты, в полном объеме, в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента получения уведомления Покупателя о расторжении Договора.

5.18 Любая из Сторон освобождается от уплаты неустойки (пени) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.19. В остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ФОРС – МАЖОР.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), а именно: землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго и т.п., либо иных обстоятельств, неподконтрольных Сторонам, возникших после заключения настоящего Договора. В этих случаях ни одна из Сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, препятствующие исполнению ее обязательств по Договору, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семи) календарных дней с момента возникновения форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме, известить другую Сторону о фактах наступления и приблизительной продолжительности последствий указанных обстоятельств. Документом, подтверждающим наличие форс-мажорных обстоятельств, будет являться справка, выданная уполномоченным государственным органом.

6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 (одного) месяца, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или частично. При этом Стороны обязуются провести все взаиморасчеты по выполненным обязательствам.

6.5. Стороны договорились что, пандемия, санкции (любого вида и рода),равно как и последовавшие за ними негативные реакции рынков, в том числе изменение курса валют, резкое увеличение темпов инфляции, отсутствие денежных средств, либо неисполнения обязательств со стороны контрагентов каждой из Сторон и т.п., не могут рассматриваться в качестве форс-мажорных обстоятельств и не служат основанием для нарушения сроков оплаты должником, сроков поставки Товара, что не противоречит требованиям ст. 401 ГК РФ.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

7.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

7.3. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента ее доставки указанной Стороне. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам.

7.4. Претензия считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или по адресу обособленного подразделения, или по адресу названному самим адресатом, даже если последний не находится по такому адресу.

7.5. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (за исключением случаев, когда претензия подписана лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица). Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

7.6. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения претензии.

7.7. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.6. Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «8» декабря 2023 г. включительно. В части исполнения обязательств Сторон – до полного их исполнения.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон, являются его неотъемлемой частью, имеют доказательную и юридическую силу в суде, если подписаны законными или уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора, в соответствии с действующим законодательством РФ, в порядке, установленном Договором.

8.4. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе в следующих случаях:

8.4.1. Нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору;

8.4.2. Нарушения Поставщиком требований по качеству Товара, предусмотренных Договором;

8.4.3. Нарушения Поставщиком сроков исполнения своих обязательств по Договору на срок более чем на 10 (десять) рабочих дней;

8.4.4. Возбуждения арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве) Поставщика;

8.4.5. При нарушении Поставщиком любого из существенных условий Договора.

8.5. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом, Покупатель вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

8.6. Решение одной Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.7. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Поставщиком условий настоящего Договора, Поставщик не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Покупателя в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.

8.8. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты его получения.

8.9. Уведомления Сторон, связанные с инициативой внесения изменений в условия Договора или с отказом от исполнения Договора считаются доставленными, если они:

- поступили адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не были вручено или адресат не ознакомился с ними;

- доставлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или по адресу обособленного подразделения, или по адресу, названному самим адресатом, даже если последний не находится по такому адресу.

8.10. Расторжение настоящего Договора по соглашению сторон, осуществляется путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Стороны обязуются хранить втайне любую информацию и данные, предоставленные каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Договора, не разглашать и не использовать в любых целях, за исключением исполнения настоящего Договора и не раскрывать, в общем и в частности, любые факты, данные, сведения и иную информацию, связанную с одной из Сторон настоящего Договора, какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

9.2. Под конфиденциальной информацией в настоящем Договоре понимаются любые сведения, данные, информация, относящиеся к Покупателю или связанные с исполнением настоящего Договора.

9.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

9.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении банковских реквизитов, юридического и почтового адресов, наименования, статистических кодов и прочих данных, необходимых для заполнения счетов-фактур и их выставления контрагентам, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня изменения.

9.5. Стороны согласовали, что любые предусмотренные настоящим Договором документы (заявки, уведомления, сообщения, акты и иные документы, за исключением претензий, уведомлений об одностороннем отказе от исполнения Договора), будут иметь доказательную силу и юридическое значение, в случае направления с любых адресов электронной почты представителей Сторон, имеющих следующие доменные адреса:

- со стороны Покупателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- со стороны Поставщика: _______________.

Электронное сообщение считается полученным Стороной, если такое сообщение было направлено другой Стороной, в рабочие дни, с 8 часов 30 минут утра до 16 часов 30 минут дня (для Покупателя) и с 8 часов 30 минут утра до 16 часов 30 минут (для Поставщика). Электронное сообщение, полученное после 16 часов 30 минут дня Покупателем и Поставщиком после 16 часов 30 минут, считается полученным следующим рабочим днем.

Стороны установили, что адрес электронной почты отправителя является средством простой электронной подписи. Все электронные письма, направляемые с вышеуказанных электронных адресов Сторон и наличие таких адресов в соответствующих полях электронного письма, считаются подписанными простой электронной подписью. Документы, направленные посредством электронной почты, в течение 5 (пяти) рабочих дней, дублируются на бумажном носителе Стороной, направившей такие документы. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Учитывая требования нормативно-правовых актов действующего законодательства РФ, к организациям, использующим сведения, составляющих государственную тайну, Стороны установили, что проход/въезд на территорию Покупателя уполномоченных представителей Поставщика, возможен только при наличии у таковых гражданства РФ, и оформленных надлежащим образом, в соответствии с ст.ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГК РФ, полномочий на совершение тех или иных действий от имени последнего. Требование настоящего пункта является существенным условием Договора.

9.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Спецификация;

- Приложение № 2 – Техническое задание;

- Приложение № 3 – Форма акта. Акт приема-передачи Товара.

10. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № ___________

от «___» _________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на следующих условиях:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: Общая стоимость настоящего Договора составляет ____________________ ДолларовUSD ($) 00 центов.__________________________________, в т.ч. НДС (___)________________________ ДолларовUSD ($) 00 центов.

II. Поставка Товара производится разовоc 15.05.2023 по 31.05.2023 года,согласно Техническому Заданию (Приложение №2 к настоящему Договору)

III. Для согласования заказов Стороны уполномочивают следующих ответственных лиц:

От Поставщика:

От Покупателя: Старший специалист отдела планирования закупок и материально-технического обеспечения Галькина Надежда Владимировна,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,тел./факс ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 1-24

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № _____________

от «___» ____________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Поставкахимического сырья(S)-6-N-пропил 4,5,6,7-тетрагидро-1,3-бензотиазол-2,6- диамина дигидрохлорид моногидрат для нужд ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России.

НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, ИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Посмотреть таблицу с данными

3. ТРЕБОВАНИЕ ПО СООТВЕТСТВИЮ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА СТАНДАРТАМ, НОРМАМ

(S)-6-N-пропил 4,5,6,7-тетрагидро-1,3-бензотиазол-2,6-диамина дигидрохлорида моногидрат технический должен соответствовать сертификату анализа.

4. ТРЕБОВАНИЕ К УПАКОВКЕ, МАРКИРОВКЕ ТОВАРА

Упаковка должна обеспечивать сохранность продукта.Обязательно наличие идентификационной этикетки.На каждой единице упаковки обязательно наличие следующей информации:

– наименование продукта;

– наименование производителя;

– номер серии/партии продукта;

– срок годности продукта;

– условия хранения;

– масса брутто и масса нетто.

5. ПОРЯДОК, СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

Поставка Товара с 15.05.2023 по 31.05.2023г.

Покупатель имеет право на проверку качества Товара в течение 15 рабочих дней с даты поставки Товара. В случае поставки некачественного Товара (несоответствие характеристикам, указанным в настоящем ТЗ) составляется Акт-рекламация и Товар подлежит возврату Поставщику.

6. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

141402, Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, 11 (на склад Покупателя), осуществляется силами и за счёт Поставщика.

7. УСЛОВИЯ ПОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ ТОВАРА

Погрузка и подготовка к транспортировке Товара осуществляется силами и за счёт Поставщика.

Разгрузка Товара на складе производится силами и за счёт Покупателя.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

Транспортировка Товара производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Товар должен транспортироваться в закрытой упаковке. Товар необходимо беречь от влаги и от нагревания.

9. ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ВМЕСТЕ С ТОВАРОМ, КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ

По факту передачи Товара Поставщик должен предоставить:

- товарную накладную/УПД/ТТН (в рублях) – 2 экз.;

- счет-фактуру (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ) (в рублях) – 1 экз.;

- счет на оплату – 1 экз.;

- акт приема-передачи Товара – 2 экз.;

- копию таможенной декларации (для Товаров импортного происхождения);

- документы, подтверждающие качество Товара (паспорт/сертификат предприятия-производителя), которые должен содержать следующую информацию:

• наименование производителя;
• наименование продукта;
• номер серии/партии;
• дата изготовления;
• количество в серии/партии;
• качественные характеристики товара;
• заключение, печать или подпись ОКК производителя.

Все документы должны быть составлены на русском языке. Допускается предоставление

паспорта/сертификата предприятия-производителя на английском языке.

Товар, на который отсутствуют документы, подтверждающие его качество, приравнивается к некачественному Товару.

Поставщик должен предоставлять схему синтеза технического продукта по требованию Покупателя.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ТОВАРАМ

Срок годности/хранения товара должен составлять не менее 36 месяцев, если больший срок не установлен компанией производителем.

На момент поставки товара оставшийся срок годности должен быть не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору № _______

от «___» ______________

Форма акта

Акт приема-передачитовара

Московская область, г. Химки «___»________ 20__ г.

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Исполняющего обязанности директора Филина Константина Николаевича, действующего на основании Устава и Приказа Федерального медико-биологического агентства от 04.02.2019 г. № 39л, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора № ______ от «___»_______ 20____ г. Поставщик исполнил обязательства по поставке Товара в кол-ве:

- Посмотреть таблицу с данными

2. В соответствии с условиями Договора, Покупатель осуществил приемку поставленного Товара, что подтверждается товарной накладной (ТТН, УПД) № от «___»_________20__г. Поставленный Товар, указанный в п. 1 настоящего Акта, по комплектности, ассортименту, качеству и количеству отвечает требованиям, предусмотренным Договором.

3. Товар, названный в п. 1 настоящего Акта, поставлен в упаковке, соответствующей требованиям Договора.

4. Препятствующие приемке Товара по качеству недостатки, которые не носят скрытого характера и могут быть обнаружены при обычных для данного Товара условий приемки, не выявлены.

5. В ходе приемки Товара по качеству Покупатель:

-________________________________________________________________________________;

- установил соответствие характеристик поставленного Товара характеристикам, указанным в Договоре.

6. Результаты приемки Товара по качеству, приведенные в настоящем Акте, не распространяются на возможные недостатки Товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в процессе полнофункционального использования Товара в соответствии с его назначением.

7. В случае обнаружения Покупателем возможных недостатков Товара после подписания настоящего Акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные разделом 4 Договора.

8. Перечень документов, указанный в п. 3.5. Договора, предоставлен Поставщиком в полном объеме, без нареканий.

9. Настоящий Акт составлен на русском языке, в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Дата подписания: Дата подписания:

«____»_________20_____ г. «____»_________20_____ г

Участники запроса цен должны заполнить приведенную таблицу по всем позициям.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть52 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 29.03.2023 по 05.04.2023Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 29.03.2023 по 10.04.2023Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 29.03.2023 по 14.04.2023Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется