Тендер - Поставка высокомодульного углеродного волокна ВМУ430 №242582741

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_Договора_поcтавки_.docx
• Извещение.pdf

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

1. Способ закупки: Мелкая закупка

2. Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому стандарту

закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»: СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)

Проведение МЗ при закупки стоимостью до 2-х миллионов рублей с НДС

(включительно) для любых видов продукции

3. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью

"Центротех-Инжиниринг"

4. Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,

198097, Санкт-Петербург г, МО Нарвский вн.тер.г., Стачек пр- кт, 47, лит. Л,

пом. 37Н

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,

198097, Санкт-Петербург г, МО Нарвский вн.тер.г., Стачек пр- кт, 47, лит. Л,

пом. 37Н

Контактное лицо: Чижиков Вадим Иванович

Контактный телефон/факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5. Предмет договора: Поставка высокомодульного углеродного волокна ВМУ430

6. Состав, объем и количество товаров: в соответствии с условиями проекта

договора.

7. Срок (период) поставки товара: в соответствии с условиями проекта договора.

8. Условия поставки товара: в соответствии с условиями проекта договора.

9. Место поставки товара: В соответствии с условиями проекта договора

10. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Восемьсот

шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС.

11.

Соответствующие коды товаров в соответствии с классификаторами

ОКВЭД 2, ОКПД 2: ОКВЭД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.60.1, ОКПД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.60.14.120.

12.Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования,

связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям

заказчика: в соответствии с условиями технического задания.

13.Форма, сроки и порядок оплаты товара: в соответствии с условиями проекта

договора.

14.Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других

обязательных платежей): в соответствии с условиями проекта договора.

15.Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление

документации, если такая плата установлена: настоящая документация о

закупке размещена в открытом доступе; для данного способа закупки

предоставление документации о закупке не предусмотрено.

16. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в

закупке: не предьявляются.

17.Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие

в закупке: для данной закупки не устанавливаются.

18. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным

требованиям:

Требование к участникам закупки

Перечень документов

участник закупки должен обладать гражданской

правоспособностью в полном объеме для

заключения и исполнения договора по

результатам закупки, в том числе:

быть

зарегистрированным

в

качестве

юридического лица в установленном в РФ

порядке (для российских юридических лиц);

быть

зарегистрированным

в

качестве

индивидуального

предпринимателя

в

установленном в РФ порядке (для российских

индивидуальных предпринимателей);

быть зарегистрированным в качестве субъекта

гражданского

права

в

соответствии

с

законодательством государства по месту

нахождения (для иностранных участников);

если исполнение договора предусмотрено на

территории РФ:

иметь право на ведение деятельности в предоставление документов,

соответствии с законодательством РФ (для подтверждающих

российских участников);

соответствие

указанным

иметь право на ведение деятельности в

соответствии с законодательством государства

по месту нахождения такого участника закупки

и в соответствии с законодательством РФ (для

иностранных участников);

либо

если исполнение договора предусмотрено на

территории иностранного государства:

иметь право на ведение деятельности в

соответствии с законодательством РФ (для

российских участников);

иметь право на ведение деятельности в

соответствии с законодательством государства

по месту нахождения такого участника закупки

(для иностранных участников);

иметь право на ведение деятельности в

соответствии с законодательством государства

по месту исполнения договора (для российских

требованиям, не требуется

и иностранных участников);

не находиться в процессе ликвидации (для

юридического лица), не быть признанным по

решению арбитражного суда несостоятельным

(банкротом);

не являться организацией, на имущество

которой в части, необходимой для выполнения

договора, наложен арест по решению суда,

административного

органа

и

(или)

деятельность, которой приостановлена;

соответствовать требованиям, установленным

на основании поручений Правительства РФ:

должен раскрыть информацию в отношении

всей

цепочки

собственников,

включая

бенефициаров (в том числе конечных);

не находиться в реестре недобросовестных

поставщиков, ведущемся в соответствии с

положениями Федерального закона от 18 июля

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических

лиц».

19. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для

данной закупки не предусмотрено.

20. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения

итогов закупки: для данной закупки не устанавливаются.

21.Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной

закупки не предусмотрено.

22. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной

закупки не предусмотрено.

23.Контрагент: Общество с ограниченной ответственностью «Завод углеродных

и композиционных материалов», ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7248.

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Челябинск, а/я 4434

24. Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут

быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки,

закупочной комиссии: Арбитражный комитет АО «ТВЭЛ» (АК ТВЭЛ) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

25. Горячая линия для направления сообщений о нарушениях: - электронный

почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; - телефон с автоответчиком для приема

устных сообщений: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

26. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: проект договора;

Приложение 2: техническое задание.

Договор поставки №

г. Санкт-Петербург « » январь 2023 года

Общества с ограниченной ответственностью «Центротех-Инжиниринг» (ООО «Центротех-Инжиниринг»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Бирюкова Виктора Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Завод углеродных и композиционных материалов» (ООО «ЗУКМ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Зорина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Товар» - предметы, указанные в п .2.1 настоящего Договора, характеристики которых перечислены в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является поставка высокомодульного углеродного волокна (ВМУ), далее Товар в обусловленные настоящим Договором сроки в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническим заданием (приложение №3 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить переданный Товар.

2.2. Поставка Товара осуществляется в соответствии со Спецификацией, дополнительно подписываемой Сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В Спецификации указывается:

- наименование Товара,

- количество Товара,

- цена поставляемой партии Товара, в т.ч. НДС,

- сроки поставки,

- наименования, адреса грузополучателя и грузоотправителя,

- дополнительная информация.

2.3. В случае разночтений между условиями настоящего Договора и Спецификацией, приоритетное значение имеет Спецификация.

2.4. Товар в количестве, указанном в Спецификации, должен быть поставлен в соответствии с указанными в ней сроками.

2.5. Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида Товара, и/или цели его использования, а также документам, подтверждающим качество Товара.

2.6. Количество фактически поставленного Поставщиком Товара может отличаться от количества, указанного в Спецификации не более, чем на 5 (пять) %. Поставка Товара в количестве, отличающимся от указанного в Спецификации, но в указанных в настоящем пункте пределах, является надлежащим исполнением Поставщиком своей обязанности по поставке Товара.

2.7. По истечении отчетного периода либо по требованию одной из Сторон Стороны проводят сверку фактически поставленного Товара с данными, указанными в Спецификации, оформленной в отчетном периоде (периоде, указанном в требовании одной из Сторон). Стороны договорились, что под отчетным периодом понимается период с даты заключения настоящего Договора и до окончания текущего календарного года. В дальнейшем отчетным периодом является календарный год. Последним отчетным периодом является период с начала последнего года действия настоящего Договора и до даты окончания срока его действия.

В течение 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за окончанием отчетного периода, либо после получения соответствующего требования одной из Сторон о проведении сверки Стороны составляют Акт сверки взаимных расчетов с указанием фактически поставленного Товара и его стоимости, исходя из цены за единицу измерения Товара, указанной в Спецификации.

Акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченными представителями Сторон, является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Если количество фактически поставленного Товара превысит количество Товара, указанное в Спецификации, Покупатель обязуется в течение 3 (трёх) банковских дней с момента подписания Акта сверки взаиморасчетов произвести доплату разницы между фактически произведенной оплатой и стоимостью фактически поставленного Товара. Если количество фактически поставленного Товара окажется меньше указанного в Спецификации, разница между фактически произведенной оплатой и стоимостью фактически поставленного Товара подлежит

возврату Покупателю в течение 3 (трёх) банковских дней с момента подписания Акта сверки взаиморасчетов.

2.8. Технические, функциональные и качественные характеристики Товара определяются Техническим заданием (приложение №3 к настоящему Договору).

2.9. Место доставки каждой партии Товара определено Сторонами в Спецификации.

2.10. Поставщик гарантирует, что поставляемый им Товар принадлежит ему на законных основаниях, не находится в залоге, под арестом или под каким-либо иным обременением.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена единицы Товара указывается в Спецификации приложения № 1 к настоящему Договору.

3.2. Общая цена Договора складывается из фактически поставленного Поставщиком количества Товара в соответствии со Спецификацией.

3.3. Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Восемьсот шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто тридцать шесть тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, общее количество поставляемого Товара может отличаться от объема указанного в спецификации в большую или меньшую сторону, но не более чем на 5 %

3.4. Цена Товара включает: расходы Поставщика по изготовлению или приобретению, погрузку Товара в соответствии с настоящим Договором, в том числе: цену тары, упаковки и маркировки Товара, налоги, сборы и обязательные платежи.

3.5. Порядок оплаты: партия Товара подлежит 100% предоплате в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату. предоплату Товара.

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка Товара должна осуществляться в сроки, установленные в Спецификации.

4.2. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара с предварительным уведомлением Покупателя не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой поставки.

4.3. Поставка Товара осуществляется путем его выборки со склада Поставщика (самовывоз) по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, г. Челябинск, территория Челябинского электродного завода, в следующем порядке:

4.3.1. Поставщик направляет Покупателю уведомление о готовности Товара к отгрузке.

4.3.2. Покупатель вправе осуществить выборку (самовывоз) Товара самостоятельно или поручить перевозчику, о чем уведомляет Поставщика.

4.3.3. Покупатель должен осуществить выборку Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения от Поставщика уведомления о готовности Товара к отгрузке, согласовав с Поставщиком не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до срока выборки Товара подачу транспортных средств под погрузку, а также их количество, виды и иные необходимые условия погрузки.

4.3.4. Поставщик предоставляет Товар готовым для погрузки на транспортное средство Покупателя/перевозчика в течение 2 (двух) часов с момента прибытия транспортного средства Покупателя/перевозчика на склад Поставщика, если иной срок письменно не согласован Сторонами.

4.3.5. Погрузка Товара на транспорт Покупателя/перевозчика осуществляется силами Поставщика, с участием представителя Покупателя/перевозчика. По итогам погрузки Покупатель имеет право на проведение контрольного взвешивания погруженного Товара.

4.4. Покупатель не вправе отказаться от принятия поставленного Товара, если он соответствует Спецификации.

4.5. Поставляемый Товар должен быть затарен (упакован) в обычно применяемую для него тару (упаковку). Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит, сертификат на упаковку не выписывается. Маркировка Товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.

4.6. Поставщик одновременно с Товаром передаёт Покупателю следующие документы:

- товарная накладная по форме ТОРГ-12 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ № 132 от 25.12.1998г.) или универсальный передаточный документ по форме, предусмотренной в Письме ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ (далее – УПД),

- документ, подтверждающий качество Товара (паспорт или сертификат качества),

- счет-фактура (если УПД не оформляется).

4.7. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара с момента предоставления Товара в распоряжение Покупателя/перевозчика в месте выборки. Товар считается предоставленным в распоряжение Покупателя, когда к сроку, предусмотренному настоящим Договором, Товар готов к передаче в надлежащем месте и Покупатель в соответствии с условиями настоящего Договора осведомлен о готовности Товара к передаче.

4.8. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара по товарной накладной или УПД представителю Покупателя при предъявлении им надлежащим образом оформленных в соответствии с действующим законодательством полномочий, включающих:

- точное наименование и количество/вес получаемого Товара;

- номер и дата Договора и Спецификации, в соответствии с которыми осуществляется поставка;

- указание полного имени, должности уполномоченного Покупателем лица и его подпись.

4.9. Риски случайной гибели и случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю/перевозчику по товарной накладной или УПД.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

5.2. При нарушении срока поставки Товара по Спецификации Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, не поставленного в установленный настоящим Договором срок, за каждый календарный день просрочки.

5.3. При нарушении Покупателем срока выборки Товара Покупатель по письменному требованию Поставщика уплачивает неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, не выбранного в установленный настоящим Договором срок, за каждый календарный день просрочки, но всего не более 10 % от стоимости невыбранного в срок Товара.

5.4. При нарушении Покупателем сроков оплаты Товара, Покупатель по письменному требованию Поставщика уплачивает неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной в установленный Договором срок денежной суммы за каждый календарный день просрочки.

5.5. Уплата неустойки осуществляется виновной стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования второй стороны. При непредъявлении требования неустойка не начисляется.

5.6. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств в натуре.

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

• Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
• Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу, указанному в Спецификации.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

• Покупатель обязан принять переданный ему Товар за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящим Договором или действующим законодательством.
• Покупатель обязан совершить все необходимые с его стороны действия для обеспечения передачи ему и получения им соответствующего Товара.
• Порядок приемки Товара по количеству и качеству определяется в соответствии с Инструкциями Госарбитража, с изменениями внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ, от 22.10.1997 №18, «О порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» №П-6 и «О порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» №П-7, в части, не противоречащей Гражданскому Кодексу РФ, и в части, не противоречащей условиям настоящего Договора.
• Приёмку осуществляет надлежащим образом уполномоченный представитель Покупателя при предъявлении соответствующего документа, подтверждающего его полномочия, и документа, удостоверяющего его личность. При непредъявлении Покупателем на момент приёмки Товара указанных в настоящем пункте документов или их ненадлежащем оформлении, а также неисполнении или ненадлежащем исполнении Покупателем иных обязанностей Поставщик вправе приостановить исполнение или отказаться от исполнения своих обязательств по поставке Товара (п. 2 ст. 328 Гражданского кодекса Российской Федерации).Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.
• Осмотр Товара и его проверка по количеству упаковочных мест и качеству упаковки производятся в день предоставления Товара Покупателю/перевозчику по месту выборки. Подписи Сторон на соответствующих товаросопроводительных документах подтверждают надлежащее количество упаковочных мест и качество упаковки Товара.
• Приёмка Товара по внутритарному количеству и качеству производится Покупателем в одностороннем порядке на его складе в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки.
• В случае обнаружения при приемке Товара нарушения условий настоящего Договора о количестве и качестве Товара Покупатель приостанавливает приемку и незамедлительно уведомляет Поставщика о необходимости прибытия для проведения совместной с Поставщиком проверки Товара в течение 24 часов с момента получения уведомления. По результатам указанной проверки Стороны должны составить двусторонний акт выявленных недостатков и согласовать порядок устранения нарушений. Если по истечении 24 часов с момента направления уведомления Поставщик не явился на совместную приемку, приемка производится Покупателем в одностороннем порядке с обязательным оформлением Акта о расхождении Товара по количеству, качеству, номенклатуре. Акт отправляется Покупателем Поставщику совместно с претензией.
• Выявленные при приёмке и перечисленные в акте недостатки Товара Поставщик обязан устранить в течение 30 (тридцати) календарных дней, если более длительный срок не будет согласован Сторонами.
• Поставщик не несёт ответственности за механическую порчу, ущерб и утрату Товара, с даты передачи Товара Покупателю и подписания товаросопроводительных документов.
• По истечении срока, указанного в п. 7.6. настоящего Договора, при отсутствии претензий Покупателя Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым Покупателем.
• Качество Товара должно соответствовать стандартам и/или техническим условиям, действующим на момент поставки, указанным в Спецификации, и удостоверяться паспортом (сертификатом) качества. Гарантийный срок устанавливается в соответствии с паспортом (сертификатом) качества на Товар. Претензии о ненадлежащем качестве Товара принимаются Поставщиком в течение установленных гарантийных сроков. При получении претензии о ненадлежащем качестве Товара, выявленном в течение гарантийного срока, Поставщик обязан рассмотреть ее и не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии осуществить замену Товара, в отношении которого будет доказано несоответствие требуемого качества, за свой счет, а в случае, когда замена невозможна, Поставщик обязуется в этот же срок возвратить денежные средства, уплаченные за Товар Покупателем. Транспортные расходы, связанные с заменой, осуществляются за счет Поставщика.

8. ГАРАНТИЯ

• Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации). Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору).
• Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.

Срок гарантийной эксплуатации: не менее 1 (одного) года.

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (форма установлена в приложении № 2 к настоящему Договору).

• Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.
• Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

- в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

9.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании платежного поручения с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

9.3. Порядок оплаты Товара указан в Спецификации.

9.4. Поставщик направляет Покупателю документы, предусмотренные п. 4.6 Договора после отгрузки каждой партии Товара.

9.5. Документы, указанные в п. 9.4 Договора направляются Поставщиком на адрес электронной почты Покупателя: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

9.6. Обмен электронными данными

9.6.1. Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

- счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке

товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@);

- приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

9.6.2. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

9.6.3. Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

9.6.4. Положения пунктов 9.6.1, 9.6.2 настоящего Договора не ограничивают стороны в возможности выставления и получения указанных в пункте 9.6.1. настоящего Договора документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, при возникновении такой необходимости.

9.6.5. В случае, если поставляемая по настоящему Договору Продукция (часть Продукции), входит в утвержденный Правительством РФ Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости на территории Российской Федерации, положения пункта 9.6.4 настоящего Договора не подлежат применению, а использование электронного документооборота при выставлении и получении электронных документов, указанных в пункте 9.6.1 настоящего Договора, является для Сторон обязательным.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, предусмотренных в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от общей стоимости не поставленного в срок Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, за каждый день просрочки.

• В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара.
• В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.
• Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.
• Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
• В случае расторжения Договора по решению суда, по соглашению сторон или в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных Поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2023, а в части исполнения взаимных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

12. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ

12.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

12.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

12.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

12.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

13.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

14.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

14.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

15. УВЕДОМЛЕНИЯ

15.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору или иных условий Договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий Договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении Договора с ним.

16. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

16.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям,

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

16.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта/подпункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте/подпункте информации, а равно получение Поставщиком соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

17. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

17.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны) и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме заверенных Стороной копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

17.3. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные

с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

В случае изменения, указанного выше адреса электронной почты, Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

В случае обмена в рамках исполнения Договора информацией, составляющей государственную тайну, все споры разногласия или требования, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

17.4. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

17.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Образец акта приема-передачи Товара;

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными

Грузополучатель:

198097, г. Санкт-Петербург пр-кт Стачек,

д. 47, литера Л, пом. 37-Н

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2/ КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

19. ПОДПИСИ СТОРОН - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № к Договору

№ от « » января 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ № _________ от «__» ___________ 2023 года

к Договору поставки _________ от «__» ___________ 2023 года

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Восемьсот шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто тридцать шесть тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек. Оплате подлежит фактический объем поставленного товара с учетом допуска на массу, указанного в табличной части настоящего Приложения.

Грузополучатель: Санкт-Петербургский филиал общества с ограниченной ответственностью «Центротех-Инжиниринг» (СПФ ООО «Центротех-Инжиниринг»)

198097, г.Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.47.

Грузоотправитель: ООО «ЗУКМ», г. Челябинск, территория Челябинского электродного завода.

Количество фактически поставленного Поставщиком Товара может отличаться от 50 кг в большую или меньшую сторону, но не более чем на 5%.

Срок поставки: до 31.07.2023 г.

Оплата Товара: партия Товара подлежит 100% предоплате в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату, в соответствии с условиями Договора поставки.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2 к Договору

№ - от « » января 2023 года

========================================================================

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБРАЗЕЦ)

№ __________________ от «____»_________ 20__ г.

К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № __________________ от «____»_________ 20__ г.

Общества с ограниченной ответственностью «Центротех-Инжиниринг» (ООО «Центротех-Инжиниринг»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Бирюкова Виктора Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Завод углеродных и композиционных материалов» (ООО «ЗУКМ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Зорина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял партию следующего Товара согласно Спецификации №________ от «___»______________2023 г. (приложение № 1 к Договору):

Высокомодульное углеродное волокно ВМУ430-12К СТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Аналогичная замена: Высокомодульное углеродное волокно UMT430-12К-ЕР СТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2018. в количестве 50 кг.

Стоимость поставленного Товара составляет:

Товар отвечает техническим требованиям Договора.

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара: счёт, счёт-фактура, товарную накладную по форме ТОРГ-12.

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Покупателю.

- Посмотреть таблицу с данными

======================================================================

- Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание

Общество с ограниченной

ответственностью

«Центротех-Инжиниринг»

(ООО «Центротех-Инжиниринг»)

_____________ № _______________

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный

директор

«Центротех- Инжиниринг»

ООО

______________ В.В. Бирюков

«______» __________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку высокомодульного углеродного волокна ВМУ430

Предмет поставки: высокомодульное углеродное волокно ВМУ430

Санкт-Петербург

2023

Техническое задание

на поставку высокомодульного углеродного волокна ВМУ430

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

2

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Высокомодульное углеродное волокно ВМУ430-12К СТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Аналогичная замена: углеродное волокно UMT430-12К-ЕР СТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2018.

Компании изготовители: ООО «ЗУКМ»( г.Челябинск), ООО «Аргон» (г.Балаково-1), ООО

«Алабуга-Волокно (г.Елабуга), АО «Юматекс (г.Москва)»

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое углеродное волокно должно быть новым, изготовленным в 2023 году, не

бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом,

свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

20.60.14.120

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготовления углепластиковых изделий.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация в соответствии с технической документацией Заказчика.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) товаров

В соответствии с паспортом изготовителя на углеродное волокно:

- количество филаментов (элементарных нитей) –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(12К);

- среднее значение прочности при растяжении комплексной нити в микропластике, не менее –

2,5 ГПа;

- среднее значение модуля упругости при растяжении комплексной нити в микропластике –

430 ГПа;

- отклонение фактического модуля упругости от номинального - ±3 %;

- содержание аппрета – 1,0 ÷ 1,7 % (возможно изменение доли аппрета по согласованию с

Заказчиком);

- тип аппрета - ЕР (совместимый с эпоксидными связующими);

- номинальная линейная плотность – 720 текс;

- отклонение фактической линейной плотности от номинальной – ±3 %;

- плотность – 1,83-1,87 г/см3;

- удлинение при разрыве комплексной нити в микропластике – 0,9 %.

- масса волокна на паковке – не менее 0,6 кг .

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Маркировка осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых

актов Российской Федерации.

Наклеенный ярлык с внутренней стороны паковки с указанием:

- компании Изготовителя, страна;

- название марки углеродного волокна с указанием количества филаментов, типа

применяемого аппрета;

- номер стандарта на произведенную продукцию;

- № лота;

- № партии;

3

- масса углеродного волокна на паковке.

Участник закупки должен принять во внимание, что все ссылки на товарные знаки, знаки

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные

образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя,

носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может

представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные

образцы, места происхождения товара или наименования производителей, при условии,

что произведенные замены полностью совместимы между собой, по существу

равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству указанную продукцию.

Параметры определения соответствия аналогов (эквивалента) представлены в п.4.1.

настоящего технического задания."

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

Углеродное волокно поставляется в бобинах в специальной упаковке, соответствующей

стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.

Поставщик должен обеспечить упаковку бобин с углеродным волокном, способную

предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту

назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Вся упаковка и маркировка

на ней должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской

Федерации.

Каждая бобина с углеродным волокном должна быть запаяна в полиэтиленовую пленку;

бобины с углеродным волокном должны поставляться в картонной коробке; в коробке

бобины должны быть установлены в гнезда картонного сепаратора, предохраняющего от

ударов их друг о друга в процессе транспортировки.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую

сохранность углеродного волокна при его хранении и транспортировании.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с договором поставки.

Входной контроль поставленного материала осуществляется Заказчиком.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

В соответствии с договором поставки.

Исполнитель передает заказчику паспорт или сертификат качества на поставляемый

материал.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Условия транспортировки должны исключать деформацию и повреждение целостности

упаковки и углеродного волокна.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Полная защита от атмосферных осадков.

Не допускается попадание влаги и других жидкостей на углеродное волокно.

4

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

Требования к сроку хранения и сроку использования материала – в соответствии с

паспортом или сертификатом качества Изготовителя. Гарантийный срок эксплуатации:

не менее 1 (одного) года.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемый материал, по качеству, должен соответствовать характеристикам,

указанным в паспорте или сертификате качества Изготовителя.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки – до 31.07.2023г.

Количество поставки – 50 кг.

Допустимое отклонение поставки - ±5%, не более.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№

п/п

Наименование приложения

Номер

страницы

Без приложений

Зам. директора филиала –

Главный конструктор урановых ГЦ

Д.В. Яценко

Начальник конструкторско-технологического отдела

Д.С. Васильев

Специалист ПЗА

М.Ю. Порунова

ЗГД по безопасности

А.А. Загвоздкин

Начальник МТО

В.И. Чижиков

5