Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ
Например, тендеры москвы, тендеры по отраслям
| Описание тендера: | Поставка товаров для бассейна |
| Сумма контракта: | 76 479,00 Руб. Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | 22.03.2023 |
| Окончание: | 28.03.2023 04:00:00 |
| Тендер №: | 242172723 |
| Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
| Закон | 44-ФЗ |
| Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
| Возможные отрасли: | |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Северо-Кавказский ФО / Ставропольский край |
| Регион поставки: | Северо-Кавказский ФО / Ставропольский край |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Лот 1
Предмет контракта: Поставка товаров для бассейна
Цена контракта: 76 479,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Робот-пылесоc AquaViva 5220 Luna | 55779 | 55779 | 1 | ШТ |
| 2 | Профиль резиновый угловой для стыка 1м | 15600 | 600 | 26 | ШТ |
| 3 | Дезинфектант жидкий на основе гипохлорита натрия Miapool Доранг 30л | 2500 | 2500 | 1 | ШТ |
| 4 | pH минус жидкий 30л Miapool | 2600 | 2600 | 1 | ШТ |
Задать вопрос по тендеру:
Документация
| Договор ПРОЕКТ (товары для бассейна) ДС 7 (2023).doc | 15 КБ | 23.03.23 02:32 | Действующая |
Оглавление
Договор №
на поставку товара
___________ _______________ г.
____________________, именуемое в дальнейшем Поставщик и и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» Предгорного муниципального округа Ставропольского края (МБДОУ №7), в лице заведующего Шутко Е.В., действующего на основании Приказа Управления образования, именуемый в дальнейшем "Заказчик", на основании пункта 4, части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику, либо по его указанию иному лицу (Получателю) товар по наименованиям, в количестве, ассортименте и качестве согласно Спецификации (Приложение № 1) (далее - товар), а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.
1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).
1.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
1.4. Место Поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСтавропольский край Предгорный муниципальный округ, станица Ессентукская, пер. Школьный, д.1.
2.1. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
Цена за единицу товара является твердой и отражается в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью Договора и не подлежит изменению в период действия Договора.
2.2. Заказчик осуществляет оплату поставляемого товара в строгом соответствии с объемами и ценами, отраженными в Приложении № 1.
2.3. Цена Договора составляет ______________________________
В цену Договора включены причитающееся Поставщику вознаграждение и компенсация издержек Поставщика, в том числе цена Договора включает следующие расходы Поставщика: все расходы по упаковке, маркировке, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством, подлежащих уплате в связи с выполнением настоящего Договора, а также транспортные расходы, расходы по погрузочно-разгрузочным работам и прочие затраты и издержки связанные с исполнением настоящего Договора.
2.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
2.4.1. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.
2.4.2. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком за фактически поставленный товар, на основании счёта, (счета-фактуры в случае, если Поставщик является плательщиком НДС), товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12) либо универсального передаточного документа (далее – УПД), выставленных Поставщиком.
Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика, на расчётный счёт Поставщика, по факту поставки товара, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12) или УПД.
2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
2.6. Расчёты по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации.
2.7. В случае изменения расчётного счета Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента изменения расчётного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчётного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счёт Поставщика, несет Поставщик.
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов.
3.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.
3.1.4. Отказаться от приёмки товара, поставка которого просрочена или совершена с нарушением требований по качеству, количеству или ассортименту, отсутствия полного пакета необходимых документов.
3.1.5. Требовать устранения некомплектности товара или замены некачественного товара на товар надлежащего качества.
3.1.6. Для проверки соответствия поставляемых Поставщиком товаров требованиям, установленным настоящим Договором, привлекать экспертов, экспертную организацию, которые на основе контракта осуществляют деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным Заказчиком вопросам.
3.1.7. В случае если привлечённые по инициативе Заказчика эксперты, экспертные организации, выявили нарушения, допущенные Поставщиком при исполнении Договора, препятствующие приёмке товара, Заказчик вправе взыскать с Поставщика понесённые расходы на привлечение указанных лиц, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.
3.1.8. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени).
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить приёмку поставляемого по Договору товара в соответствии с условиями Договора.
3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Договором.
3.2.3. Осуществлять контроль порядка и сроков поставки товаров и оказания сопутствующих услуг.
3.3. Поставщик обязан:
3.3.1. Поставить товар в сроки, предусмотренные Договором.
3.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счёт, осуществить погрузочно-разгрузочные работы, подъём товара, настроить оборудование.
3.3.3. Представить сертификат или декларацию соответствия, в случае, если товар подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.4. Передать Заказчику товар надлежащего качества, по наименованиям, в количестве согласно Приложению № 1. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счёт произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, или наименования.
3.3.5. Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении товара, в том числе замену некачественного товара.
3.3.6. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
3.3.7. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
3.3.8. Передать вместе с товаром соответствующие сопроводительные документы - товарную накладную (унифицированная форма №ТОРГ-12) либо УПД, счёт, счёт-фактуру (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС), руководство по эксплуатации, все документы, подтверждающие соответствующие гарантийные обязательства Поставщика или производителя товара.
3.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
3.3.10. Соответствовать единым требованиям, установленным в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона.
3.4. Поставщик вправе:
3.4.1. Требовать приёмки и оплаты товара в объёме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.
3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товар в соответствии с условиями Договора.
4.1. Поставка (отгрузка) товара должна быть осуществлена в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
4.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком (Получателем) соответствующей товарной накладной (Акта сдачи-приемки товара).
4.3. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.
5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 Договора, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:
- товарные накладные;
- акты сдачи-приемки товара и счет.
5.2. Приемка товара, монтаж и наладка товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар, осуществляется в месте поставки (отгрузки) товара.
5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика (Получателя). Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию.
5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:
5.4.1. В присутствии представителей Заказчика (Получателя), приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) (Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4–6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы поставленных Товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом.) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.
Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1). Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).
5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик (Получатель) вправе отказаться от приемки части Товара.
5.5. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик (Получатель) извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком (Получателем) в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.
5.6. Поставщик в установленный Заказчиком срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон (и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик (Получатель) утрачивает интерес к Договору.
5.7. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара, монтажа и наладки товара.
5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания Акта сдачи-приемки товара) Заказчиком несет Поставщик.
5.9. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его сдачи – приемки.
5.10. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с требованиями Договора.
5.11. Гарантийный срок товара устанавливается сроком на 12 месяцев. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки товара или если в адрес Заказчика поступит письменная претензия, связанная с нарушением прав третьих лиц, в т.ч. исключительных прав, при поставке товара по Контракту, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, выявленные недостатки, и разрешить спор за свой счет и собственными силами. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
При обнаружении в гарантийный срок дефектов/недостатков/недоработок в оказанных услугах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки согласованные с Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных дефектов/недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения выявленных дефектов/недостатков/недоработок.
При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок, Заказчик проводит за счет Поставщика квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов), по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по устранению недостатков, для обращения в суд.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, а также подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5 процента от Цены Договора, в случае, если Цена Договора не превышает 3 млн. рублей, определенном в порядке, установленном Постановление № 1042 от 30.08.2017 года, в следующих случаях:
- неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ от приемки товаров, работ, услуг.
6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц – В) × С (где Ц – цена Договора; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательств по Договору, определяемая на основании документа о приемке результатов поставленных товаров; С – размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле С = Сцб × ДП (где Сцб – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП – количество дней просрочки)
Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК × 100 % (где ДП – количество дней просрочки; ДК – срок исполнения обязательств по Контракту (количество дней).
При К, равном 0–50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50–100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.6. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов от Цены Договора, в случае, если Цена Договора не превышает 3 млн. рублей), определенном в порядке, установленном Постановление № 1042 от 30.08.2017 года.
Под ненадлежащим исполнением обязательств понимается результат поставки товаров, не соответствующий требованиям, установленным Спецификацией.
6.7. Штрафы и пени, начисляемые в соответствии с Договором, Поставщик обязуется оплатить в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления Заказчиком уведомления об уплате соответствующего штрафа или пени.
6.8. Сторона освобождается от уплаты штрафа и пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
6.10. Уплата Поставщиком штрафа или пени не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.
6.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки товаров не в полном количестве и/или завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.
7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.
7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.
8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений к Договору, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
8.3. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
8.4. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2023 г, до полного исполнения обязательств сторонами.
9.2. Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Договору (за исключением предусмотренных договором гарантийных обязательств и обязательств заказчика по оплате товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) в течение срока действия договора.
9.3. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в результате одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения обязательств по настоящему Контракту по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
10.1. Договор составлен в письменной форме на 5 (пяти) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.
10.2. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.
10.3. Приложения: Спецификация на 1 (одном) листе.
«Подрядчик»: «Заказчик»:
- Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация № 1
К договору № 3 от 22.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг.
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
- Посмотреть таблицу с даннымиОт Подрядчика От Заказчика МБДОУ № 7 _________ Шутко Е.В.
М.П. М.П.
Похожие тендеры
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#274715213 |
63 270
Обеспечение контракта:
5% |
3 дня
14.06.2024 27.06.2024 |
|
|
Тендер №274768265
Приобретение моющих и чистящих средств для автотранспорта
|
Электронный аукцион
#274768265 |
70 000
Обеспечение контракта:
5% |
23 часа
17.06.2024 25.06.2024 |
|
Тендер №274974754
поставка хозяйственных товаров
|
Малая закупка
#274974754 |
69 971
|
4 часа
19.06.2024 24.06.2024 |
|
Тендер №275039725
Приобретение моющего средства
|
Электронный аукцион
#275039725 |
18 173
Обеспечение контракта:
5% |
3 дня
20.06.2024 28.06.2024 |
|
Тендер №275039731
Приобретение дезинфицирующего средства
|
Электронный аукцион
#275039731 |
112 880
Обеспечение контракта:
5% |
3 дня
20.06.2024 28.06.2024 |
Тендеры из отрасли Бытовая химия
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Анализ цен
#242172566 |
срок истек
- 30.03.2023 |
||
|
Запрос цен
#242172428 |
31 686
|
срок истек
- 29.03.2023 |
|
|
Тендер №242172388
поставка лакокрасочных материалов
|
Малая закупка
#242172388 |
59 170
|
срок истек
- 27.03.2023 |
|
Электронный аукцион
#242172299 |
190 131
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
1 901 |
срок истек
22.03.2023 30.03.2023 |
|
|
Электронный аукцион
#242172290 |
190 131
|
срок истек
- 30.03.2023 |
Тендеры из региона Ставропольский край
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №242172571
Поставка продуктов питания
|
Малая закупка
#242172571 |
113 600
|
срок истек
- 28.03.2023 |
|
Тендер №242170156
Поставка автошин
|
Малая закупка
#242170156 |
84 000
|
срок истек
- 28.03.2023 |
|
Запрос котировок
#242169790 |
36 217
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
22.03.2023 29.03.2023 |
|
|
Тендер №242169784
Поставка и монтаж кондиционера бытового
|
Запрос котировок
#242169784 |
36 217
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
- 29.03.2023 |
|
Электронный аукцион
#242169407 |
2 355 984
Обеспечение заявки:
23 560 |
срок истек
22.03.2023 31.03.2023 |
|
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |
© Группа компаний BiCo
2005-2024
Материалы являются собственностью bicotender.ru. Любое использование статей без указания источника - bicotender.ru запрещено в соответствии со статьей 1259 ГК РФ
Карта сайта
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Карта сайта
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности