Тендер - Поставка моющих, чистящих средств №242494174

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Спецификация_НМЦК_моющих,_чистящих_Ожегова ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №1

к контракту на поставку товара

№ от « » марта 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта_на_поставку_моющих,_чистящих_Ожегова ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

КОНТРАКТ №

на поставку товара

г. Кирово-Чепецк « » марта 2023г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 города Кирово-Чепецка (МБДОУ детский сад № 10), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Сазановой Елены Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ____________ действующий на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 44-ФЗ), в целях реализации муниципальной программы «Развитие образования», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Заказчик обязуется принять и оплатить, а Поставщик обязуется поставить Заказчику моющие, чистящие средства (далее - Товар), согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту).

1.2. Наименование, характеристики, количество Товара предусмотрены в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Срок поставки Товара: с 29.03.2023г. по 17.04.2023г. согласно графика рабочего времени учреждения: с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:00 часов, автотранспортом Поставщика и за его счет. Поставщик вправе поставить Товар Заказчику в установленном контрактом порядке досрочно.

1.4. Место поставки товара (по согласованию с Заказчиком):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Кирово-Чепецк, ул.Сергея Ожегова, д.3. Выгрузка товара в помещения Заказчика осуществляется силами «Поставщика» и за его счет.

1.5. Настоящий Контракт заключен у единственного Поставщика в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 № 44-ФЗ и является основанием для оплаты по настоящему Контракту, идентификационный код закупки: ИКЗ –.

Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ____ рублей (прописью) рублей 00 копеек. В цену Контракта включены все расходы Поставщика по предмету Контракта, в том числе стоимость поставляемого товара, транспортные расходы, стоимость маркировки, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. В соответствии с п.2 ч.13 ст.34 ФЗ № 44-ФЗ сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.4. Заказчик оплачивает поставленный Товар после подписания Сторонами товарной накладной на основании счета (счета–фактуры) для оплаты поставленного Товара.

2.5. Оплата поставленного Товара производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара, согласно счета (счет-фактуры).

3. Качество товара и гарантийные обязательства

3.1. Товар должен быть надлежащего качества. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям нормативных документов, установленных действующим законодательством РФ и отвечать требованиям Заказчика. При поставке товара Заказчику передается комплект документации, подтверждающий качество товара. Комплект документации должен включать в себя сертификаты соответствия и другие документы, удостоверяющие качество товара.

3.2. Поставщик предоставляет гарантии на весь объем поставляемого товара. Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента доставки товара и подписания счета (счета-фактуры) и товарной накладной.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом. На Товаре не должно быть механических повреждений.

3.4. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

3.5. «Поставщик» гарантирует, что на момент заключения Контракта товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

4. Обязанности Сторон

4.1. «Поставщик» обязан:

4.1.1. Осуществить поставку Товара Заказчику в полном соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Контракту).

4.1.2. Уведомить Заказчика обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, названия, банковских реквизитов, реорганизации и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Контракту, в течение 5-ти рабочих дней со дня возникновения изменений.

4.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение настоящего Контракта.

4.1.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.1.5. Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного Товара.

4.2. Обязанности «Заказчика»:

4.2.1. Принять поставленный Товар согласно счета (счета–фактуры) и товарной накладной, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.2.2. Произвести оплату за поставленный Товар в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Поставщик» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее - Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, Правила).

5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

5.4. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Заказчик» направляет «Поставщику» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных «Поставщиком», за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

5.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, Правила), за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафов.

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере _____ (прописью) рубль 00 копеек, что составляет 10 % цены Контракта.

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.9. Уплата пени, штрафа, а также возмещение убытков не освобождает «Стороны» от исполнения обязательств по Контракту.

5.10. Заказчик оставляет за собой право оплатить «Поставщику» стоимость поставленного товара за вычетом неустойки (штрафа, пени), в случае просрочки исполнения последним своих обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.11. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в Контракте, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Порядок поставки и приемки Товара
6.1. Поставка Товара по настоящему Контракту осуществляется в соответствии с разделом 1 настоящего Контракта.
6.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.
6.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.
6.4. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 3 (трех) дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает товарную накладную и/или счет/счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.
6.5. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и направляет его Поставщику.
6.6. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 3 (трех) дней с момента получения акта, указанного в пункте 6.5. Контракта. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.
6.7. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
6.8. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.
6.9. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент передачи Товара, при подписании товарной накладной. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику. Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара в момент подписания товарной накладной (при отсутствии разногласий по качеству и количеству товара).

Порядок расторжения и изменения Контракта

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его «Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

7.2. Изменение положений Контракта возможно с соблюдением требований действующего законодательства и по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к Контракту. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью и после их подписания Сторонами вступают в силу.

7.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа «Стороны» настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством. В случае возникновения необходимости в оказании меньшего количества объема услуг или полного отсутствия необходимости в оказании услуг, Контракт расторгается по соглашению сторон.

7.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в соответствии с п.7.3 настоящего Контракта.

7.5. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

7.6. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях:

7.6.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

7.6.2. Если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

7.7 В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8. Риск случайной гибели

8.1. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения Товара при его транспортировке к месту передачи несет Поставщик.

9. Прочие условия

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае возникновения споров по Контракту стороны принимают меры к решению их путем переговоров. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров Стороны могут обратиться для рассмотрения спора в Арбитражный суд Кировской области с соблюдением претензионного порядка. Стороны устанавливают, что претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента направления претензии.

9.3. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон.

9.4. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является Спецификация (Приложение №1 к настоящему Контракту).

9.5. Ответственное лицо за прием товара по Контракту со стороны «Заказчика» - Казакова Елена Николаевна (83▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, со стороны «Поставщика» -

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту на поставку товара

№ от « » марта 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными