Тендер - Поставка товара "Моющие и чистящие средства" №242617175

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75 Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 14

• 1
• 2

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

НМЦ_Моющие_средства_и_чистящие_средства - Посмотреть таблицу с даннымиЗК_для_СМСП_Моющие_и_чистящие_средства

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МАДОУ №15 "Югорка"

______________ С.В. Власова

«___» __________ 2023г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку товара: Моющие и чистящие средства, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства

г. Мегион▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ!

Документы, заполняемые участниками закупки и включаемые в состав заявки, рекомендуется формировать в соответствии с образцами форм документов, приведенных в документации о закупке.

Образцы форм документов, включаемых в заявку

«_____»___________ 202_ г.

№__________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Кому:

Изучив извещение о закупке (включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные _________[указывается дата официального размещения извещения, а также его номер], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении проекта договора, заключаемого по итогам закупки____________________________, мы, являясь участником процедуры закупки, предлагаем заключить Договор на: _________________________________________________

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке на условиях, установленных извещением о закупке, регламентом ЭТП и Положением о закупке, а также поставить товар / выполнить работы / оказать услуги на условиях проекта договора, представленного в составе извещения о закупке, со всеми приложениями к нему.

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.

В соответствии с обязательными требованиями к участникам закупки подтверждаем наличие у нас специальных допусков, разрешений, лицензий и прочих разрешительных документов в соответствии с законодательством для исполнения обязательств по предмету договора. [1]

Приложение 1к Форме Заявки
от «____»_____________ 20_ г. №__________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ), ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ) (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (РАБОТЕ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ), ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ИЗВЕЩЕНИЕМ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

- Посмотреть таблицу с данными

Цена включает в себя: общую стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), необходимые для исполнения им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе накладные расходы, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы по поставке, разгрузке товара по месту нахождения Заказчика, затраты по хранению товара на складе Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), стоимость погрузочно-разгрузочных работ, все подлежащие к уплате налоги, пошлины, обязательные платежи, таможенные платежи, иные платежи, связанные с ввозом товара на территорию Российской Федерации и выпуском его в свободное обращение, прочие сборы, которые Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) должен оплачивать в соответствии с Договором или на иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также затраты, связанные с выполнением гарантийных обязательств Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

Форма 1 Заявки

«____» _____________ 20_ г.

Рекомендуемая форма декларации о соответствии участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленными в п.3.1 извещения о закупке

- Посмотреть таблицу с данными

Анкета участника (рекомендуемая форма)

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшееся, заверяем достоверность всех данных, указанных в анкете.

Главный бухгалтер

________________________ _________________________

( Ф.И.О.) (подпись) М.П.

Руководитель предприятия

________________________ _________________________

( Ф.И.О.) (подпись) М.П.

подпись

Форма 2 Заявки

«____» _____________ 202_ г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт_____________№__________________ дата выдачи______________________

название выдавшего органа _________________________________________________,

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку ________________ (далее - Организатор) моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, данные о судимости при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся закупочной деятельностью в _______________. В процессе осуществления Организатором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Организатора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные и данные о судимости, другим должностным лицам Организатор, в интересах осуществления Организатором закупочной деятельности.

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Организатор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Организатором закупочной деятельности и составляет три года.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной и действует с «______»_________________ 20____г. бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Организатора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку.

__________________________________________________

(подпись субъекта персональных данных)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на поставку товара «Моющие и чистящие средства»

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 15 «Югорка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Власовой Светланы Валентиновны, действующего на Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующий на основании ______________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 августа 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по итогам проведения запроса котировок в электронной форме, (протокол № ____ от «___» ________ 2023 г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику моющие и чистящие средства, а Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить поставленный товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Наименование, количество, развернутая номенклатура (ассортимент), цены на товар, согласно Спецификации (Приложение 1).

1.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках договора, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. Товар приобретается непосредственно для собственных нужд.

1.4. Местом доставки поставляемого товара является: проспект Победы, дом 21, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством РФ. Общая цена договора составляет ______________ (____________________рублей ____ копеек), включая налог на добавленную стоимость (____%), в размере__________________________________.

Стоимость единицы товара указана в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. В стоимость договора включены все расходы Поставщика, необходимые для своевременного осуществления им своих обязательств по договору (поставка товаров в полном объеме и надлежащего качества), в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, других работ связанные с поставкой данного товара.

2.3 Оплата товара осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной накладной на основании представленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД).

2.4. Товар должен отгружаться в упаковке обеспечивающей сохранность товара во время транспортировки. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждение или порчу товара вследствие ненадлежащей упаковки.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента, упаковки товара условиям договора, предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475, 468 или 520 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.1.2. Требовать возмещение убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.1.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим договором.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставленных товаров. Проверить соответствие товаров по количеству, качеству, ассортименту условиям, согласованным сторонами в настоящем договоре.

3.2.2. Оплатить поставку товара по настоящему договору после подписания и оформления документов в соответствии с действующим законодательством (товарной накладной).

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные настоящим договором в место поставки, предусмотренное пунктом 1.3. настоящего договора. Срок годности на поставляемый товар должен составлять не менее 80% на момент передачи Заказчику.

3.3.2. Доставить товар, а также представить все документы, относящиеся к товару (сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках настоящего договора, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.3. Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте согласно Спецификации. По требованию Заказчика, за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента.

3.3.4. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику контактный телефон, по которому представители Заказчика товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных ненадлежащих качествах товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 8 до 16 часов (местное время)

3.3.5. Соблюдать пропускной и внутри объектовый режим Заказчика.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемку и оплату товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями договора.

4. Порядок сдачи и приемки товара

4.1. Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству, наименованию, качеству в соответствии со спецификацией и инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» №П-7 от 25.04.1966;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» №П-6 от 15.06.1965.

4.2. Приемка товара в целом (или отдельной партии, в случае, когда согласно условиям договора, предусматривается поэтапная поставка) оформляется товарной накладной, подписываемой Поставщиком и Заказчиком в двух экземплярах.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения поставляемых товаров до их приемки Заказчиком несет Поставщик.

Поставщик обеспечивает хранение товаров до момента их сдачи – приемки, заказчику.

4.4. В случае обнаружения недостатков товара – скрытых дефектов (скрытыми являются дефекты, которые не могли быть обнаружены в момент приемки товара), заказчик обязан уведомить об этом поставщика факсом в день обнаружения указанного недостатка. Претензии по скрытым дефектам принимаются в течение срока действия настоящего договора.

5. Сроки поставки товаров

5.1. Поставка товаров с ______________ по ________________года.

5.2. Датой поставки Товара считается дата подписания товарной накладной.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение своих обязательств по договору, либо за исполнение обязательств в неполном объёме.

6.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по договору в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. При невыполнении обязательств по договору, кроме уплаты неустойки, Поставщик так же возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

6.4. Поставщик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

6.5. Если отступления от условий договора в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. Заказчик несёт ответственность за несвоевременную приемку и оплату поставленных по договору товаров.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате и приёмке товара, предусмотренных договором, Поставщик вправе в судебном порядке потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.7. Заказчик освобождается от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств если докажет, что данные обстоятельства вызваны отсутствием денежных средств на бюджетном счёте заказчика.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно в течение 3 (трех) дней известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне договора, не выполнившей свои обязательства по договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то каждая из сторон будет вправе отказаться от исполнения договора. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

8. Порядок разрешения споров

8.1 Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего договора.

8.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимо законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

9.3. В случае возникновения у сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1. и 9.2. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1. и 9.2. настоящего Договора другой стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

9.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов 9.1. и 9.2. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 9.1. и 9.2. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п. 9.1. и 9.2. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 9.3. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

10. Расторжение договора

10.1. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Расторжение договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего договора.

10.3. В случае расторжения договора по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему договору в срок не превышающий трёх банковских дней, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по настоящему договору.

10.4. Требование о расторжении договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего договора.

10.5. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) условиями настоящего договора Заказчик вправе отказаться от исполнения, договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора, если иной срок расторжения не указан в уведомлении, и соглашении о расторжении договора, которое Поставщик обязан подписать и передать Заказчику в течение двух рабочих дней с момента их получения.

11. Срок действия договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу с _______________ и действует по ______________ года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

12.2. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью

12.3. К договору прилагается Спецификация, График поставки.

12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной стороны, она обязана уведомить об этом другую сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной руководителем, главным бухгалтером с проставлением фирменной печати. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.

12.5. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.7. Спецификация (Приложение 1) является неотъемлемой частью договора.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №__________

от «_____»____________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

СВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКА О ПОСТАВЛЯЕМОМ ИМ ТОВАРЕ

(заполняется Заказчиком совместно с Поставщиком при заключении договора из сведений, содержащихся в заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор)

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет: поставка товара «Моющие и чистящие средства» для МАДОУ №15 «Югорка»

Общие требования к товарам:

Весь поставляемый Товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с действующими стандартами, четко соответствовать описанию, указанному в Техническом задании.

Маркировка Товара должна содержать: условное обозначение Товара, товарный знак или наименование фирмы-изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

Упаковка Товара должна обеспечивать целостность и сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации. При обнаружении повреждений упаковки во время приемки Товара указанный Товар подлежит немедленной замене без вскрытия упаковки.

Результаты исполнения Контракта, и информация о поставленном Товаре отражаются в акте приема-передачи Товара, который направляется Поставщику. В случае выявления несоответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Техническим заданием и Контрактом Заказчик в те же сроки, направляет Поставщику в письменной форме мотивировочную претензию с обоснованием отказа в приемке Товара.

Поставляемый Товар не должен быть бывшим в эксплуатации.

Эквивалентом является Товар, соответствующий по описанию, характеристике, составу и регламентирующим документам Товару, указанному в Техническом задании.

Весь Товар должен быть новым и соответствовать сроку годности. Качественные и количественные характеристики Товара должны соответствовать описанию, указанному в настоящем Техническом задании, а также действующим стандартам и техническими регламентам.

Поставщик должен предоставить всю необходимую документацию на русском языке, включающую инструкции по использованию, паспорта, сертификаты соответствия, подтверждающие качество Товара другие необходимые документы. Товар должен отвечать требованиям безопасности, согласно ГОСТам РФ, ТУ регистрационным удостоверениям и другим нормам, действующим на данный вид Товара.

Минимальный срок гарантии на Товар, предлагаемый участником размещения заказа должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки в учреждение. Остаточный срок годности всей поставляемой продукции (на момент поставки) должен составлять не менее 70% от установленного предприятием - изготовителем срока годности.

2. Описание объекта закупки его количественные и качественные характеристики.

2.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, описанным в настоящем техническом задании:

- Посмотреть таблицу с данными

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Прилагается отдельным файлом

При отсутствии соответствующего обязательного требования в п. 4.2 к информационной карте либо в Техническом задании – данный абзац следует исключить из текста заявки. ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.03.2023 по 04.04.2023Место предоставления документации:АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» (https://lot-online.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется