Тендер - проволока, эмаль, уайт-спирит №242369223

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Колосова Татьяна Васильевна (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть640) Госконтракт_проволока_эмаль_уайт-спирит-1 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_____

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Закупка № ________________________

р.п. Потьма «___» ________ 2023 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 18 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия» (далее - ФКУ ИК-18 УФСИН России по Республике Мордовия), действующее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Голубятникова Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику товар-проволоку стальную 5мм, эмаль ПФ115, уайт-спирит (далее – товар), в соответствии с характеристиками, наименованием, в количестве, по цене, предусмотренным настоящим контрактом и Приложением № 1 к настоящему контракту, а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара, согласно условиям Контракта.

Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями раздела 5 Контракта.
2.1.2. Обеспечить оплату поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.1.3 Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.
2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.
2.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.1.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу.
2.2. Государственный заказчик вправе:
2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.
2.2.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.2.3. Требовать своевременной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.
2.2.4. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 8 Контракта.
2.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктом 2.3 Контракта.
2.3. Поставщик обязуется:
2.3.1. Обеспечить соответствие товара требованиям действующего законодательства (в том числе государственным стандартам, требованиям действующего законодательства по безопасности), нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.
2.3.2. Осуществить поставку Товара в сроки и в порядке, указанные в разделе 4 Контракта.
2.3.4. Поставить Товар, соответствующий характеристикам, указанным в ведомости поставки, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1) и условиям Контракта.
2.3.4. Поставить Товар надлежащего качества, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.
2.3.5. Передать Государственному заказчику платежные и иные документы в порядке и на условиях, установленных пунктом 4.6 Контракта.
2.3.6. Безвозмездно осуществлять замену некачественного Товара согласно условиям раздела 6 Контракта.
2.3.7. Обеспечить осуществление Государственным заказчиком контроля за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.
2.4. Поставщик имеет право:
2.4.1. Требовать оплату за поставленный по Контракту товар.
2.4.2. Требовать уплату пеней и штрафов согласно разделу 8 Контракта
2.4.3. Досрочно исполнять обязательства по Контракту, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате товара.
2.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае нарушения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных в пункте 2.1. Контракта.

Цена Контракта и порядок оплаты
3.1. Цена Контракта составляет ______________рублей _____ копеек, в т.ч. НДС ___% (или без НДС).
3.2. Цена Контракта включает в себя расходы по доставке, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.
3.3. Цена Контракта является твердой и не может снижаться в ходе его исполнения, за исключением случаев снижения цены Контракта по соглашению Сторон, без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта.
Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
3.4. Источник финансирования – федеральный бюджет (дополнительный источник бюджетного финансирования)
Оплата цены Контракта осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств, выделенных из федерального бюджета, на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 13 Контракта, в течение 7 (семь) рабочих дней с момента поставки товара в полном объеме и подписания документов о приемке (товарных накладных) без претензий.
3.5. Государственный заказчик имеет право отказаться полностью или частично от оплаты за расходы, не предусмотренные в данном Контракте.
3.6. Стороны, заключившие настоящий Контракт обязаны по требованию одной из них провести сверку расчетов, имеющих место на конкретную дату.
3.7. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.
3.8. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

Сроки и порядок поставки
4.1. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара Государственному заказчику осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения государственного контракта.
4.2. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Потьма, ул. Красноармейская, д. 10.
4.3. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Государственным заказчиком.
4.4. Право собственности на товар и риск ее случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Государственному заказчику с момента приемки его на складе Государственного заказчика и подписания сторонами акта-приемки передачи товара (без претензии).
4.5. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику товар, не обремененный правом третьих лиц.
4.6. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:
счет на оплату;
счет – фактуру;
товарную накладную, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;
документ, подтверждающий качество поставляемого товара.
4.7. В случае если документы, указанные в пункте 4.7 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.
4.8. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания Государственным заказчиком без замечаний акта приема-передачи товара по факту приемки товара.
4.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.

Порядок приемки товара
5.1. Приемка товара по количеству производится Грузополучателем в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.
5.2. Приемка товара по качеству производится Грузополучателем в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта. В случае обнаружения при приемке несоответствия Товара по качеству, вызов представителя Поставщика обязателен.
5.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Государственный заказчик может проводить экспертизу. Экспертиза может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
5.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему Контракту считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается актом приемки-передачи товара (без претензий).
5.5. Товар не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приемки-передачи товара, который направляет Поставщику течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

Гарантии качества товара
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара, товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, а также требованиям обычно предъявляемым к товарам подобного рода, ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, что подтверждается предоставлением Поставщиком соответствующих документов о качестве товара (копия сертификата соответствия качества, удостоверения качества и безопасности, оформленное производителем, или его заверенной копией).
6.2. Поставщик за свой счет должен произвести замену или поставку товара, в случае если недопоставка или поставка товара ненадлежащего качества произошла по вине Поставщика.
6.3.Срок замены некачественного товара составляет не более 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.
6.4. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности товара оплачиваются за счет Поставщика.

Форс-мажорные условия
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь: землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган, и другие стихийные бедствия, массовые заболевания, и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
7.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
7.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.
7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
7.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

Ответственность Сторон

8.1 Поставщик и Государственный заказчик несут ответственность за не выполнение и (или) ненадлежащее выполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе в случае нарушения срока оплаты товара, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, в сумме определяемой в следующем порядке:

10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, и определяется в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.5. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, и определяется в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим государственный контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных государственный контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчик обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. Порядок внесения изменений и расторжение Контракта

9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственых и мунициплаьных нужд».

9.2. Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Госудаврственный заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 % такой цены Контракта, а при внесении соотвествующих изменений в Контракт с связи с оскращением портебности в поставке таких товаров Государственный заказчик обяза изменить цену Контракта указанным способом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

9.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

9.4. Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по следующим основаниям:

9.4.1. по соглашению Сторон;

9.4.2. по решению суда;

9.4.3. в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта.

9.4.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностроннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским закодательством.

9.5. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость фактически поставленного на момент расторжения Контракта Товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика.

9.6. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При не достижении соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Республики Мордовия.

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензий контрагенту, является обязательным. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

11. Особые условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме

11.2.При исполнении государственного контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения

11.3. Поставщик представляет по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11.4. Все уведомления между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме почтой заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 13 настоящего Контракта. В случае направления уведомлений посредством почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.5. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Срок действия Контракта

12.1. Срок действия Контракта с момента подписания его сторонами по 31 декабря 2023 года, в части расчетов - до полного исполнения обязательств.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту

от «____»_______2023 г. №____

Ведомость поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Страна происхождения товара - _____________________

- Посмотреть таблицу с данными