Тендер - поставка товаров для покраски автотранспорта №242339835

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть35  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "СИБЛИК" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) проект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственный контракт №___

на поставку товаров для покраски автотранспорта

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

г. Красноярск «____»_____________ 2023 г.

Федеральное казенное учреждение «Колония-поселение № 19 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю», выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик»,в лице заместителя начальника Лысюка Вячеслава Александровича, действующего на основании доверенности № 24/ТО/59/13-7 от 27.01.2020 и Устава, с одной стороны, и

__________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном наименовании «Стороны», руководствуясь:

Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 № 2549 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику товары для покраски автотранспорта, согласно спецификации (Приложение № 1), а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Контракта.

1.2. Доставка Товара осуществляется за счет сил и средств Поставщика одной партией в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания государственного контракта до склада Заказчика, расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Красноярск, ул. 60 лет Октября, 111А.

Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями раздела 5 контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 3 контракта.

2.1.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и контрактом.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.2. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных и технических документах и настоящем контракте, в ходе приемки товара.

2.2.3. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем контракте.

2.2.4. Отказаться от исполнения контракта, а также требовать возмещения убытков в случае нарушения Поставщиком условий контракта о сроках поставки и качестве товара.

2.2.5. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.2.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий контракта.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов и условиям контракта.

2.3.2. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.3. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 4 контракта.

2.3.4. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 4.2. контракта.

2.3.5. Передать Государственному заказчику платежные и иные документы в порядке и на условиях, установленных пунктом 4.4. контракта.

2.3.6. Производить замену некачественного товара, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 6 контракта.

2.3.7. В случае нарушения условий контракта о сроках поставки и качестве товара возместить убытки, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 5.5. контракта.

2.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней, а также возмещения убытков, согласно условиям настоящего контракта.

3. Цена Контракта и порядок расчетов.

3.1. Цена Товара составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десять тысяч восемьсот двадцать пять) рублей, 00 копеек, без НДС/с учетом НДС. Указанная цена контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, в соответствии с ч.2 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ от 05.04.2013г.

3.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по государственному контракту.

3.3. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, по факту поставки товара в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная с даты предоставления Поставщиком Государственному заказчику документов, подтверждающих факт поставки товара и при условии наличия финансовых средств на лицевом счете Государственного заказчика, доведенных главным бюджетораспределителем. Источник финансирования: средства дополнительного бюджетного финансирования получателей средств федерального бюджета РФ, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44.

3.4. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

4. Сроки и порядок поставки товара

4.1. Товар поставляется одной партией в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта. При поставке Товара, Поставщик обязан предоставить Государственному заказчику документы, удостоверяющие качество Товара на русском языке.

4.2. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность поставляемого товара. Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений и должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», а так же ГОСТ на каждый вид товара.

4.3. Транспортировка товара должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе Государственного заказчика. Транспорт должен соответствовать требованиям санитарных норм и правил и быть подготовлен перевозке товара (почищен, помыт).

4.4. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:

УПД (универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру, рекомендован Письмом ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@), оформленную в 2-х экземплярах или

счет-фактуру либо счет, в случаях если поставщик находится на упрощенной системе налогообложения, оформленный в 2-х экземплярах;

товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика).

Товар в счете-фактуре и товарной накладной должен быть указан в соответствии с наименованием, количеством и единицами измерения, содержащимися в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему контракту). Направление неполного комплекта документов либо документов, содержащих неверные сведения, является основанием для отказа Государственным заказчиком оплаты Товара. При этом Государственный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков в оформлении комплекта документов письменно уведомляет Поставщика об имеющихся замечаниях. Срок оплаты Товара, при указанных условиях начинает течь заново с момента получения исправленного комплекта документов.

4.5. Предъявляемая Государственному заказчику счет-фактура либо счет, в случаях если поставщик находится на упрощенной системе налогообложения, на Товар должна содержать ссылки на номер настоящего Контракта, номер и дату товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.

При заполнении в счете-фактуре строки «Покупатель» Поставщик обязан указать: федеральное казенное учреждение «Колония-поселение № 19 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю», адрес▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 111А, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

при заполнении строки «Грузополучатель» Поставщик обязан указать: федеральное казенное учреждение «Колония-поселение № 19 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю», адрес▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 111А, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Счета-фактуры, оформленные с нарушением требованием установленных действующим законодательством и Контрактом, не оплачиваются Государственным заказчиком до устранения имеющихся нарушений.

Отгрузочные документы, счета и счета-фактуры оформляются Поставщиком, либо соответствующим филиалом Поставщика.

4.6. В случае расхождений между наименованием и количеством Товара, указанными в товаросопроводительных документах, по сравнению с наименованием и количеством Товара, указанными в счетах-фактурах, Государственный заказчик вправе задержать оплату Товара до получения Товара. Поставщик не вправе требовать, с Государственного заказчика уплаты штрафных санкций за просрочку оплаты, вызванную обстоятельствами, указанными в настоящем пункте Контракта.

4.7. В случае, если документы, указанные в пункте 4.4. контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктами 4.4. и 4.5. контракта.

4.9. Товар считается поставленным с момента подписания без замечаний акта приема – передачи товара по факту приемки товара

5. Качество и безопасность товара, порядок приемки

5.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Качество товара при поставке должно подтверждаться сертификатом соответствия (декларации о соответствии) либо заверенными в установленном порядке копиями либо предоставляется иной документ, подтверждающий качество товара.

Днем исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара считается дата приемки Товара Государственным заказчиком по количеству и качеству, отмеченная в акте приема – передачи товара Государственным заказчиком и его подписанием без замечаний по факту приемки товара.

5.2. Приемка товара по количеству производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям контракта.

5.3. Приемка товара по качеству производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям контракта.

5.4.Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным контрактом, приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям контракта.

5.5. В случае нарушения условий контракта о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки товара ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Качество товара при поставке должно подтверждаться сертификатом соответствия (декларации о соответствии) либо заверенными в установленном порядке копиями либо предоставляется иной документ, подтверждающий качество товара.

6.2. Поставляемый товар должен быть новым (оборудованием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6.3. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается с момента поставки товара на склад Государственному заказчику в соответствии с гарантийными обязательствами завода-изготовителя и составляет 12 месяцев. Доставка неисправного товара для обеспечения гарантийного ремонта в случае необходимости в сервисный центр Поставщика (Производителя) и обратно осуществляется за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная Сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и контрактом.

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном п. 7.3 - 7.6 настоящего раздела, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщика обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 10 процентов цены контракта, что составляет 1082 рубля, 50 копеек.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 1000 рублей.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

9. Изменение, расторжение контракта

9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.2. Все изменения к контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к контракту и подписаны Сторонами.

9.3. При исполнении контракта по согласованию Сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

9.4. При исполнении контракта по согласованию Сторон допускается снижении цены контракта без изменения количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.

9.5. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, в случае если Государственным заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций и по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта или в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25 статьи 95 Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.7. При исполнении контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств допускается внесение соответствующих изменений в контракт. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения.

11. Прочие условия

11.1. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

11.2. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по контракту его права и обязанности по такому контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Срок действия контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «25» декабря 2023 года, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному

контракту № ______

от «___» ____________2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными