Тендер - Поставка хозяйственных товаров (лакокрасочных материалов) №242234502

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

обоснование_цены_Краски

ЧАСТЬ IV. Обоснование начальной (максимальной) цены Договора

Расчет начальной (максимальной) цены договора на основании

«Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. № 567

На поставку лакокрасочных материалов для ГУ МЧС России по Рязанской области.

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Формирование цены осуществлялось на основании общедоступной информации в сети Интернет и запросов коммерческих предложений от поставщиков данного вида товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 73968.00руб. (семьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят восемь рублей) 00 коп.

Начальник отделения

эксплуатационной службы

и административно-хозяйственного А.Н.Пересыпкин

обеспечения.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_контракта (проект) Договора №

на поставку хозяйственных товаров (лакокрасочных материалов)

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г.Рязань « »_________ 2023

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Рязанской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Главного управления Жукова Алексея Олеговича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ________________________именуемый в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (далее по тексту – Федеральный закон №44 – ФЗ) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику хозяйственные товары (далее - «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), описанием объекта закупки (Приложение № 2), прилагаемыми к настоящему Договору, а Заказчик обязуется обеспечить оплату за поставленный Товар.

1.2. Наименование, характеристики, количество и общая цена Товара указаны в Спецификации Товара, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся неотъемлемой его частью.

2.Обязанности и права сторон

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. При приемке Товара осуществлять контроль Товара для проверки его соответствия приведенным в Спецификации Товара, прилагаемой к настоящему договору, характеристикам.

2.1.2. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара (партии Товара) соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором;

2.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены ненадлежащим образом оформленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку Товара;

2.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов;

2.1.5. В случае выявления при приёмке товара скрытых дефектов, брака, несоответствия по комплектности (комплектации), товарному виду и ассортименту, а также в случае товара несоответствии качеству, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе отказаться от приёмки товара;

2.1.6. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора.

2.2.Заказчик обязуется:

2.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.2. Оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями раздела 3 настоящего Договора.

2.2.3. В случаях, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ, для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, провести экспертизу;

2.2.4. Своевременно сообщить Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе поставки или приёмки;

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1. Требовать оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями раздела 3 настоящего Договора.

2.4. Поставщик обязуется:

2.4.1. Поставить и передать Заказчику Товар в порядке и на условиях настоящего Договора.

2.4.2. Одновременно с Товаром передать относящиеся к нему документы, предусмотренные пунктом 6.4. настоящего Договора.

2.4.3. Обеспечить надлежащую упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки, разгрузки, возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

2.4.4. Обеспечить за свой счет и своими силами доставку Товара до Заказчика и его разгрузку или третьими лицами за счет Поставщика.

2.4.5. Принять от Заказчика Товар, имеющий недостатки, и заменить его на аналогичный Товар надлежащего качества или возвратить Заказчику уплаченную за Товар денежную сумму в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком требования о замене Товара.

2.4.6. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Договора.

2.7. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникновении обстоятельств, которые могут воспрепятствовать исполнению договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет ____________________________руб., в том числе НДС 20 %, что составляет ______ руб. Если Договор заключается с лицом, являющимся в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Договора НДС не облагается. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в Российских рублях.

3.2. Расчет между Заказчиком и Поставщиком производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

3.3. Цена настоящего договора является твердой и определена на весь срок исполнения договора.

3.4. Цена Договора включает все расходы Поставщика, произведенные в процессе поставки Товара, в том числе расходы на перевозку, доставку, погрузочно – разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Поставщика.

3.5. Оплата за поставку Товара производится Заказчиком за счет средств федерального бюджета.

3.6. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.Срок выполнения обязательств сторонами

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

4.2. По согласованию с Заказчиком Поставщик может осуществить досрочную поставку Товара.

4.3. Заказчик обязуется принять результат поставки Товара в срок, указанный в пункте 4.1. настоящего Договора, и оплатить его в срок, указанный в пункте 3.2. настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

5.3. Ответственность Заказчика:

5.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.

5.3.2. За каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начисляются штрафы.

Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств установлены в Постановлении Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

Размер штрафа устанавливается▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (так как цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5.4. Ответственность Поставщика (подрядчика, исполнителя):

5.4.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполни-телем) обязательств, предусмотренных договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется выплатить Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начисляются штрафы.

Правила определения размера штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств установлены в Постановлении Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и определяется 10% цены Договора (так как цена договора не превышает 3 млн. рублей).

5.4.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.

5.4.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.4.5. В случае неисполнения Поставщиком требования Заказчика об оплате неустоек (штрафов, пеней), предъявляемого в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, Заказчик осуществляет удержание суммы неустойки (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

6.порядок приемки товара и оформления ее результатов

6.1. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Семинарская, д. 11, г. Рязань.

6.2. Товар доставляется до Заказчика силами и средствами за счет Поставщика.

6.3. Не позднее рабочего дня, предшествующего рабочему дню поставки Товара, Поставщик уведомляет Заказчика о дате поставки Товара. Время доставки согласуется с Заказчиком (согласование возможно по телефону, электронной почтой, факсу и т.п.).

6.4. Приемка товара осуществляется путем передачи Поставщиком товара по товарной накладной (УПД), а также документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товаров

6.5. Приемка Товара подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной (УПД) на поставленный Товар и Акта приемки Товара.

6.6. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утв. Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965 г. № П-6) и Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. Постановлением

Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7), которые рассматриваются как договорные, в их части, не противоречащей действующему гражданскому законодательству.

Если в ходе приемки Товара будет обнаружена недопоставка Товара, Заказчик приостанавливает его приемку, обеспечивает сохранность Товара и незамедлительно информирует об этом Поставщика. В течение 3 (Трех) рабочих дней Поставщик обязан за свой счет допоставить Заказчику недостающий Товар.

6.7. Приемка Товара должна быть завершена в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня поставки Товара. По результатам приемки Заказчик подписывает в срок, указанный в настоящем пункте, Акт приемки Товара, и передает его Поставщику.

6.8. Заказчик вправе отказаться от всей партии Товара и вернуть Товар Поставщику с последующей выплатой неустойки Заказчику или потребовать от Поставщика немедленной замены Товара, не соответствующего по своему качеству требованиям Договора, на Товар надлежащего качества без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Возврат Товара, не соответствующего по своему качеству требованиям Договора, не освобождает Поставщика от ответственности за своевременное исполнение обязательств по поставке Товара в сроки, предусмотренные Договором.

6.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям настоящего Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

7. Требования к качеству, количеству и упаковке товара

7.1. Качество, количество и упаковка поставляемого Товара должны соответствовать условиям, указанным в Договоре и в приложениях к нему, а также требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

7.2. Поставщик обязуется передать Товар, свободный от прав третьих лиц.

7.3. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке и разгрузке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

7.4. Товар, поставленный с явным нарушением целостности упаковки, наличием дефектов, приемке не подлежит.

8. Гарантийные обязательства

8.1. На поставленный Товар должна быть предоставлена гарантия, которая действует в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на Товар устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки-передачи Товара и товарной накладной.

8.2. Если в течение Гарантийного срока будет выявлено, что Товар не соответствует требованиям Договора, Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего уведомления от Заказчика заменить такой Товар на Товар, соответствующий требованиям Договора без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. В случае замены некачественного Товара отсчет гарантийного срока начинается с момента поставки нового Товара.

8.3. При отказе заменить Товар Поставщик обязан в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа. Причинами отказа от замены несоответствующего Товара могут служить лишь нарушения Заказчиком правил хранения и/или использования Товара, установленных производителем.

8.4. При возникновении разногласий о наступлении гарантийного случая разногласия рассматриваются в соответствии с порядком урегулирования споров, предусмотренным настоящим Договором.

9. Порядок и условия изменения и расторжения договора

9.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению Сторон.

9.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом №44-ФЗ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.4. При расторжении настоящего договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения настоящего Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. Претензия одной из сторон должна быть рассмотрена получившей стороной в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензионного письма, с направле-нием письменного ответа.

10.2. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор путем переговоров, то он разрешается в Арбитражном суде Рязанской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

11. Действие обстоятельств непреодолимой силы

11.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Поставщик должен направить Заказчику письменное уведомление о возникновение таких обстоятельств и их причинах. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

11.2. Невыполнение Стороной каких-либо обязательств по Договору не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Договора, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Договора.

11.3. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее уведомить другую сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 10 (Десять) календарных дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

12. Заключительные положения

12.1. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в трехдневный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.

12.2. Все уведомления в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами по электронной почте, либо факсом, либо почтовой связью.

12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.4. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.05.2023 года, а в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон

Поставщик: Заказчик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ________________

на поставку хозяйственных товаров

от «____» ________2023г.

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация

на поставку хозяйственных товаров (лакокрасочных материалов)

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость составляет:_________________________________________________________,

НДС не облагается.

Поставщик Заказчик

___________ /__________/ ______________________/ А.О.Жуков/

М.П. М.П.

Приложение 2

к Договору №

на поставку хозяйственных товаров

от «____» ________2023г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТ.33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №44-ФЗ

Лакокрасочных материалов

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик Заказчик

___________ /__________/ ______________________/ А.О.Жуков/

М.П. М.П.