Тендер - Поставка хозяйственных товаров (чистящие средства) №242372981

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть81 Извещение о проведении электронного аукциона от 24.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000025

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

по адресу Заказчика (ГБУЗ ЯО Борисоглебская ЦРБ,152170, Ярославская область, п. Борисоглебский, ул. Красноармейская, д. 23а).

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 54590.05 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии со ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ //УФК по Ярославской области г. Ярославль

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК.docx

Проект контракта

1 Проект контракта.docx

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки.docx

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования_к_заявке_аукцион с 01.04.2022 (товары).docx

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Требования_к_заявке_аукцион с 01.04.2022 (товары).docx

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по её заполнению

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к требованиям

к содержанию, составу заявки

на участие в закупке и инструкции

по её заполнению

Информация о характеристиках, соответствующих показателям, установленным в описании объекта закупки,

товарный знак (при наличии у товара товарного знака), информация о наименовании страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира

- Посмотреть таблицу с данными

* заполняется в соответствии с требованиями документа «Описание объекта закупки». При этом участник закупки указывает четко показатели предлагаемого к поставке товара, не допускается использование слов «не менее», «не более», «или», а также символов ≥, ≤, ˃, ˂.

Требования_к_заявке_аукцион с 01.04.2022 (товары).docx.pdf

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по её

заполнению

1. Информация и документы об участнике закупки:

Решение о согласии на совершение или о последующем

одобрении крупной сделки

Документы, подтверждающие соответствие участника

закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

Документы, подтверждающие соответствие участника

закупки дополнительным требованиям, установленным в

соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких

требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если

иное не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ

Декларация о соответствии участника закупки требованиям,

установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31

Федерального

закона

№ 44-ФЗ

Реквизиты счета участника закупки, на который в

соответствии с законодательством Российской Федерации

осуществляется перечисление денежных средств в качестве

оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов

исполнения контракта,

2. Предложение участника закупки в отношении объекта

закупки*

Предоставляется, если требование о наличии

такого решения установлено законодательством

Российской

Федерации,

учредительными

документами юридического лица и для

участника закупки заключение контракта на

поставку товара, выполнение работы или

оказание

услуги,

являющихся

объектом

закупки, либо внесение денежных средств в

качестве обеспечения заявки на участие в

закупке, обеспечения исполнения контракта

является крупной сделкой

Не требуется предоставлять

Не требуется предоставлять

Требуется предоставить.

Предоставляются за исключением случаев, если

в соответствии с законодательством Российской

Федерации такой счет открывается после

заключения контракта

- характеристики предлагаемого участником

закупки товара, соответствующие показателям,

установленным в описании объекта закупки в

соответствии

с

частью 2 статьи

33

Федерального закона № 44-ФЗ, товарный знак

(при наличии у товара товарного знака)

- наименование страны происхождения товара в

соответствии

с

общероссийским

классификатором,

используемым

для

идентификации

стран

мира,

с

учетом

положений части 2 статьи 43 Федерального

закона № 44-ФЗ.

* рекомендуется предоставить по форме, указанной в

приложении №1 к требованиям к содержанию, составу

заявки на участие в закупке и инструкции по её

заполнению

Документы, подтверждающие соответствие товара, работы

или услуги требованиям, установленным в соответствии с

законодательством Российской Федерации

Иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок,

чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого

участником закупки товара. При этом отсутствие таких

информации и документов не является основанием для

отклонения заявки на участие в закупке

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

(Закупка

осуществляется

у

субъектов

малого

предпринимательства,

социально

ориентированных

некоммерческих организаций)

3. Информация и документы, предусмотренные

нормативными правовыми актами, принятыми в

соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального

закона № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об

осуществлении закупки установлены предусмотренные

Не требуется предоставлять

Допускается

Установлено

Не установлено

указанной статьей запреты, ограничения, условия

допуска). В случае отсутствия таких информации и

документов в заявке на участие в закупке такая заявка

приравнивается к заявке, в которой содержится

предложение о поставке товаров, происходящих из

иностранного государства или группы иностранных

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,

оказываемых иностранными лицами

Приложение №1 к требованиям

содержанию, составу заявки

а участие в закупке и инструкции

о её заполнению

Информация о характеристиках, соответствующих показателям, установленным в описании объекта

закупки,

товарный знак (при наличии у товара товарного знака), информация о наименовании страны

происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для

идентификации стран мира

№

п\п

Наименование

товара

Функциональные, технические и качественные

характеристики товара*

наименование

характеристики

значение

характеристики

Указание на

товарный знак

(при наличии у

товара товарного

знака)

Наименование

страны

происхождения

товара

1

* заполняется в соответствии с требованиями документа «Описание объекта закупки». При этом участник

закупки указывает четко показатели предлагаемого к поставке товара, не допускается использование слов «не

менее», «не более», «или», а также символов ≥, ≤, ˃, ˂.

к

н

п

Описание объекта закупки.docx

Описание объекта закупки

Поставка хозяйственных товаров (чистящие средства)для нужд ГБУЗ ЯО Борисоглебская ЦРБ

Требования, предъявляемые к качеству и безопасности поставляемого товара:

Поставщик должен гарантировать высокое качество поставляемого товара. Поставляемый товар не должен обладать, общетоксическим, раздражающим и аллергизирующим действием.

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый товар изготовлен в соответствии с требованиями производителя, не имеет дефектов и является новым товаром. Товар должен соответствовать требованиям: законодательства, в том числе:

- Федерального закона от 30 марта 1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

- Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

Поставщик обязан гарантировать, что условия хранения товара соответствовали требованиям производителя.

Требования, предъявляемые к упаковке поставляемого товара:

Поставка товара должна осуществляется в невозвратной таре, отвечающей его сохранность от повреждений при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту доставки.

- товар должен поставляться в стандартной заводской упаковке производителя;

- упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

- транспортировочная и потребительская тара должна иметь маркировку изделия;

- маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Требования, предъявляемые к отгрузке поставляемого товара:

Доставка товара, разгрузка до Заказчика осуществляется транспортом, силами и средствами Поставщика.

Все риски случайного повреждения или ухудшения качества товара в процессе ее доставки оплачивается Поставщиком.

Место поставки товара: по адресу Заказчика (ГБУЗ ЯО Борисоглебская ЦРБ,152170, Ярославская область, п. Борисоглебский, ул. Красноармейская, д. 23а).

Срок поставки товара: поставка Товара осуществляется с момента заключения контракта по 31 декабря 2023 года. Поставка товара осуществляется партиями по заявке Заказчика в течение 7 рабочих дня со дня подачи заявки Заказчиком. Заявки подаются Заказчиком или назначенным Заказчиком ответственным лицом по средствам телефонной или факсимильной, или электронной видов связи. Заявка должна содержать время и дату поставки, наименование, количество поставляемого Товара. Поставка и оплата Товара сверх указанного в заявке не допускается.

- Посмотреть таблицу с данными

Столбец «Наименование характеристики» изменению не подлежит.

* Дополнительные характеристики «Упаковка» и «Упаковка, с дозатором для порционной выдачи жидкого мыла, мл.» устанавливается в соответствии с потребностью заказчиков и спецификой деятельности организации.

** Участник закупки указывает четко показатели предлагаемого к поставке товара, не допускается использование слов «не менее», «не более», «или», а также символов ≥, ≤, ˃, ˂.

Описание объекта закупки.docx.pdf

Описание объекта закупки

Поставка хозяйственных товаров (чистящие средства)для нужд ГБУЗ ЯО Борисоглебская

ЦРБ

Требования, предъявляемые к качеству и безопасности поставляемого товара:

Поставщик должен гарантировать высокое качество поставляемого товара. Поставляемый товар

не должен обладать, общетоксическим, раздражающим и аллергизирующим действием.

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый товар изготовлен в соответствии с

требованиями

производителя,

не

имеет

дефектов

и

является

новым

товаром.

Товар должен соответствовать требованиям: законодательства, в том числе:

Федерального закона от 30 марта 1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения;

- Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого перечня

продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

Поставщик обязан гарантировать, что условия хранения товара соответствовали требованиям

производителя.

Требования, предъявляемые к упаковке поставляемого товара:

Поставка товара должна осуществляется в невозвратной таре, отвечающей его сохранность от

повреждений при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту доставки.

- товар должен поставляться в стандартной заводской упаковке производителя;

- упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

- транспортировочная и потребительская тара должна иметь маркировку изделия;

- маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и содержать:

наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату

выпуска и гарантийный срок службы.

Требования, предъявляемые к отгрузке поставляемого товара:

Доставка товара, разгрузка до Заказчика осуществляется транспортом, силами и средствами

Поставщика.

Все риски случайного повреждения или ухудшения качества товара в процессе ее доставки

оплачивается Поставщиком.

Место поставки товара: по адресу Заказчика (ГБУЗ ЯО Борисоглебская ЦРБ,152170,

Ярославская область, п. Борисоглебский, ул. Красноармейская, д. 23а).

Срок поставки товара: поставка Товара осуществляется с момента заключения контракта

по 31 декабря 2023 года. Поставка товара осуществляется партиями по заявке Заказчика в течение 7

рабочих дня со дня подачи заявки Заказчиком. Заявки подаются Заказчиком или назначенным

Заказчиком ответственным лицом по средствам телефонной или факсимильной, или электронной видов

связи. Заявка должна содержать время и дату поставки, наименование, количество поставляемого

Товара. Поставка и оплата Товара сверх указанного в заявке не допускается.

№

п/п

1.

Наименование

Универсальное

чистящее

средство

ОКПД2

20.41.44.190

4.

Порошок

чистящий

КТРУ

20.41.44.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Функциональные, технические и качественные

характеристики товара

наименование

характеристики

значение

характеристики

единица

Упаковка, мл.

Средство абразивное

Средство хлорсодержащее

Предназначено для

мытья посуды,

сантехоборудования,

облицовочной плитки,

полов и т.п.,

эффективно как в

горячей, так и в

холодной воде

Однородная

гелеобразная жидкость

≥ 1000 и ≤ 1500

Да

Да

Упаковка, г. *

≥ 350 и ≤ 550 **

Назначение

Внешний вид

Ед. изм.

Кол

-во

Литр;^куби

ческий

дециметр

400

Килограмм

40

7.

Паста чистящая

ОКПД2

20.41.44.110

9.

Средство для

удаления

накипи в

стиральных

машинах

ОКПД2

20.41.44.190

11.

14.

Назначение

Упаковка, г.

Назначение

Универсальная

чистящая паста с

дезинфицирующим

эффектом

≥ 500 и ≤ 600

Предназначено для

удаления накипи,

профилактики и

удаления известкового

налета в стиральных

машинах

≥ 500 и ≤ 1000

Упаковка, г.

Наличие антибактериального

Мыло

компонента

Да

туалетное

Наличие ароматической

жидкое

отдушки

Да

КТРУ

Упаковка,

с

дозатором

для

20.41.31.130порционной выдачи жидкого

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

мыла, мл. *

≥ 500 и ≤ 700 **

Марка мыла

Нейтральное (Н)

Мыло

Наличие антибактериального

Да

туалетное

компонента

твердое

КТРУ

Наличие ароматической

Да

20.41.31.110отдушки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Упаковка, г. *

≥ 90 и ≤ 120 **

Столбец «Наименование характеристики» изменению не подлежит.

Килограмм

50

Килограмм

9

Литр;^куби

ческий

дециметр

3

Килограмм

90

* Дополнительные характеристики «Упаковка» и «Упаковка, с дозатором для порционной выдачи

жидкого мыла, мл.» устанавливается в соответствии с потребностью заказчиков и спецификой

деятельности организации.

** Участник закупки указывает четко показатели предлагаемого к поставке товара, не допускается

использование слов «не менее», «не более», «или», а также символов ≥, ≤, ˃, ˂.

Обоснование НМЦК.docx

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

На основании требований статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 44-ФЗ) обоснование начальной (максимальной) цены контракта проведено в соответствии с методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд Ярославской области, утвержденные постановлением Правительства Ярославской области 24 декабря 2018 года № 951-п (далее – Методика).

- Посмотреть таблицу с данными

3.1.3.2

Информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе в сфере закупок

Запрос цен не осуществлялся, т.к. при анализе использованы иные источники информации

3.1.3.3

Ценовая информация, полученная из реестра контрактов при условиях, определенных п 4.8 разделом 4 Методики

Ценовая информация, полученная из реестра контрактов - не использована, т.к. т.к. при анализе использованы иные источники информации

3.1.3.4

Общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с п. 2-8 ч. 18 ст. 22 Федерального закона 44-ФЗ

Не использована - не использована, т.к. т.к. при анализе использованы иные источники информации

3.2

Нормативный метод

не использован

3.3

Тарифный метод

не использован

3.4

Проектно-сметный метод

не использован

3.5

Затратный метод

не использован

3.6

Иные методы

не использован

4

Расчет НМЦК

Расчет произведен по минимальному ценовому значению в соответствии с Методикой и представлен в таблице № 2

5

ИТОГО НМЦК, руб.

54 590,05 рублей

6

Дата подготовки обоснования НМЦК

22.03.2023г.

Таблица №2

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование НМЦК.docx.pdf

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

На основании требований статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 44-ФЗ) обоснование начальной (максимальной) цены контракта проведено в соответствии с методическими рекомендациями по

применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для

обеспечения нужд Ярославской области, утвержденные постановлением Правительства Ярославской области 24 декабря 2018 года № 951-п (далее – Методика).

№

п/п

1

3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

Показатели

Значение

Поставка хозяйственных товаров (чистящие средства) для нужд ГБУЗ ЯО Борисоглебская ЦРБ

Наименование объекта закупки

Используемый метод определения НМЦК

Метод сопоставимых рыночных

использован

цен (анализа рынка)

Основание для формирования

Информация о рыночных ценах идентичных товаров

НМЦК

Информация о ценах товаров получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или)

Сопоставимость условий закупки

финансовых условий поставок товаров; коэффициенты и(или) индексы для пересчета цен товаров с учетом различий в

характеристиках товаров, коммерческих и(или) финансовых условий поставок товаров заказчиком не использовались

Источники информации о ценах товаров (работ, услуг):

Информация о ценах товаров, работ,

Поставщик

Реквизиты запроса

Реквизиты ответа

услуг, полученная по запросу

(подрядчик, исполнитель)

(исх. №, дата)

(вх. №, дата)

заказчика не менее, чем у пяти

Поставщик № 1

Исх. б\н от 06.03.2023

Вх. от 15.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

поставщиков

(подрядчиков,

Поставщик

№

2

Исх.

б\н

от

06.03.2023

Вх. от 17.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

исполнителей),

осуществляющих

Поставщик № 3

Исх. б\н от 06.03.2023

Вх. от 17.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

поставки

идентичных

товаров,

Поставщик № 4

Исх. б\н от 06.03.2023

Без ответа

выполнение работ, оказание услуг

Поставщик № 5

Исх. б\н от 06.03.2023

Без ответа

(при их отсутствии – однородных),

данные о

которых имеются в

свободном доступе

Предложение о цене за ед. товара (работы, услуги), руб., без учета НДС

Наименование товара (работы, услуги)

Универсальное чистящее средство

Порошок чистящий

Паста чистящая

Средство для удаления накипи в стиральных машинах

Мыло туалетное жидкое

Мыло туалетное твердое

3.1.3.2 Информация,

полученная

в

результате размещения запросов цен

товаров, работ, услуг в единой

информационной системе в сфере

закупок

3.1.3.3 Ценовая информация, полученная из

реестра контрактов при условиях,

определенных п 4.8 разделом 4

Методики

3.1.3.4 Общедоступная

информация

о

рыночных ценах товаров, работ,

услуг в соответствии с п. 2-8 ч. 18

ст. 22 Федерального закона 44-ФЗ

3.2 Нормативный метод

№1

90,47

76,01

123,72

459,54

59,33

54,02

№2

94,99

79,81

129,91

482,52

62,30

56,72

№3

99,52

83,61

136,09

505,49

65,26

59,42

№4

-

№5

-

Запрос цен не осуществлялся, т.к. при анализе использованы иные источники информации

Ценовая информация, полученная из реестра контрактов - не использована, т.к. т.к. при анализе использованы иные источники

информации

Не использована - не использована, т.к. т.к. при анализе использованы иные источники информации

не использован

3.3

3.4

3.5

3.6

4

5

6

Тарифный метод

Проектно-сметный метод

Затратный метод

Иные методы

Расчет НМЦК

не использован

не использован

не использован

не использован

ИТОГО НМЦК, руб.

Дата подготовки обоснования

НМЦК

54 590,05 рублей

22.03.2023г.

Расчет произведен по минимальному ценовому значению в соответствии с Методикой и представлен в таблице № 2

Таблица №2

№ п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование товара (работы,

услуги) (позиция)

Универсальное чистящее средство

Порошок чистящий

Паста чистящая

Средство для удаления накипи в

стиральных машинах

Мыло туалетное жидкое

Мыло туалетное твердое

Диапазон за

единицу от Цмин

до Цмин + 25 %

Среднее

значение

цены

единицы,

руб.

Цмин

Цмин +

25 %

(Црын за ед.)

90,47

76,01

123,72

113,09

95,01

154,65

505,49

459,54

65,26

59,42

59,33

54,02

Цена 1

Цена 2

Цена 3

400

40

50

КП от

15.03.2023

№

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

90,47

76,01

123,72

КП от

17.03.2023

№

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

94,99

79,81

129,91

КП от

17.03.2023

№

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

99,52

83,61

136,09

кг

9

459,54

482,52

л

кг

3

90

59,33

54,02

62,30

56,72

Единиц

а

измерен

ия

Кол-во

(объем)

л

кг

кг

Среднее

квадратичн

ое

отклонение

(σ)

Коэффици

ент

вариации

(%) (V)

Однородно

сть цен

(ДА/НЕТ)

Расчетное

знач. цены

единицы

НМЦК по позиции

94,99

79,81

129,91

4,53

3,80

6,19

4,76

4,76

4,76

Да

Да

Да

90,47

76,01

123,72

36 188,00

3 040,40

6 186,00

574,43

482,52

22,98

4,76

Да

459,54

4 135,86

74,16

67,53

62,30

56,72

2,97

2,70

4,76

4,76

Да

Да

59,33

54,02

177,99

4 861,80

Итого:

54 590,05

Проект контракта.docx

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) №

на поставку хозяйственных товаров (чистящие средства) для нужд ГБУЗ ЯО Борисоглебская ЦРБ.

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

п. Борисоглебский «­­­­­­___»____________2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области Борисоглебская центральная районная больница в лице главного врача Насырова Романа Ураловича, действующего на основании Устава и приказа Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с итогами электронного аукциона № (протокол №_____ от _______) заключили настоящий гражданско-правовой договор (контракт) (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего контракта является поставка хозяйственных товаров (чистящие средства) для нужд ГБУЗ ЯО Борисоглебская ЦРБ (далее товар).

1.2. Номенклатуру и количество товара, поставляемого по контракту в период его действия, цены на товар, стороны согласовали в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта составляет _________ (____________) рублей, в т.ч. НДС ___% - _______руб./НДС не облагается. Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением следующих случаев:

- Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

- По предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.3. До заключения Контракта поставщик (Поставщик, исполнитель) должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в виде безотзывной банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный счет Заказчика в размере ___________ рублей (5% от цены контракта (в случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (Поставщиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотренный размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой в соответствии с указанным Федеральным законом заключается контракт. При этом такой участник освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта в случае, предусмотренном частью 8.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)).

2.4. Размер обеспечения исполнения Контракта может быть изменен при применении антидемпинговых мер. В случае принятия антидемпинговых мер стороны руководствуются положениями статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.5. Реквизиты счета заказчика для перечисления денежных средств, в случае если поставщиком (Поставщиком, исполнителем) о выбрано внесение денежных средств:

Получатель: ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (ГБУЗ ЯО БОРИСОГЛЕБСКАЯ ЦРБ, лицевой счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, счет банка получателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН/КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2157

При этом в графе "Назначение платежа" необходимо указать:

Обеспечение исполнения контракта, № извещения __________ (указать номер извещения).

2.6. Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), не должен превышать 15 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

2.7. В случае выбора Поставщиком обеспечения исполнения контракта в виде независимой гарантии, такая независимая гарантия должна обеспечивать все обязательства Принципала перед Бенефициаром по контракту.

2.7. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

2.9. Срок действия независимой гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 1 месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.11. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.12. В случае, если Поставщик является казенным учреждением, положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта не применяются.

2.13. В случае полного (частичного) невыполнения основного обязательства по контракту Поставщиком, Заказчик удерживает предоставленное Поставщиком обеспечение исполнения контракта в размере, соответствующем сумме невыполненного обязательства, в пределах суммы обеспечения исполнения контракта, либо направляет гаранту требование о взыскании соответствующей суммы по независимой гарантии. Также Поставщик в случае полного (частичного) невыполнения условий контракта обязан возместить Заказчику все причиненные убытки, превышающие размер обеспечения исполнения контракта (в случае, если в качестве обеспечения исполнения контракта предоставляется внесение денежных средств).

2.14. Поставщик, с которым заключается Контракт по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае предоставления Поставщиком информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к нему неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта. Такая информация представляется Поставщиком до заключения Контракта.

3.МЕСТО, СРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Место поставки товара: по адресу Заказчика (ГБУЗ ЯО Борисоглебская ЦРБ,152170, Ярославская область, п. Борисоглебский, ул. Красноармейская, д. 23а).

3.2. Срок поставки товара: с момента заключения контракта по 31.12.2023 года. Поставка товара осуществляется партиями по заявке Заказчика в течение 7 дней со дня подачи заявки Заказчиком. Заявки подаются Заказчиком или назначенным Заказчиком ответственным лицом по средствам телефонной, или факсимильной, или электронной видов связи.

3.3. Поставка товара должна осуществляется в невозвратной таре, отвечающей его сохранность от повреждений при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту доставки.

3.4. Товар должен поставляться в стандартной заводской упаковке производителя;

3.5. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

3.6. Транспортировочная и потребительская тара должна иметь маркировку изделия;

3.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

3.8. Доставка товара, разгрузка до Заказчика осуществляется транспортом, силами и средствами Поставщика.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА

4.1. Заказчик осуществляет оплату за поставленный товар в российских рублях в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

4.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком

4.3. Источник финансирования – Внебюджетные средства ОМС на 2023 год.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ

И КАЧЕСТВУ

5.1. Поставщик должен гарантировать, что поставляемый товар не имеет дефектов и является новым товаром.

5.2. Поставщик обязан гарантировать, что условия хранения товара соответствовали требованиям производителя.

5.3. Товар, являющийся предметом настоящего контракта, принимается Заказчиком в следующем порядке: по месту нахождения Заказчика в порядке и сроки, предусмотренные "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965. N П-6, с изменениями и дополнениями, и "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966. N П-7 с дополнениями и изменениями, с учетом требований, предусмотренных статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса Российской Федерации и действующими приказами, регламентирующими проведение приемочного контроля.

5.4. Приемка поставленного товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. По факту приемки товара Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

5.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Результат оказанных услуг принимает ответственное лицо за приемку и экспертизу товаров, работ, услуг, а также уполномоченное на подписание документа о приемке товаров, работ, услуг.

5.6. Ответственное лицо в срок не более 10 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику структурированного документа о приемке, подписанного Поставщиком, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом

5.7. Контракта, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе структурированный документ о приемке или мотивированный отказ от подписания структурированного документа о приемке с указанием причин такого отказа (под подтверждением проведения экспертизы является подпись ответственного лица на приемку товара в электронной форме в документе о приемке и/или подписание акта экспертизы товара.

Со дня подписания структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

5.8. Структурированный документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику структурированного документа о приемке, мотивированного отказа от подписания структурированного документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом Контракта таких структурированного документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

5.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания структурированного документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику структурированный документ о приемке в порядке, предусмотренном Контрактом для направления Поставщиком структурированного документа о приемке.

5.10. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

5.11. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту (этапу) считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами структурированного документа о приемке.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, рассчитывается и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.12. Если Подрядчиком не предоставлено новое обеспечение исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, за каждый день просрочки указанного обязательства Заказчиком начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.13. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта в отношении контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего контракта отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.) и другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами контракта как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

7.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик обязан незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, независящих от форс-мажорных обстоятельств.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОНТРАКТ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами контракта и скреплены печатями сторон.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд Ярославской области.

10. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК

10.1. Вся относящаяся к контракту переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должна быть выполнена на русском языке.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

11.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

11.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.

11.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

11.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения договора, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.

11.6. Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением договора по вине другой стороны. Кроме того, с виновной стороны подлежит взысканию штраф в размере 50% от общей цены договора.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по

31 января 2024 года. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств по контракту и ответственности за его нарушения.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1контракту

№ ____ от «___» ___________ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект контракта.docx.pdf

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) №

на поставку хозяйственных товаров (чистящие средства) для нужд ГБУЗ ЯО Борисоглебская

ЦРБ.

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

п. Борисоглебский

«___»____________2023 г.

Государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

Ярославской

области

Борисоглебская центральная районная больница в лице главного врача Насырова Романа Ураловича,

действующего на основании Устава и приказа Департамента здравоохранения и фармации Ярославской

области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

в лице

, действующего на

основании

именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые в

дальнейшем «Стороны», в соответствии с итогами электронного аукциона №

(протокол

№_____ от

_______) заключили настоящий гражданско-правовой договор (контракт)

(далее – контракт) о

нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего контракта является поставка хозяйственных товаров (чистящие

средства) для нужд ГБУЗ ЯО Борисоглебская ЦРБ (далее товар).

1.2. Номенклатуру и количество товара, поставляемого по контракту в период его действия, цены на

товар, стороны согласовали в спецификации (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой

частью контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта составляет _________ (____________) рублей, в т.ч. НДС ___%

_______руб./НДС не облагается. Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование,

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за

исключением следующих случаев:

- Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных

контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

- По предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не

более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого

товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом

положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально

дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более

чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара

стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы

дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного

контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной

цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.3. До заключения Контракта поставщик (Поставщик, исполнитель) должен предоставить

Заказчику обеспечение исполнения Контракта в виде безотзывной банковской гарантии или внесением

денежных средств на указанный счет Заказчика в размере ___________ рублей (5% от цены контракта (в

случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (Поставщиков, исполнителей) в

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

предусмотренный размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом

положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой

в соответствии с указанным Федеральным законом заключается контракт. При этом такой участник

освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта в случае, предусмотренном частью

8.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)).

2.4. Размер обеспечения исполнения Контракта может быть изменен при применении

антидемпинговых мер. В случае принятия антидемпинговых мер стороны руководствуются положениями

статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.5. Реквизиты счета заказчика для перечисления денежных средств, в случае если поставщиком

(Поставщиком, исполнителем) о выбрано внесение денежных средств:

Получатель:

ДЕПАРТАМЕНТ

ФИНАНСОВ

ЯРОСЛАВСКОЙ

ОБЛАСТИ

(ГБУЗ

ЯО

БОРИСОГЛЕБСКАЯ ЦРБ, лицевой счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г.

Ярославль, БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, счет банка получателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, расчетный счет:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН/КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2157

При этом в графе "Назначение платежа" необходимо указать:

Обеспечение исполнения контракта, № извещения __________ (указать номер извещения).

2.6. Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения

исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком, в

том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в

соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), не должен

превышать 15 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

2.7. В случае выбора Поставщиком обеспечения исполнения контракта в виде независимой гарантии,

такая независимая гарантия должна обеспечивать все обязательства Принципала перед Бенефициаром по

контракту.

2.7. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику

(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня,

следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям

такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской

Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

2.9. Срок действия независимой гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии

должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть

обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в

соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,

предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на

осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения

контракта не позднее 1 месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости

предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и

случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ.

2.11. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения

контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения

контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и

случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.12. В случае, если Поставщик является казенным учреждением, положения Федерального закона от

05.04.2013 № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта не применяются.

2.13. В случае полного (частичного) невыполнения основного обязательства по контракту

Поставщиком, Заказчик удерживает предоставленное Поставщиком обеспечение исполнения контракта в

размере, соответствующем сумме невыполненного обязательства, в пределах суммы обеспечения

исполнения контракта, либо направляет гаранту требование о взыскании соответствующей суммы по

независимой гарантии. Также Поставщик в случае полного (частичного) невыполнения условий контракта

обязан возместить Заказчику все причиненные убытки, превышающие размер обеспечения исполнения

контракта (в случае, если в качестве обеспечения исполнения контракта предоставляется внесение денежных

средств).

2.14. Поставщик, с которым заключается Контракт по результатам определения Поставщика в

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, освобождается от

предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае предоставления Поставщиком информации,

содержащейся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким

Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех

Контрактов, исполненных без применения к нему неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких

Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта. Такая информация

представляется Поставщиком до заключения Контракта.

3.МЕСТО, СРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Место поставки товара: по адресу Заказчика (ГБУЗ ЯО Борисоглебская ЦРБ,152170, Ярославская

область, п. Борисоглебский, ул. Красноармейская, д. 23а).

3.2. Срок поставки товара: с момента заключения контракта по 31.12.2023 года. Поставка товара

осуществляется партиями по заявке Заказчика в течение 7 дней со дня подачи заявки Заказчиком. Заявки

подаются Заказчиком или назначенным Заказчиком ответственным лицом по средствам телефонной, или

факсимильной, или электронной видов связи.

3.3. Поставка товара должна осуществляется в невозвратной таре, отвечающей его сохранность от

повреждений при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту доставки.

3.4. Товар должен поставляться в стандартной заводской упаковке производителя;

3.5. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

3.6. Транспортировочная и потребительская тара должна иметь маркировку изделия;

3.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и содержать:

наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска

и гарантийный срок службы.

3.8. Доставка товара, разгрузка до Заказчика осуществляется транспортом, силами и средствами

Поставщика.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА

4.1. Заказчик осуществляет оплату за поставленный товар в российских рублях в безналичной форме,

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с даты

подписания Заказчиком документа о приемке.

4.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов

и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации заказчиком

4.3. Источник финансирования – Внебюджетные средства ОМС на 2023 год.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ

И КАЧЕСТВУ

5.1. Поставщик должен гарантировать, что поставляемый товар не имеет дефектов и является новым

товаром.

5.2. Поставщик обязан гарантировать, что условия хранения товара соответствовали требованиям

производителя.

5.3. Товар, являющийся предметом настоящего контракта, принимается Заказчиком в следующем

порядке: по месту нахождения Заказчика в порядке и сроки, предусмотренные "Инструкцией о порядке

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по

количеству", утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965. N П-6, с изменениями и

дополнениями, и "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и

товаров народного потребления по качеству", утвержденной постановлением Госарбитража СССР от

25.04.1966. N П-7 с дополнениями и изменениями, с учетом требований, предусмотренных статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Гражданского кодекса Российской Федерации и действующими приказами, регламентирующими проведение

приемочного контроля.

5.4. Приемка поставленного товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации. По факту приемки товара Поставщик и Заказчик подписывают

структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

5.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в

порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может

проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Результат оказанных услуг принимает ответственное лицо за приемку и экспертизу товаров, работ,

услуг, а также уполномоченное на подписание документа о приемке товаров, работ, услуг.

5.6. Ответственное лицо в срок не более 10 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику

структурированного документа о приемке, подписанного Поставщиком, и на основании результатов

экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом

5.7. Контракта, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от

имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе структурированный документ о приемке

или мотивированный отказ от подписания структурированного документа о приемке с указанием причин

такого отказа (под подтверждением проведения экспертизы является подпись ответственного лица на

приемку товара в электронной форме в документе о приемке и/или подписание акта экспертизы товара.

Со дня подписания структурированного документа о приемке в единой информационной системе в

сфере закупок Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически

принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе

в сфере закупок.

5.8. Структурированный документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о

приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются

автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления

Поставщику структурированного документа о приемке, мотивированного отказа от подписания

структурированного документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом

Контракта таких структурированного документа о приемке, мотивированного отказа в единой

информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

5.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания структурированного документа о

приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить

Заказчику структурированный документ о приемке в порядке, предусмотренном Контрактом для

направления Поставщиком структурированного документа о приемке.

5.10. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его

Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени

Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

5.11. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту (этапу) считаются выполненными

Поставщиком после подписания Сторонами структурированного документа о приемке.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего

исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,

предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с

пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за исключением просрочки

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер

штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс.

рублей.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,

предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в

случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую

цену за право заключения Контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, рассчитывается и устанавливается в

следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн.

рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн.

рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн.

рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей

(включительно).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства,

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается

(при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей

(включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного

Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены

Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и

фактически исполненных Подрядчиком.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также

в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа

устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей

(включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения

установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,

предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие

непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.12. Если Подрядчиком не предоставлено новое обеспечение исполнения Контракта в соответствии

с частью 30 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случае отзыва в соответствии с

законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве

обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, за каждый день

просрочки указанного обязательства Заказчиком начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей

на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта,

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и

фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного

Контрактом срока исполнения обязательства.

6.13. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи

с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта в отношении контракта осуществляется с

использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие

уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика и размещаются в

единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по

контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее

исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е.

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.

К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего контракта отнесли такие: явления стихийного

характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.) и

другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами контракта как непреодолимая сила для

надлежащего исполнения обязательств.

7.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик обязан незамедлительно направить

Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных

письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это

целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, независящих от форсмажорных обстоятельств.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОНТРАКТ, РАСТОРЖЕНИЕ

КОНТРАКТА

8.1. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением

случаев, предусмотренных ст. 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего контракта имеют

силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами контракта и скреплены

печатями сторон.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским

законодательством.

9. РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним,

будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче на разрешение в

Арбитражный суд Ярославской области.

10. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК

10.1. Вся относящаяся к контракту переписка и другая документация, которой обмениваются стороны,

должна быть выполнена на русском языке.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не

вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и

представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или

получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

11.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также

действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами

договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

11.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном

нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до

постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся

ситуации.

11.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона

должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по

исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

11.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением договора

пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться

от исполнения договора, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента

получения другой стороной уведомления об этом.

11.6. Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых

ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением договора по

вине другой стороны. Кроме того, с виновной стороны подлежит взысканию штраф в размере 50% от общей

цены договора.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по

31 января 2024 года. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от исполнения

обязательств по контракту и ответственности за его нарушения.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

Государственное бюджетное учреждение

здравоохранения Ярославской области

Борисоглебская ЦРБ

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ярославская область, п.

Борисоглебский, ул. Красноармейская, д. 23 а

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел.8(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьфакс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Департамент финансов ЯО (ГБУЗ ЯО

Борисоглебская ЦРБ л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ

//УФК по Ярославской области г. Ярославль

Единый казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК

Главный врач

ГБУЗ ЯО Борисоглебская ЦРБ

_________________/Р.У.Насыров/

ПОСТАВЩИК

_______________

Приложение № 1контракту

№ ____ от «___» ___________ 2023 г.

Спецификация

№ п/п

Наименование Товара

Функциональные, технические и

качественные характеристики

товара

наименовани

е

характеристи

ки

Указание на

товарный знак

(при наличии)

Наименовани

е страны

происхожден

ия товара

Количе

ство

Ед. изм.

Цена за

ед. изм. (руб.)

значение

характеристи

ки

ИТОГО руб.:

Заказчик

Главный врач

ГБУЗ ЯО Борисоглебская ЦРБ

_________________/Р.У.Насыров/

Поставщик

______________/____________/

Сумма

(руб.)

Ставка НДС,% /

Сумма НДС,

руб./НДС не

облагается