Тендер - Строительные материалы, в соответствии с Техническим заданием №242706422

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_Строительные-материалы-.xlsx

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Единые_требования_к_участникам_закупки.docx

Единые требования к участникам закупки в соответствии со ст. 31 №44 - ФЗ.

Соответствие требованиям, установленным пунктами 3 – 5, 7 – 11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон), а именно:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

-отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является иностранным агентом;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 №252 «О применении ответных специальных мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц».

Установлено требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, если Правительством Российской Федерации не установлено иное

проект Договора строительные материалы ЮЛЯ.docx

­­­­ДОГОВОР №

г. Котельники «___» марта 2023 г.

От имени Российской Федерации Федеральное государственное казённое учреждение «Логистический центр № 28», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Щербина Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной ­­­_____________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ­­­_______________действующего на основании ­­­­­­­­­­­­­­­­___________с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании состоявшейся закупочной сессии №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000­­­__, проведённой на Едином агрегаторе торговли марта 2023 г., в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет ДОГОВОРа

1.1. Поставщик обязуется поставить Строительные материалы (далее – Товар), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) с проведением доставки и разгрузки, в сроки, установленные в Графике поставки (Приложение №3 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Наименование, количество, ассортимент, комплектность, страна происхождения и иные характеристики Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора по которому Поставщик обязуется поставить Товар, указаны в Спецификации (Приложение №2 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Право собственности на Товар переходит к Заказчику после подписания документов, подтверждающих факт поставки Товара.

1.4. Риск случайной гибели или повреждения Товара несет собственник Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Срок поставки Товара: с момента подписания Договора по до 25.04.2023 г., по согласованию с Заказчиком.

1.6. Место поставки: М.О., г. Котельники, ул. Новая, д. 19

1.7. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

Цена ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет __________________________

2.3. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.8. – 2.9. настоящего Договора, и иных случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. В цену настоящего Договора входят все расходы Поставщика, которые он несет при исполнении условий Договора, включая расходы на доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.5. Оплата по настоящему Договору осуществляется за счет средств Федерального бюджета.

2.6. Расчеты по настоящему Договору производятся по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком надлежаще оформленного Акта сдачи-приемки Товара (Приложение №4 к Договору) при наличии у Заказчика счетов, счетов-фактур, представляемых Поставщиком в течение 2 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки приемки товара (Приложение №4 к Договору), путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 12 настоящего Договора.

При этом под датой представления Заказчику счетов, счетов - фактур понимается дата регистрации Заказчиком полученного сопроводительного письма Поставщика с оформленными надлежащим образом счетами, счетами – фактурами.

2.7. Заказчик вправе удержать из суммы оплаты по Договору неустойки (штрафы, пени), неуплаченные Поставщиком (п. 2 ч. 14 ст. 34 Закона № 44-ФЗ). Порядок удержания установлен в п. 2.7.1. настоящего Договора.

2.7.1. Заказчик вправе при осуществлении расчетов осуществить удержание неустойки (штрафа, пени), начисленных Поставщику за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору из подлежащих выплате Исполнителю сумм.

Порядок удержания из суммы оплаты по Договору неустойки (штрафы, пени), не уплаченные Поставщиком, осуществляется в следующем порядке:

2.7.2. Заказчик фиксирует факт нарушения Исполнителем обязательств по Договору (в случаях нарушения сроков поставки, ненадлежащего оказания услуг, нарушений иных условий Договора) путем соответствующей записи в документах о приемке, в том числе, документах, подтверждающих результат оказанных услуг и иных документах;

2.7.3. Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пени), в котором устанавливает срок добровольного исполнения требования – не более 4 (четырех) дней.

2.7.4. В случае невыполнения Поставщиком требования, указанного в п.2.7.3 настоящего Договора, Заказчик совершает следующие действия:

1) При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком условий Договора Заказчик перечисляет в бюджет неустойку, штрафы, пени от имени/ за Поставщика;

2) Оплата по Договору производится Поставщиком в размере, не превышающем разницу между стоимостью результатов оказанных услуг и общей суммы перечисленной в бюджет неустойки, штрафов, пеней от имени/ за Поставщика.

2.8. По соглашению Сторон цена настоящего Договора может быть изменена в следующих случаях:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора, исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

2.9. В случае уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из настоящего Договора, Заказчик должен обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации новых условий Договора, в том числе по цене и (или) срокам исполнения и (или) количеству Товара.

2.10. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате поставленного Товара по настоящему Договору с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.11. Об уменьшении суммы, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков;

3.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств;

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для осуществления экспертизы поставленного Товара;

3.1.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение сроков поставки Товара, проверять соответствие Товара требованиям Договора;

3.1.5. При обнаружении недостатков Товара требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком;

3.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара;

3.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить Поставщика информацией, необходимой и достаточной для своевременной поставки Товара, если такой информацией располагает только Заказчик;

3.2.2. Осуществить в порядке, установленном настоящим Договором, приемку (в том числе экспертизу) поставленного надлежащим образом Товара;

3.2.3. Обеспечить оплату Товара в соответствии с условиями Договора;

3.2.4. Надлежащим образом исполнять иные принятые на себя обязательства.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Получить своевременную оплату принятого Заказчиком Товара;

3.3.2. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Соответствовать Единым требования к участникам закупки в соответствии со ст. 31 Федерального закона №44 – ФЗ.

3.4.2. Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя по настоящему Договору обязательствами;

3.4.3. Предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

3.4.4. Предоставить Заказчику надлежаще оформленные документы, предусмотренные Договором;

3.4.5. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара;

3.4.6. Надлежащим образом исполнять иные принятые на себя обязательства.

3.4.7. Особые условия:

Качество и комплектность поставляемого товара, его маркировка, тара, и упаковка должны соответствовать действующему в Российской Федерации ГОСТ, установленному для данного вида продукции.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ товара

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику в месте поставки Товара в соответствии с пунктом 1.6. настоящего Договора и Графиком поставки (Приложение №3 к Договору).

4.2. Непосредственно по завершении отгрузки (передачи) Товара Поставщик передает Заказчику оригиналы следующих документов:

4.2.1. Подписанный Поставщиком Акт сдачи-приемки Товара (Приложение №4 к Договору) в двух экземплярах по форме;

4.2.2. Товарную (или товарно-транспортную) накладную Торг 12 в двух экземплярах или универсальный передаточный документ;

4.2.3. Счет на оплату;

4.2.4. Счет-фактуру;

4.2.5. Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом России;

4.2.6. санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному товару на территории России;

4.2.7. инструкция пользователя на русском языке;

4.2.8. паспорт изделия.

4.2.9. Гарантии Поставщика и производителя Товара, обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

4.3. Заказчик осуществляет проверку упаковки Товара на предмет соответствия требованиям Договора, в том числе отсутствие внешних повреждений, и при отсутствии замечаний по отгрузке (передаче) Товара, уполномоченный представитель Заказчика подписывает и передает Поставщику товарную (или товарно-транспортную) накладную или универсальный передаточный документ в день отгрузки (передачи) Товара. При наличии замечаний, уполномоченный представитель Заказчика вправе отказать Поставщику в подписании товарной (или товарно-транспортной) накладной или универсального передаточного документа, и потребовать повторной поставки Товара.

4.4. С момента подписания товарной (или товарно-транспортной) накладной или универсального передаточного документа со стороны Заказчика к нему переходят все риски случайной гибели или случайного повреждения Товара.

4.5. Приемка поставленного Товара осуществляется после подписания товарной (или товарно-транспортной) накладной или универсального передаточного документа уполномоченным представителем Заказчика и включает в себя следующие этапы:

4.5.1. Проверка Товара в части его соответствия количественным и качественным (функциональным, потребительским, эксплуатационным и иным) требованиям, установленным в Спецификации (Приложение № 2 к Договору) и в Техническом задании (Приложение № 1) к Договору);

4.5.2. Проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.6. Проверка Товара, осуществляется посредством экспертизы, проводимой Заказчиком своими силами посредством экспертизы, проводимой инициатором закупки (начальники структурных подразделений, специалисты комбината) или с привлечением экспертов, экспертных организаций в соответствии с действующим законодательством.

Результаты экспертизы, проведенной силами Заказчика, отражаются в предоставленном Поставщиком Акте сдачи-приемки Товара (Приложение №4 к Договору), путем проставления отметки (штампа) о проведенной экспертизе, производится запись, подтверждающая исполнение и приемку оказанных услуг в Акте сдачи-приемки Товара (Приложение №4 к Договору) инициатором закупки с его личной подписью.

4.7. При приемке Товара Заказчик руководствуется Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966), если иные правила осуществления и оформления приемки Товара не предусмотрены настоящим Договором.

4.8. Срок приемки Товара, включая оформление результатов приемки, не должен превышать 3(трех) рабочих дней.

4.9. В случае если в ходе приемки Товара (в том числе экспертизы) будут выявлены несоответствия поставленного Товара одному или нескольким из условий, установленных Договором, Заказчик в срок, установленный пунктом 4.8 настоящего Договора, составляет и передает (направляет) Поставщику, мотивированный отказ от приемки Товара с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить указанные недостатки в установленные сроки без дополнительной оплаты.

4.10. При отсутствии замечаний Акт сдачи-приемки Товара (Приложение №4 к Договору) подписывается уполномоченным представителем Заказчика.

4.11. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной с момента подписания товарной (или товарно-транспортной) накладной или универсального передаточного документа Заказчиком при условии последующего подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Товара (Приложение №4 к Договору). В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Товара и подписания Акта сдачи-приемки Товара, сдача и приемка Товара осуществляется повторно в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора, после устранения Поставщиком всех недостатков.

4.12. Поставка Товара считается завершенной с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки Товара, подтверждающего полную поставку Товара по Договору.

4.13. Подпись Заказчика на Акте сдачи-приемки Товара свидетельствует о проведенной экспертизе и о том, что товар поставлен и соответствует условиям Договора.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Товар, поставляемый по настоящему Договору должен быть пригоден для его использования по назначению. Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению. Товар должен быть новым (ранее не использовавшимся Поставщиком и (или) третьими лицами), без замененных узлов и агрегатов, деталей, составных и комплектующих частей. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору), Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору).

5.2. Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным техническими регламентами, государственными (национальными) стандартами и иными актами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, предъявляемыми к данному виду товара. Соответствие Товара требованиям данного пункта подтверждается сертификатами соответствия, паспортами качества (сертификатами качества), иными необходимыми документами, которые передаются Поставщиком Заказчику.

5.3. На поставляемый Товар устанавливается гарантийный срок, не менее срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 1 года с даты подписания сторонами Акта сдачи- приемки Товара (Приложение №4 к Договору), товарной накладной или иного передаточного документа (далее - гарантийный срок).

5.4. Поставщик несет ответственность и отвечает за любые недостатки Товара, выявленные в течение гарантийного срока, за исключением случаев, если недостатки Товара возникли после его принятия Заказчиком вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения.

В случае выявления неисправностей Товара Заказчик обязан в срок не более 3 (трех) рабочих дней в письменной форме уведомить Поставщика.

5.5. Поставщик обязан в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления о недостатках Товара, выявленных в течение гарантийного срока, обеспечить устранение таких недостатков Товара за свой счет.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара, выявленных в течение гарантийного срока, Поставщик обязан за свой счет в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления о таких недостатках Товара заменить Товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим требованиям настоящего Договора.

5.6. В случае отказа в проведении гарантийного обслуживания Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа. Причинами отказа в проведении гарантийного обслуживания могут служить лишь нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара.

5.7. Если Поставщик не исправит дефект в срок, указанный в п.5.5. настоящего Договора, Заказчик может взыскать с Поставщика неустойку (штраф, пени) в размере, указанном в разделе 6 настоящего Договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику (Исполнителю, Подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора и фактически исполненных Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением от 30.08.2017 № 1042-ПП «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного Договором, в размере:

1) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил):

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.9. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Поставщик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Договору, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

6.10. В случае, если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ Договором предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщиков (Исполнителей, Подрядчиков) за неисполнение условия о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Договором.

6.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.14. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Договора, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

6.16. Сведения о недобросовестных поставщиках направляются Заказчиком для включения в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.17. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или произошло по вине другой стороны.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия природного характера (землетрясение, наводнение, пожары, снежные заносы), забастовки, диверсии, запретительные меры органов государственной власти.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга в 10-дневный срок с момента их возникновения. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен полномочными на это органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), а также удостоверяющего документа, Сторона Договора вправе не принимать во внимание обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении исков к другой стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы все вопросы, связанные с взаиморасчетами, решаются Сторонами по взаимному согласию, а при не достижении согласия в судебном порядке.

6.18. В случае начисления Договором Поставщику неустойки, Заказчик удерживает суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор действует с момента его заключения и по 17 мая 2023 года.

7.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны решают в судебном порядке путем обращения в Арбитражный суд, в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются исключительно в письменной форме по согласованию Сторон, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с Гражданским законодательством и Федеральным законом № 44-ФЗ.

9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае неоднократного нарушения (двух и более раз) условий, установленных настоящим Договором.

9.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом № 44-ФЗ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ

10.1. Стороны при исполнении обязательств по настоящему Договору обязуются неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти, субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

11.2. На территорию Заказчика допускаются представители Поставщика, имеющие российское гражданство при наличии действующего российского паспорта.

11.3. В случае изменения юридического адреса и банковских реквизитов Стороны обязаны в 3-дневный срок уведомить друг друга.

11.4. По вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично (курьером) по фактическим адресам Сторон с получением под расписку представителями Сторон, либо если они переданы по факсимильной связи, а затем в течение 2 (двух) рабочих дней посланы заказным письмом или доставлены лично (курьером) по фактическим адресам Сторон с получением под расписку представителями Сторон.

11.6. Поставщик не вправе передавать третьим лицам права и обязательства по Договору без письменного согласия Заказчика.

11.7. Приложения к настоящему Договору являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение №2 – Спецификация поставки товара;

Приложение №3 – График поставки товара;

Приложение №4 – Акт приема-передачи поставленного товара

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

- Посмотреть таблицу с данными

ГРАФИК ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, г. Котельники, ул. Новая, д.19.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма.

*заполняется на основании Спецификации к Договору (Приложение №2)

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. Котельники «____» __________ 2023г.

От имени Российской Федерации Федеральное государственное казённое учреждение «Логистический центр № 28», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Щербина Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны ­­­­­­­-___________«Поставщик», в лице ­­­­___________, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.В соответствии с Договором № ____ от «___» марта 2023 г. (далее – Договор) Поставщик передал, а Заказчик принял Товар

- Посмотреть таблицу с данными

2. Фактическое качество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Договора: ___________________________________________________________

3. Вышеуказанная поставка согласно Договора должна быть выполнена по «___» __________ 20___ г., фактически выполнены «___» __________ 2023 г.

4. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями

Договора _______________ (сумма прописью), в т.ч. НДС________________(сумма прописью)___________________________.

5. Результаты поставки по Договору (заполняется ответственным лицом по Договору):

_______________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКонец формы документа▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

- Посмотреть таблицу с данными