Тендер - Поставка лакокрасочных материалов и инвентаря №242344128

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Контракт.doc

Контракт № ________

Поставка лакокрасочных материалов и инвентаря

город Волгоград «___»_________ 2023г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство Дзержинского района Волгограда», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Легостаевой Валентины Григорьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуются соответственно «Стороны» либо «Сторона», заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.Общие положения

1.1.Настоящий контракт заключен на основании п.4 ч. 1. ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2.К отношениям Сторон по настоящему Контракту применяются нормы Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), а также иных федеральных законов, законов Волгоградской области, подзаконных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Волгоградской области, муниципальных правовых актов, действующих на момент его заключения. В случае если после заключения Контракта, будет принят закон, устанавливающий иные обязательные правила для Сторон, чем те, которые действовали при заключении Контракта, условия заключенного Контракта сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров (муниципальных контрактов).

1.3. ИКЗ-________________________________________

2. Предмет Контракта

2.1 Поставщик принимает на себя обязанности по поставке лакокрасочных материалов и инвентаря (далее – Товар) согласно спецификации (Приложение № 1).

2.2. По качеству, функциональным и техническим характеристикам Товар должен соответствовать требованиям Заказчика, согласно Приложению № 1 к Контракту.

3. Качество Товара

3.1. Товар является новым, не бывшим в употреблении и соответствует заявленным требованиям. Товар пригоден к использованию не менее, чем в течение 12 месяцев с момента приемки Товара Заказчиком.

3.2. Весь Товар упакован. Упаковка обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки.

3.3. Качество поставляемого Товара должно отвечать требованиям, нормативной документации и техническим условиям, действующим на территории России, международным стандартам, что удостоверяется сертификатом качества или декларацией соответствия Товара при наличии.

3.4.Поставщик несет ответственность за недостатки поставляемого Товара.

3.5. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

4. Срок и место поставки Товара

4.1. Срок поставки Товара: В течении 10 календарных с момента заключения Контракта. Транспортировка Товара и его разгрузка осуществляются средствами и силами Поставщика.

4.2. Место поставки Товара: г. Волгоград, ул. Рионская, 3а.

5. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки поставляемого Товара на соответствие его объема, качества, требованиям, установленным Контрактом

5.1. При приемке Товара Заказчик обязан незамедлительно осмотреть внешний вид Товара.

5.2. При приемке Товара Заказчиком осматривается и проверяется товар на нарушение целостности упаковки. Для проверки Товара на соответствие условиям Контракта Заказчик вправе вскрыть упаковку и проверить Товар на соответствие по качеству и количеству, а также на соответствие иной информации о Товаре, предусмотренными настоящим Контрактом. При наличии дефектов или несоответствие по количеству Заказчик вправе отказать в подписании товарной накладной или универсального передаточного документа и известить об этом Поставщика.

5.3. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар в надлежащей упаковке и с документами - товарной накладной или универсальным передаточным документом, подписанными со стороны Поставщика, счетом, счетом-фактурой (если Поставщик является плательщиком НДС), а также документами, подписанными производителем, подтверждающими соответствие товара Приложению №1 (при наличии). Транспортировка Товара осуществляется средствами и силами Поставщика.

5.4. После получения Товара и его проверки в соответствии с п. 5.2 Заказчик передает Поставщику подписанную товарную накладную или универсальный передаточный документ.

5.5. В случае отрицательных результатов приемки заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ в приемке Товара в течение 1 рабочего дня после проведения приемки в соответствии с п.5.2. При этом Поставщик обязан в течение 3-х рабочих дней заменить поставленный Товар ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества.

5.8. В случае замены Товара, Заказчик осуществляет приемку Товара в порядке и сроки, установленными п.п. 5.2-5.4.

5.9. В случае отказа Поставщика заменить поставленный Товар ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества, Поставщик обязуется забрать своими силами Товар у Заказчика в течение 3-х рабочих дней после получения мотивированного отказа, указанного в п. 5.5.

5.10. Отказ Поставщика заменить поставленный Товар ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества является основанием для одностороннего расторжения контракта согласно разделу 9 настоящего контракта.

5.11. Подписанные Заказчиком документы о приемке товарная накладная или универсальный передаточный документ является фактом принятия Товара.

5.12. В случае обнаружения дефектов Товара, выявленных в ходе использования Товара, Заказчик направляет Поставщику Претензию. В течение 3-х рабочих дней после направления Претензии Поставщик обязан заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества. Претензии по качеству и количеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком Поставщику при условии выполнения указанных действий и в следующие сроки:

- в течение 30 календарных дней со дня принятия Товара Заказчиком, при обнаружении внешних, визуально заметных повреждений в самом Товаре, а также в случаях недостачи и (или) некомплектности поставленных Товаров;

- в течение всего срока действия Контракта, при обнаружении в Товаре скрытого производственного брака, свидетельствующего о нарушении технологии производства Товара.

6. Порядок и срок оплаты Товара

6.1. Цена Контракта составляет __________________________________________________________________________ рублей 00 копеек с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС (Если Поставщик является плательщиком НДС), а также расходов по транспортировке, разгрузке и упаковке Товара, изготовлению необходимой документации, а также всех иных расходов, которые может понести Поставщик при исполнении Контракта. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Контрактом.

6.2. Оплата Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке, товарных накладных или универсального передаточного документа и выставления счета.

6.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.4. Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений.

7. Права и обязанности Сторон

7.1. Поставщик обязан:

7.1.1. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня.

7.1.2. Передать Товар Заказчику в соответствии с функциональными, техническими и качественными характеристиками, и иной информации, указанными в Приложении №1 к Контракту.

7.1.3. Поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются за счет Поставщика.

7.1.4. Передать Заказчику оригиналы товарной накладной или универсальный передаточный документ, счета /счет-фактуры, а, а также документов, подписанных производителем, подтверждающих соответствие Товара Приложению №1 (при наличии).

7.1.5. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

7.1.6. Предоставить сертификаты в случае, если для данного вида Товара требуется сертификация, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.7. Устранять недостатки Товара и некомплектность или производить замену некачественного Товара на качественный в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности или его заменой, несет Поставщик.

7.2.Поставщик вправе:

7.2.1.Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

7.2.2. Требовать от Заказчика полную и своевременную оплату поставленного Товара согласно Разделу 6 Контракта.

7.3. Заказчик обязан:

7.3.1. Принять Товар в соответствии с Разделом 5 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и других характеристик Товара, подписать товарную накладную или универсальный передаточный документ и передать один экземпляр Поставщику.

7.3.2. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.4. Заказчик вправе:

7.4.1. Требовать от Поставщика полное и своевременное исполнение обязательств по Контракту;

7.4.2. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность по уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.5. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), (далее по тексту – Постановление № 1042):

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

8.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.7. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. Срок действия Контракта и порядок его изменения и расторжения

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2023г.

9.2 Изменение существенных условий Контракта при его исполнении осуществляется в соответствии с законодательством РФ и ч.1 ст.95 N 44-Ф3.

9.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3.1. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

9.4. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товаров, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

9.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. Заключительные положения

10.1. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

10.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем совместных переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.3. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.4. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения.

10.5. Если, по мнению одной из Сторон отсутствует возможность разрешить возникший между Сторонами спор, он разрешается Арбитражным судом Волгоградской области.

10.6. В случае изменения юридического статуса, адреса и банковских реквизитов Стороны обязуются сообщить об указанных изменениях в течение 3-х календарных дней.

10.7.Стороны договорились не переуступать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьим лицам.

10.8. Приложение № 1- Спецификация на поставку товара.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к контракту № _______ от «____» _________ 2023г..

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273012555 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" объявляет тендер: Трилон , Кислота лимонная	Запрос котировок #273012555	3 983 508	4 дня 21.05.2024 31.05.2024
Тендер №273015411 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" объявляет тендер: Трилон , Кислота лимонная	Не определен #273015411	3 983 508	4 дня 21.05.2024 31.05.2024
Тендер №273088686 Поставка химических реактивов для бассейна	Электронный аукцион #273088686	224 980 Обеспечение контракта: 10%	3 дня 22.05.2024 30.05.2024
Тендер №273143615 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" объявляет тендер: Лакокрасочная продукция	Запрос котировок #273143615	2 522 450	2 дня 22.05.2024 29.05.2024
Тендер №273144192 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" объявляет тендер: Лакокрасочная продукция	Не определен #273144192	2 522 450	2 дня 22.05.2024 29.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №242343858 Право заключения гражданско-правового договора на поставку воды дистиллированной (с результатом)	Электронный аукцион #242343858	387 765 Обеспечение заявки: 3 878	срок истек 24.03.2023 04.04.2023
Тендер №242343840 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. СИМХИ НАФТОЛИЕВИЧА ГРИНБЕРГА" объявляет тендер: Право заключения гражданско-правового договора на поставку воды дистиллированной	Электронный аукцион #242343840	387 765	срок истек - 04.04.2023
Тендер №242343817 АО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЕВСИНСКАЯ» объявляет тендер: Токсаут форте RF+	Аукцион #242343817	32 000	срок истек - 28.03.2023
Тендер №242343802 АО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЕВСИНСКАЯ» объявляет тендер: Биотек микс	Аукцион #242343802	840 000	срок истек - 28.03.2023
Тендер №242343747 ГБУЗ НО "СККБ" объявляет тендер: Хладон R410A баллон 11.3КГ	Запрос цен #242343747	См. док.	срок истек - 30.03.2023

Тендеры из региона Волгоград

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №242344108 Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (ОСГОП)	Малая закупка #242344108	4 624 176	срок истек - 30.03.2023
Тендер №242344107 Разработка проектной документации узла учета тепловой энергии	Малая закупка #242344107	28 500	срок истек - 27.03.2023
Тендер №242344103 Поставка светильников (с результатом)	Малая закупка #242344103	16 800	срок истек 24.03.2023 28.03.2023
Тендер №242344095 Поставка хозяйственных товаров (поставка до 05.04.2023) (с результатом)	Малая закупка #242344095	23 115	срок истек 24.03.2023 28.03.2023
Тендер №242344090 Оказание услуг по технической защите конфиденциальной информации (в соответствии с Приложением №1)	Малая закупка #242344090	22 500	срок истек - 27.03.2023