Тендер - Сатуратор №242237371

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Договор_поставки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР

поставки №_____/________

г. Томск « __» ___________ 2023г.

_____ «__________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании ______, одной стороны, и акционерное общество «Сибкабель», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Жужина Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности от 09.08.2021, удостоверенной Томилиной Любовью Александровной, нотариусом нотариального округа: город Среднеуральск Свердловской области, зарегистрированной в реестре: №66/158-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть997, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю Товар, в наименовании, ассортименте, количестве, сроки поставки и по цене, указанной в Спецификациях, являющихся обязательной и неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Товар по качеству должен соответствовать техническим требованиям, указанным в Спецификациях, и подтверждаться паспортом (сертификатом) качества.

1.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «__»_________20__. Если за 10 дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит письменно о прекращении договора в связи с истечением срока действия, настоящий договор будет ежегодно считаться пролонгированным сторонами на тех же условиях на каждый последующий календарный год.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ.

2.1. Поставка Товара производится в сроки, указанные в Спецификациях к настоящему договору.

2.2. Товар поставляется в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность продукции при транспортировке и хранении.

2.3. Датой поставки партии Товара и перехода права собственности по настоящему договору считается:

- при отгрузке продукции железнодорожным транспортом - дата штемпеля станции отправления, указанная в квитанции;

- при отгрузке Товара автомобильным транспортом на условиях самовывоза (выборки) продукции со склада Поставщика или Грузоотправителя - дата передачи продукции представителю Покупателя на складе Поставщика (Грузоотправителя), указанная в товарной накладной;

- при доставке Товара автомобильным транспортом Поставщика или автомобильным транспортом перевозчика, привлеченного Поставщиком – дата, указанная в товарно-транспортной накладной при передаче продукции представителю Покупателя в месте передачи.

- при поставке Товара путем почтового отправления – дата приема почтового отправления оператором почтовой связи для доставки Покупателю или лицу, определенному им в качестве получателя, указанная в почтовой квитанции.

3. ЦЕНА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цена Товара, подлежащего поставке в соответствии с настоящим договором, определяется на каждую партию в Спецификациях к настоящему договору. Цена Товара, указанная в спецификациях, включает НДС и расходы по упаковке, погрузке.

3.2. Общая сумма договора складывается из суммы всех Спецификаций к настоящему договору.

3.3. Оплата каждой партии Товара производится в срок, указанный в Спецификациях к настоящему договору.

3.4. Датой оплаты Товара стороны считают дату списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.

3.5. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты, произведенной отгрузки Поставщик обязуется предоставить Покупателю следующие документы: счет-фактуру, товарную накладную на товар или УПД.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

4.1. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР №81 от 29.12.73г. и №98 от 14.11.74г., а по качеству на складе Покупателя в соответствии с требованиями Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г. №П-7 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР №81 от 29.12.73г., №98 от 14.11.74г.).

4.2. Гарантийный срок исчисляется с момента производства Товара и составляет один год.

5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения срока оплаты поставленного Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в виде пени в размере 0,05% от стоимости поставленного Товара за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, предусмотренного п.2.1. настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю штрафную неустойку в виде пени в размере 0,05% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки. Покупатель вправе удержать начисленные пени из суммы, подлежащей уплате за товар.

5.3. Если поставленный Товар не соответствует по качеству стандартам, иной документации, образцам или условиям Договора, а также, если поставлен некомплектный Товар, данный Товар подлежит замене, либо доукомплектованию, такой Товар рассматривается как не поставленный Покупателю до исполнения Поставщиком своих обязанностей по настоящему Договору и приведения Товара в соответствие с требованиями стандартов или договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

6.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением, изменением, расторжением настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок для ответа на претензию устанавливается в 10 (десять) календарных дней.

6.2.Споры, неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению Арбитражным судом по месту нахождения истца.

6.3. Поставщик заверяет Покупателя в том, что будет активно взаимодействовать с представителями Покупателя и контролирующих органов по всем вопросам в рамках камеральной или выездной проверки, связанной с фактом и правомерностью уплаты НДС и налога на прибыль в бюджет. В случае получения решения налогового органа в отказе в вычете сумм НДС по вине Поставщика, Поставщик гарантирует Покупателю возмещение НДС и штрафов, начисленных налоговым органом Покупателю.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

7.2. Ни одна из сторон по настоящему договору не имеет права передать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

7.3. В целях оперативности заключения и исполнения настоящего договора, все документы: настоящий Договор, дополнительные соглашения, приложения, протоколы разногласий и урегулирования разногласий к настоящему договору, товарные накладные, а также иные документы, связанные с исполнением договора, - подписанные Сторонами и переданные по электронной и факсимильной связи, имеют силу оригиналов до получения их подлинников.

ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН - Посмотреть таблицу с даннымиТКП_форма_УГМК_сатураторxx

На бланке организации

№ от 2023 г.

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью, ИНН, зарегистрированное по адресу: фактический адрес: предлагает заключить договор на поставку ______________________ в соответствии с Технико-коммерческим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему технико-коммерческому предложению на следующих условиях:

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения о товаре:

- Посмотреть таблицу с данными

В полную окончательную стоимость предложения входит: стоимость самого оборудования, доставка оборудования до склада Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Томская обл., г. Томск, АО «Сибкабель», ул. Пушкина, 46, утилизационный сбор, удаленное консультирование, онлайн консультации, сервисное обслуживание в гарантийный период. ТКП предоставлено с максимально возможной скидкой %. Цена окончательная.

Технические (потребительские, функциональные, качественные) характеристики оборудования.

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящее технико-коммерческое предложение имеет правовой статус оферты и действует до «___»_______2023г.

Приложение:

Проспект;

Декларация о соответствии;

Референт-лист;

И т.д.

Уполномоченное лицо (должность) _____________________ (ФИО)

(подпись)

М.П.

п._2.16_ТЗ__Сатуратор