Тендер - Поставка хозяйственных товаров (далее - товар) №242247730

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта_ХОЗ._для_ЭМ.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30 Просмотр сведений о закупке «Поставка хозяйственных товаров (далее - товар) для нужд ГБОУ школа № 534 Выборгского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Санкт-Петербург, проспект Светлановский, д.31, лит. А в 2023 году.» Общие сведения о закупке Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3314

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров (далее - товар) для нужд ГБОУ школа № 534 Выборгского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Санкт-Петербург, проспект Светлановский, д.31, лит. А в 2023 году.

Описание объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров (далее - товар) для нужд ГБОУ школа № 534 Выборгского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Санкт-Петербург, проспект Светлановский, д.31, лит. А в 2023 году.Светлановский, д.31, лит. А в 2023 году.

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.83

Дата размещения закупки: 23.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:33

Срок завершения подачи оферт: 24.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:37

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 10 рабочих дней с момента подписания контракта Сторонами,

Срок исполнения контракта: 31.12.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Светлановский, 31, лит. А

Источник финансирования: Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 код вида расходов 244, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,28 руб) Собственные доходы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,55

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Сопроводительные документы: согласно условиям контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно раздела 5 контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Акт приема-передачи Товара.

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Приёмка Товара осуществляется в течение 1 рабочего дня.

Обоснование заключения контракта: Часть 1 пункт 5 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 534 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ ТИМУРА СИРАЗЕТДИНОВА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПР-КТ СВЕТЛАНОВСКИЙ, 31

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Санкт-Петербург, ПР-КТ СВЕТЛАНОВСКИЙ, дом 31, литера А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4158

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Ильиных

Имя Елена

Отчество

Дополнительная контактная информация Для электронного магазина



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ КОНТРАКТА № ХОЗ/23

Санкт-Петербург « » марта 2023 г

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 534 с углублённым изучением английского языка имени Героя России Тимура Сиразетдинова Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 534 Выборгского района Санкт-Петербурга), в лице директора Бельской М.В., действующего на основании Устава (далее — «Заказчик»), и _________________, в лице ______________, действующей на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

Предмет КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка хозяйственных товаров (далее - товар) для нужд ГБОУ школа № 534 Выборгского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Санкт-Петербург, проспект Светлановский, д.31, лит. А в 2023 году.

1.2. Наименование, технические характеристики и количество Товара указаны в Приложении №1 (спецификация товара), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3 Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно подтверждаться сертификатами качества иными документами в соответствии с действующим законодательством.

1.4. Идентификационный код закупки (ИКЗ):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Срок поставки товара – в течение 10 рабочих дней с момента подписания Контракта сторонами, с учётом времени, отведённого на приём товара Заказчиком.

2.2. Место поставки товара: ГБОУ школа № 534 Выборгского района Санкт-Петербурга Адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Светлановский, д.31, лит. А.

Доставка и погрузо-разгрузочные работы Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до места складирования, определенного Заказчиком .

2.3. Поставка осуществляется в полном объеме перечня и количества Товаров, указанных Контракте.

2.4. Время поставки: по рабочим дням с 10:00 до 16:00, дата по согласованию с Заказчиком.

2.5. Контактное лицо: Калакаускас Нина Ивановна, тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Заказчик обязан принять от Поставщика товар по акту приёма-передачи, накладной и счету-фактуре (для плательщиков НДС), в сроки, указанные в р. 5 контракта.

3.1.2. Обнаружив после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), известить об этом Поставщика в течение 14 дней.

3.1.3. Обеспечить Поставщику оплату поставленного Товара в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

3.1.4. Информировать Поставщика об изменении своего адреса и реквизитов.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.

З.2.2. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, соответствующих требованиям контракта.

3.2.3. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчётных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств, в соответствии с Контрактом.

3.2.4. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

3.2.5. Отказаться от принятия Товара ненадлежащего качества, уведомив об этом Поставщика.

3.2.6. Не оплачивать Товар, не соответствующий условиям настоящего Контракта.

3.2.7.Предъявлять Поставщику претензии, связанные с недостатками поставленного Товара по техническим характеристикам, количеству и комплектности, обнаруженные при приемке Товара, по качеству - в течение гарантийного срока (срока годности), установленного в р. 6 настоящего Контракта.

3.2.8 До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы поставленного товара, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар в срок, указанный в разделе 2 настоящего Контракта.

3.3.2. Осуществить поставку, погрузо-разгрузочные работы Товара в сроки, указанные в п.п.2.1 настоящего Контракта.

3.3.3. Определяя дату поставки Товара учитывать, что Заказчик в течение 1 рабочего дня осуществляет экспертизу поставленного Товара.

3.3.4. За 2 рабочих дня уведомить Заказчика о готовности Товара к поставке, назначить ответственного представителя со своей стороны за оформление сдачи-приемки поставленного Товара и указать время доставки Товара.

3.3.5. Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств). Весь Товар должен быть свободным от прав третьих лиц, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.

3.3.6. Поставить Товар, соответствующий обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 г. №2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

3.3.7. Передать надлежащим образом оформленные отчётные и финансовые документы в порядке и сроки, установленные Контрактом.

3.3.8. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

3.3.9. Гарантировать качество поставляемого Товара и предоставить копии сертификатов соответствия, гигиенические сертификаты и прочие относящиеся к Товару документы.

3.3.10. Осуществить погрузочно-разгрузочные работы Товара своими силами и за свой счет.

3.3.11. Оформить доставку Товара счетом, счет – фактурой (для плательщиков НДС), товарной накладной и Актом приема-передачи Товара.

3.3.12. Поставить Товар в упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта.

3.3.13. Заменить Товар ввиду его ненадлежащего качества, в случае обнаружения в поставленном Товаре недостатков, недостач (некомплектности) или иных несоответствий условиям Контракта, в течение 5-и рабочих дней с момента уведомления его об этом со стороны Заказчика.

3.3.14. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы:

- товарные накладные, оформленные в установленном порядке;

- счет;

- счета-фактуры (для плательщиков НДС);

- копии сертификатов соответствия, гигиенические сертификаты и прочие относящиеся к товару документы.

- акт приемки-передачи товара.

3.3.15. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах гарантийного срока, установленного производителем, с момента передачи Товара по акту приёма-передачи (в документах на Товар, предусматривающих гарантийный срок). На Товары, предусматривающие срок годности, Поставщик обязуется поставить Товар с остаточным сроком годности не менее 12 мес. от срока, установленного производителем (даты изготовления), с момента передачи товара по акту приема передачи товара. Исчисление срока годности производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (ст. 472, 473 ГК РФ).

3.3.16. Поставщик обязан при поставке предоставить документы, подтверждающие страну происхождения материалов (страной происхождения которых является Российская Федерация и (или) государство - член Евразийского экономического союза) на этапе исполнения контракта.

3.3.17. Соответствовать следующим единым требованиям установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки (часть 1 статья 31 Федерального закона 44-ФЗ):

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Исполнителя (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

3.4. Поставщик имеет право:

3.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту.

3.4.2. Требовать от Заказчика оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.4.3. Поставщик вправе осуществить досрочную поставку Товара по согласованию с Заказчиком.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Цена по настоящему контракту составляет _______________ рублей 00 копеек (____________________________), в т.ч. НДС ___% (при наличии) ___% - _____________ рублей _______ копеек или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с п. ____ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации (письмо (уведомление), каким налоговым органом выдано, когда, N _____).

4.2. Цена Контракта является твердой и определена на весь период действия Контракта, но может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

4.3.Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.4. В стоимость товара входит стоимость тары и упаковки, не являющимися возвратными, стоимость доставки, разгрузки, подъёма на этаж, а также уплата налогов и других платежей.

Налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Контракта, включены в цену Контракта и оплачиваются Поставщиком.

4.5. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного Контрактом количества товара не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного контрактом количества поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из единицы Товара.

4.6. Оплата товара осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты в безналичной форме, в один этап по факту поставки Товара, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика не более 10 рабочих дней, с даты подписания документа о приемке согласно графика приёма поручений на оплату расходов.

4.7. Основанием для оплаты поставленного Товара является акт приёма-передачи товара, товарные накладные, счета-фактуры (для плательщиков НДС), подписанные Поставщиком и Заказчиком.

4.8. Авансирование по контракту не предусмотрено.

4.9. Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от требований спецификации товара (приложение № 1 к контракту) или иными недостатками, не подлежит оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

4.10. Источник финансирования заказа: Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2022 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КОСГУ 346, КВР 244.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ

5.1. Поставщик за 2 рабочих дня извещает Заказчика о поставке товара письменно, либо по тел./ факсу, электронной почте.

5.2. Доставка, погрузо-разгрузочные работы Товара производится силами и средствами Поставщика.

5.3. При осуществлении приемки Товара Заказчик обязан осмотреть Товар, проверить его количество и качество, сопроводительные документы на Товар, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в месте доставки и включает в себя следующее:

- проверку по упаковочным листам номенклатуры, комплектности и характеристики поставленного Товара на соответствие Спецификации товара (приложение N1 к Контракту).

- проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара (при необходимости);

- проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар.

5.4. По окончании поставки товара Поставщик передаёт Заказчику акт приёма-передачи товара, товарные накладные, счета-фактуры.

5.5.Заказчик, приступает к проверке и приёмке поставленного Товара. Приёмка Товара осуществляется в течение 1 рабочего дня.

5.6.Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу в соответствии с положениями статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ. Экспертиза поставленного Товара, предусмотренного Контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.7. Заказчик проводит экспертизу поставленного Товара в течение 1 рабочего дня. По итогу проведения экспертизы поставленного Товара Заказчик оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается Заказчиком.

В случае, если по результатам такой экспертизы выявлено, что поставленный Товар соответствует условиям Контракта, а также соответствует техническим требованиям, Заказчик принимает поставленный Товар путём подписания акта приёма-передачи товара.

5.8. При обнаружении Заказчиком в ходе проведения экспертизы поставленного Товара недостатков, Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Поставщиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Поставщика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта приёма-передачи товара.

5.9. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в рекламационном акте.

5.10. После выполнения Поставщиком устранения недостатков поставленного товара Заказчик проводит экспертизу поставленного товара в порядке, установленном п. 5.5-5.8 настоящего раздела.

5.11. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, штрафа, пени, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.12. Заказчик вправе отказаться от приёмки товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Поставщиком.

5.13. Риски случайной гибели или случайного повреждения товара, а также бремя его содержания переходят от поставщика к Заказчику с момента приёма товара.

5.14. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает поставленный товар путём подписания акта приёма-передачи товара только по результатам экспертизы поставленного товара, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие поставленного товара условиям контракта и технических требований. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные п.9.4 настоящего Контракта.

5.15. По окончании сдачи-приемки товара, при условии отсутствия претензий к товару со стороны Заказчика, Заказчик подписывает оформленную Поставщиком товарную накладную.

5.16. Внесение изменений в текст товарной накладной в одностороннем порядке после их подписания представителями Сторон не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон.

5.17. Право владения, пользования и распоряжения Товаром переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Сторонами Акта приёма-передачи Товара.

6. ГарантиЯ и качествО

6.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ. Товар должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации применительно для Товара такого вида.

6.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в пределах гарантийного срока, установленного производителем, с момента передачи Товара по акту приёма-передачи (в документах на Товар, предусматривающих гарантийный срок). На Товары, предусматривающие срок годности, Поставщик обязуется поставить Товар с остаточным сроком годности не менее 12 мес. от срока, установленного производителем (даты изготовления), с момента передачи товара по акту приема передачи товара. Исчисление срока годности производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (ст. 472, 473 ГК РФ).

Не допускается поставка товара с просроченным сроком годности.

6.4. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Контракте, обнаружится, что товар поставлен Поставщиком с отступлениями от условий контракта или с иными недостатками, которые делают указанный товар не пригодным для предусмотренного в контракте использования, заказчик вправе потребовать от поставщика безвозмездного устранения недостатков.

6.5. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену товара ненадлежащего качества на аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими характеристиками.

6.6. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества, в течение установленного контрактом гарантийного срока на товар, возврат Поставщику товара для замены производится на основании оформленной представителем Заказчика письменной претензии.

6.7. Обнаружив после приёмки товара недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом поставщика в течение 14 дней.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.

Указанные в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа.

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей

7.3 Ответственность Поставщика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) с указанием реквизитов для перечисления денежных средств.

7.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в том числе за нарушение сроков поставки Товара, предусмотренных п.2.1 Контракта.

7.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10 % цены Контракта и составляет _____________ рублей ___________ копеек, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.

7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Поставщик несёт ответственность за действия третьих лиц, привлечённых им к исполнению обязательств по Контракту.

7.6. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств по Контракту.

7.7. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1. – 7.3.5. Контракта, после направления в адрес Поставщика уведомления с расчётом суммы неустойки.

7.8. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Поставщиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Управлением федерального казначейства.

7.9. В случае неуплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в срок, установленный в претензии Заказчика, исполнение обязательства Поставщика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

7.9.1. Начисление по исполнению денежного обязательства по Контракту производится на основании акта приёма - передачи товара, содержащего сведения об исполнении обязательства Поставщиком, о принятых товарах по исполнению Контракта, включая сумму неустойки (пени, штрафа).

7.9.2. Оплата по Контракту осуществляется путем выплаты Поставщику по Контракту суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа), которая подлежит перечислению в установленном порядке в доход бюджета Санкт-Петербурга на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени, штрафа) в соответствии с условиями Контракта.

7.10. Подписанием настоящего Контракта Поставщик подтверждает свое согласие на оплату по контракту за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1. – 7.3.5. Контракта. После оплаты по Контракту в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая полностью или частично обязательства по Контракту, не могла не предвидеть, не предотвратить разумными методами и в разумные сроки.

8.2. При наступлении указанных в пункте 8.1. обстоятельств, Сторона по настоящему Контракту, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в трехдневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

9. Срок ДЕЙСТВИЯ контракта, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

9.1. Контракт вступает в силу с момента (даты) подписания Сторонами и действует по 31.12.2023 года.

Информация о настоящем Контракте подлежит включению в реестр Контрактов, заключённых Заказчиками.

9.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44 – ФЗ «О контрактной системе размещении в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных Контрактом:

- если Поставщик после заключения Контракта отказался от поставки Товара;

- если Поставщик не поставил Товар в течение 7 дней после срока, указанного в п.2.1. Контракта;

-если Поставщик отказался от замены товара ненадлежащего качества в срок, указанный п. 3.3.13 Контракта;

- Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта;

-в иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.

9.5. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком требований данного пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);

- дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, настоящим пунктом, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.8. В случае отмены Заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляет Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в контракте, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.9. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.10. В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);

- дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

9.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.15. Информация о расторжении Контракта, размещается Заказчиком в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, в течение 5 рабочих дней, следующих за датой расторжения Контракта.

9.16. По соглашению сторон Контракт расторгается с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами. Уведомление с соглашением о расторжении Контракта может быть направлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Стороны по Контракту.

9.17. В случае одностороннего отказа от исполнения Контракта, либо расторжения Контракта, стоимость поставленного Товара на момент его расторжения подлежит оплате, если его качество удовлетворяет требованиям Заказчика, и он принят по акту приема-передачи.

9.18. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

9.19.1 По соглашению Сторон Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества, качества Товара и иных условий Контракта.

9.19.2. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного Контрактом количества товара не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из единицы Товара.

9.19.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

9.20. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом.

9.21. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.22. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

9.23. Информация об изменении Контракта размещается Заказчиком в единой информационной системе в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ порядке.

9.24. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.25. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

9.26. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту и они действуют до полного их исполнения.

10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

11. Прочие условия

11.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и внесены в Реестр контрактов, заключенных Заказчиками.

11.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

11.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

11.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для обеих сторон.

11.6.Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

11.7. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – «Спецификация товара».

12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕСА) БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ,

Подписи СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту № ХОЗ/23

от «_____» марта 2023 года

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с данными