Тендер - Краска №242257130

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Обоснование_НМЦК_краска_2023 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Обоснования начальной (максимальной) цены контракта,

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) по п.4 ч.1 ст.93 ФЗ-44

ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Московской области

(указывается предмет контракта)

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Договор_краска_2023 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР №

поставки

г. Коломна « »________ 2023 года

________________, в лице _______________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны,

и Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области», в лице начальника полковника внутренней службы Васильева Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь:

Федеральным Законом РФ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,

на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик передает, а Заказчик принимает и оплачивает краску для капитального ремонта (далее «товар»), в количестве и по цене указанным в Спецификации (Приложение №1 к договору), согласно Технического задания (Приложение №2) и отпускных документах, выписываемых Поставщиком.
1.2. Спецификация является неотъемлемой частью договора.

Цена договора и порядок расчетов

2.1 Сумма по настоящему договору составляет ____________________, и включает в себя стоимость товара с установкой, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по договору. Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.2 Оплата Товара производится Заказчиком на основании счета, счета-фактуры (УПД), товарной накладной, предоставленных Поставщиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке.

Оплата производится за счет средств федерального бюджета, выделенных на содержание УИС в пределах утвержденных и доведенных лимитов бюджетных обязательств, в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3 Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4 В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчика с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в договоре реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

Качество товара, срок поставки, порядок приемки
3.1 Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах качества или других документах, определяющих качество товара. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.
3.2. Приемка товара по количеству (в том числе по количеству внутри тарных мест) производится Грузополучателем в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям договора.
3.3. Приемка товара по качеству (в том числе по качеству внутри тарных мест) производится Грузополучателем в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям договора.
Приемка товара (работ, услуг) осуществляется исключительно в присутствии Поставщика (либо лица, уполномоченного поставщиком в установленном законодательством РФ порядке).
3.4 Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к товару документацию:
- счет;
- счет – фактуру
- товарную накладную, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Заказчика) с подписью и печатью Поставщика (либо Универсально- передаточный документ, оформленный в 2-х экземплярах).
Если в момент поставки товара отсутствуют сопроводительные документы, товар считается не поставленным.
3.4. Срок поставки товара (работ, услуг) – в течение 2-х рабочих дней, с даты заключения договора. Датой приемки считается дата подписания Государственным заказчиком без замечаний документа о приемке товара, работ (услуг).
3.6. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным договором, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара (товарной накладной), который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям договора.
3.7. В случае поставки товара со сроком годности, не отвечающим условиям осуществления закупки, Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего срока годности.
3.8. Срок замены некачественного товара составляет не более 2-х рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования Заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.
3.9. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности товара оплачиваются за счет Поставщика.

Имущественная ответственность
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и договором.
4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
4.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017№ 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – ПП РФ № 1042). В соответствии с п. 9 ПП РФ № 1042 штраф устанавливается в следующем порядке:
1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
4.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном ПП РФ № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен порядок начисления штрафов.
В соответствии с п. 3 ПП РФ № 1042 за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
- 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
4.6. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
4.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
4.8. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.
4.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Форс-мажорные обстоятельства
5.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по договору и срок исполнения обязательств.
5.3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
5.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.
5.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
5.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения договора и достижения соответствующей договоренности.

Урегулирование споров
6.1. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров их разрешения производится в Арбитражном суде Московской области соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения договора, решаются Сторонами в добровольном порядке. При невозможности достижения соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.
6.3. До направления возможного искового заявления в Арбитражный суд, предъявление претензии другой Стороне является обязательным. Претензия должна быть рассмотрена, и по ней дан ответ в течение 10 дней с момента получения.
6.4. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего договора.
6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
6.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Прочие условия

7.1 Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2023г, а в отношении оплаты по настоящему договору - до полного исполнения. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному каждой Стороне.

7.2. В случае необходимости, по обоюдному согласию сторон в настоящий договор могут вноситься изменения и/или дополнения. Все изменения и/или дополнения условий настоящего договора имеют силу, если оно оформлено в письменном виде и скреплены подписями и печатями обеих сторон.

7.3. Стороны обязаны немедленно информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, предусмотренных договором.

Тара и упаковка

8.1. Поставляемый товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

8.2. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении.

Гарантии

9.1. Поставщик гарантирует качество товара согласно соответствующему ТУ, ГОСТу.

Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору № от _________________________г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Всего к оплате:

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными