Тендер - Поставка средства для промывки теплообменников №242251559

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть59 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

.sub

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

обоснование_НМЦД

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ФСК «Энерго Строй»

________________/Ю.А. Гаврилов/

"14" марта 2023 г.

М.П.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Метод определения НМЦД: метод сопоставимых рыночных цен

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_(единственный_поставщик) - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)

Поставка средства для промывки теплообменников

Общие положения

Настоящая документация подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг ООО «ФСК «Энерго Строй».

В соответствии с пунктом 9.1.2. Положения о закупках ООО «ФСК «Энерго Строй» настоящая закупка осуществляется способом – закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ закупки, при котором Заказчик предлагает заключить гражданско-правовой договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику), либо принимает предложение о заключении договора от одного конкретного поставщика (исполнителя, подрядчика) без рассмотрения конкурирующих предложений.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не предусматривает подачу и приём заявок на участие в закупке, процедуру рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов закупки.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не является торгами в соответствии с требованиями ст. ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГражданского кодекса Российской Федерации, и её проведение не влечет для ООО «ФСК «Энерго Строй» наступления соответствующих гражданско-правовых обязательств.

Информация о проведении настоящей закупки, в том числе извещение о закупке, документация о закупке и проект договора, размещаемая в ЕИС, не предназначена для приглашения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) подавать заявки на участие в закупке, и не может расцениваться как публичная оферта.

Информационная карта

- Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_шаблон ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___/шаблон

«__» _____2023 г.

_________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ФСК «Энерго Строй», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Гаврилова Юрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю Товар, а Покупатель – принимать и оплачивать поставляемый Товар в порядке и на условиях настоящего Договора.

1.2. Номенклатура и количество поставляемого Товара, цена, сроки поставки, определяются в спецификациях, являющихся приложениями к настоящему договору.

1.3. В случае возникновения противоречий между текстом настоящего договора и спецификациями, приложенными к нему, применяются положения спецификаций.

2. Цена и порядок оплаты

2.1. Цена на товар, поставляемый по настоящему договору, включая НДС, договорная, устанавливается в российских рублях (если иное не предусмотрено в Спецификации) и фиксируется в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора. Цена Товара не включает в себя транспортные и складские расходы, тару и упаковку, если иное сторонами не согласовано в соответствующей Спецификации.

2.2. Оплата за поставляемый товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательства Покупателя по оплате товара по настоящему договору считаются выполненными со дня поступления денежных средств на счет Поставщика или подписания Сторонами соответствующих документов об оплате.

2.3 В случае неисполнения Покупателем обязанности по оплате Товара в полном размере согласно условиям настоящего Договора, Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Поставка товара осуществляется в сроки по реквизитам, согласованным сторонами в спецификациях. Спецификации по настоящему договору оформляются сторонами путем их направления сторонами друг другу (обменом между сторонами).

3.2. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара считается дата передачи товара грузоперевозчику для доставки Покупателю, или дата передачи товара Покупателю при выборке товара самим Покупателем. Право собственности, а также риски, связанные с гибелью или ухудшением качества товара, переходят с Поставщика на Покупателя с момента исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара.

3.3. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней известить Покупателя об отгрузке товара по контактному телефону Покупателя.

4. Тара, упаковка и маркировка товара

4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям, указанным в спецификации.

4.2. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Товара от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида продукции.

5. Качество и комплектность

5.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать стандартам и техническим условиям, действующим на момент подписания спецификации.

5.2. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия, и гарантируется Поставщиком. Поставщик обязуется по запросу Покупателя представить последнему копию паспорта качества.

5.3. Приемка товара по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденных соответственно Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6 и от 25.04.66 г. № П-7 (с последующими изменениями).

5.4 Претензии по комплектности и качеству Товара принимаются Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения Товара Покупателем.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение договорных обязательств стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ и настоящим договором.

6.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности решаются в обязательном претензионном (досудебном) порядке путем направления претензии. Стороны установили, что срок ответа на претензию составляет 1 (один) месяц. При неурегулировании сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения истца.

6.3. В случае просрочки оплаты поставленного товара Поставщик вправе взыскать с Покупателя пеню в размере 0,1 % от стоимости неоплаченной части Товара за каждый день просрочки.

6.4. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню в размере 0,1 % от стоимости недопоставленной партии товара за каждый день просрочки.

6.5 Уплата штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны и/или использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора.

7.2. Конфиденциальными признаются все сведения и информация, полученная Покупателем по настоящему Договору, а также все документы и материалы. Информация по настоящему Договору не подлежит раскрытию Сторонами третьим лицам в течение 1 (одного) календарного года после окончания действия настоящего Договора.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть. К таким событиям, в частности относятся: наводнения, пожары, землетрясения, взрывы, шторм, эпидемии и иные стихийные явления природы, а также война и военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти акта, повлекшего за собой невозможность исполнения настоящего договора.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, сторона должна в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств, сообщить письменно другой стороне и приложить подтверждающие документы, выданные компетентными органами.

8.3 Наступление обстоятельств непреодолимой силы отодвигает срок исполнения настоящего договора на период их действия, однако, если обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, стороны вправе договориться о досрочном расторжении договора.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2023 г.

9.2. Договор, спецификации, дополнительные соглашения, уведомления, сообщения, претензии и другие документы по настоящему Договору, переданные посредством электронной почты, считаются переданными надлежащим образом и имеют юридическую силу, если они подтверждены оригинальными документами в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты составления документа.

Оригинальные документы с описанием вложения направляют Стороне по адресу, который указан в настоящем Договоре, заказным письмом, службой экспресс доставки, или доставляют лично с получением под роспись.

9.3. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени сторон, должны быть подтверждены учредительными документами или доверенностью.

9.4. В случае несоблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов, имеющего отношение к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения документа, подлежащего предоставлению.

9.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация № 1

к договору поставки № _______ от «__» ______ 2023 г.

между _____________ и ООО «ФСК «Энерго Строй»

«____» _______ 2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Порядок оплаты: предоплата 100 % в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящей спецификации.

Срок готовности товара к отгрузке: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика.

Условия поставки: Поставщик доставляет до терминала транспортной компании в г. Павлово, Нижегородской обл. Стоимость доставки Товара включена в стоимость Товара.

Адрес склада Поставщика: _____________________

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть59 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Нижегородская облМесто поставки (адрес):Не заполнено