Тендер - на право заключения договора на поставку флокулянта №242160499

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_о_проведении_запроса_котировок.docx
• Извещение_о_проведении_запроса_котировок.docx
• Извещение_о_проведении_запроса_котировок.docx
• Лист_изменений.docx
• Ответ_на_запрос.docx
• Ответ_на_запрос.docx
• Приложение__1_к_Извещению._Проект_договора.docx
• Приложение__1_к_Извещению._Проект_договора.docx
• Приложение__1_к_Извещению._Проект_договора.docx
• Приложение__2_к_Извещению._Техническое_задание.docx
• Приложение__2_к_Извещению._Техническое_задание.docx
• Приложение__2_к_Извещению._Техническое_задание.docx
• Приложение__3_к_Извещению._Обоснование_НМЦ.docx
• Приложение__3_к_Извещению._Обоснование_НМЦ.docx
• Приложение__3_к_Извещению._Обоснование_НМЦ.docx
• Приложение__4_к_Извещению._Форма_заявки_на_участие_в_запросе_котировок.docx
• Приложение__4_к_Извещению._Форма_заявки_на_участие_в_запросе_котировок.docx
• Приложение__4_к_Извещению._Форма_заявки_на_участие_в_запросе_котировок.docx
• Приложение__5_к_Извещению._Дополнительные_положения_проведения_запроса_котировок.docx
• Приложение__5_к_Извещению._Дополнительные_положения_проведения_запроса_котировок.docx
• Приложение__5_к_Извещению._Дополнительные_положения_проведения_запроса_котировок.docx
• Приложение__6_к_Извещению._Декларация_соответствия_участника_запроса_котировок.docx
• Приложение__6_к_Извещению._Декларация_соответствия_участника_запроса_котировок.docx
• Приложение__6_к_Извещению._Декларация_соответствия_участника_запроса_котировок.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть99 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 2

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

Приложение №6 к Извещению о проведении запроса котировок

(предоставляется в формате doc/docx (MS Word))

Дата, исх. номер

ДЕКЛАРАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК,

подтверждающая на дату подачи заявки на участие в запросе котировок соответствие Участника требованиям к участникам запроса котировок

Участник запроса котировок ________________________________________________________ (наименование участника) на право заключения договора на __________________________________________ (предмет запроса котировок) подтверждает соответствие следующим требованиям:

а) непроведение ликвидации Участника Запроса котировок - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника Запроса котировок - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности Участника Запроса котировок в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у Участника Запроса котировок недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в Запросе котировок не принято;

г) отсутствие у Участника Запроса котировок - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие в Запросе котировок Участника такого Запроса котировок - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие Участника Запроса котировок требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом Запроса котировок, а именно: не применимо;

ж) обладание Участником Запроса котировок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание Участником Запроса котировок правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

и) отсутствие сведений об Участнике Запроса котировок в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральными законами от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

если применимо:

к) подана заявка несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного Участника Запроса котировок, (независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо несколькими физическими лицами, выступающими на стороне одного Участника Запроса котировок, в том числе индивидуальными предпринимателями или несколькими индивидуальными предпринимателями, выступающими на стороне одного Участника Запроса котировок), при этом группа лиц отвечает в совокупности требованиям, установленным в документации Запроса котировок, и все юридические лица, выступающие на стороне одного Участника Запроса котировок, соответствуют требованиям, предусмотренным пп. а)-д), и) настоящей декларации;

л) каждое юридическое лицо (или физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель), входит в состав только одного коллективного Участника и не принимает участие в Запросе котировок самостоятельно либо в составе другого коллективного Участника. В случае невыполнения данного требования все предложения с участием такого лица будут отклонены.

Согласовано протоколом

Тендерной комиссии АО МАШ

«__» _______ 202_ г. № ___

Извещение о проведении запроса котировок

(проводится среди Субъектов малого и среднего предпринимательства)

Сведения об организаторе:

- Посмотреть таблицу с данными

Лот 1

Сведения о предмете закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к документации

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к извещению:

Проект договора;

Техническое задание;

Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены;

Форма заявки на участие в запросе котировок;

Дополнительные положения проведения запроса котировок.

Декларация соответствия участника запроса котировок

Приложение №5 к Извещению о проведении запроса котировок

Участник закупки

Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

Установление приоритета

2.1. Сведения об установлении приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствие с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее - Постановление № 925): Установлено.

2.1.1. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

Запрос котировок признан несостоявшимся;

в заявке на участие в Запросе котировок не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в заявке на участие в Запросе котировок не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

в заявке на участие в Запросе котировок, представленной Участником Запроса котировок, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким Участником товаров, работ, услуг или 50 процентов стоимости всех единичных расценок (при заключении рамочного договора).

2.1.2. При закупке товаров Участник Запроса котировок указывает в заявке наименование страны происхождения поставляемых товаров.

2.1.3. При закупке работ, услуг отнесение Участника Запроса котировок к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника Запроса котировок, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), включенных Участником в состав заявки на участие в Запросе котировок.

2.1.4. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и договора о евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

2.1.5. В случае непредставления Участником Запроса котировок в составе заявки документов и информации в соответствие с пунктами 2.1.2. и 2.1.3. настоящего приложения, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

2.1.6. Заявки Участников Запроса котировок признаются не соответствующими требованиям документации Запроса котировок в случае представления Участником недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанных в заявке на участие в Запросе котировок.

2.1.7. В договоры, заключаемые по результатам закупок радиоэлектронной продукции с участниками Запроса котировок, которым предоставлен приоритет в соответствии с положениями Постановления №925, включаются номера реестровых записей из единого реестра российской радиоэлектронной продукции. При исполнении договора, заключенного с Участником Запроса котировок, которому предоставлен приоритет в соответствии с положениями Постановления № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не уступают качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

2.1.8. Оценка и сопоставление заявок на участие в Запросе котировок, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся в соответствии с положениями Постановления № 925.

2.2. Сведения о применении требований постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» (далее – Постановление № 2013): НЕ установлено.

2.2.1. При закупке товаров Участник Запроса котировок указывает в заявке номера реестровых записей поставляемых товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) и предоставляет выписки предусмотренных пунктом 2 Постановления № 2013 реестров (реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, реестра промышленной продукции, произведенной на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, реестра промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, и (или) единого реестра российской радиоэлектронной продукции).

2.2.2. В случае непредставления Участником Запроса котировок в составе заявки информации и документов в соответствии с пунктом 2.2.1. настоящего приложения, заявка такого Участника признается не соответствующей требованиям документации Запроса котировок, и Участник отклоняется от дальнейшего участия в Запросе котировок.

2.2.3. В договоры, заключаемые по результатам Запроса котировок, проведенного в соответствии с положениями Постановления № 2013, включаются номера реестровых записей предложенных к поставке товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) Участником Запроса котировок. В ходе исполнения договоров замена товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), содержащихся в одном из реестров, предусмотренных пунктом 2 Постановления № 2013, на товары, не содержащиеся в таких реестрах, запрещается.

При рассмотрении заявок на участие в Запросе котировок Участник закупочной процедуры не допускается Тендерной комиссией к участию в Запросе котировок в случае:

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике Запроса котировок;

2) несоответствия Участника Запроса котировок требованиям, установленным извещением о проведении Запроса котировок, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в заявке Участника Запроса котировок, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в извещении Запроса котировок;

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, если требование обеспечения таких заявок указано в извещении Запроса котировок, а также отсутствие поступления денежных средств, в размере обеспечения заявки на участие в Запросе котировок на расчетный счет Заказчика, указанный в извещении о проведении запроса котировок, на дату и время рассмотрения заявок на участие в Запросе котировок;

4) несоответствия заявки на участие в Запросе котировок требованиям извещения о проведении Запроса котировок, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции или несоответствия предложения о цене в составе заявки предложению о цене, заявленному на ЭТП (в случае проведения Запроса котировок в электронной форме);

5) наличия сведений об Участнике Запроса котировок в реестре недобросовестных поставщиков;

6) поступления более одной заявки на участие в Запросе котировок или наличия более чем одного предложения в заявке на участие в Запросе котировок от одного Участника Запроса котировок в рамках одного лота;

7) нарушения срока подачи заявок на участие в Запросе котировок;

8) предоставление документов с отклонением от форм, предусмотренных извещением;

9) отсутствия сведений об Участнике запроса котировок в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;

10) Заказчик отстраняет Участника Запроса котировок от участия в Запросе котировок в любой момент до заключения договора, если обнаружит, что Участник Запроса котировок представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию.

Коллективный участник.

1) в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного Участника Запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо несколькими физическими лицами, выступающими на стороне одного Участника Запроса котировок, в том числе индивидуальными предпринимателями или несколькими индивидуальными предпринимателями, выступающими на стороне одного Участника Запроса котировок, такая группа лиц должна отвечать в совокупности требованиям, установленным в извещении Запроса котировок, при этом все лица, выступающие на стороне одного Участника Запроса котировок, должны соответствовать требованиям, предусмотренным пп. а)-д), з) декларации, представленной в Приложения №6 к извещению, и п.1.1. настоящего приложения.

2) При подаче заявки коллективным участником в состав заявки включается договор/ соглашение о коллективном участии;

3) любое юридическое лицо или физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель, может входить в состав только одного коллективного Участника и не имеет права принимать участие в Запросе котировок самостоятельно либо в составе другого коллективного Участника. В случае невыполнения данного требования все предложения с участием такого лица будут отклонены.

Техническое задание

на поставку флокулянта для нужд АО «МАШ»

- Посмотреть таблицу с данными

На бланке участника закупочной процедуры Приложение №4 к Извещению о проведении запроса котировок (предоставляется в формате doc/docx (MS Word))

Заказчику (в Тендерную комиссию АО

Дата, исх. Номер «МАШ» по адресу: ______________)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

_________________________________________________________________________________

(название запроса котировок)

1. Изучив документацию запроса котировок на участие в ______________________________________________,

(название запроса котировок)

а также Положение «О закупках в Акционерном обществе «Международный аэропорт Шереметьево»

_

(наименование участника закупочной процедуры с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес)

в лице ______________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями извещения.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в извещении запроса котировок, и его технической частью, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ним претензий.

4. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с предметом запроса котировок, данные товары, работы, услуги будут в любом случае выполнены (поставлены) в полном соответствии с требованиями извещения запроса котировок, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

5. Настоящей заявкой сообщаем, что в отношении _________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника запроса котировок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в настоящей заявке информации и подтверждаем право Заказчика, Тендерной комиссии запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6.1. В случае признания нас победителями запроса котировок или принятия решения о заключении с нами договора в установленном Положением «О закупках в Акционерном обществе «Международный аэропорт Шереметьево» случаях, мы подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса котировок условий, запрашивать информацию в Банке или иной кредитной организации о подлинности банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения договора.

7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями извещения запроса котировок и условиями нашего предложения в течение трех дней со дня направления нам договора.

8. В случае если наше предложение будет лучшим после предложений победителя запроса котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения запроса котировок и условиями нашего предложения.

9. Мы подтверждаем, что мы извещены о передаче сведений о ______________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

для включения в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен__________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), e-mail, адрес).

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. Банковские реквизиты участника запроса котировок:

ИНН ____________________, КПП _________________________, ОГРН/ОГРИП ____________________

Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _

13. Предложение о цене договора:

- Посмотреть таблицу с данными

* Недопустимо изменение формы (удаление, добавление столбцов) и отсутствие заполнения по всем столбцам.

** В случае установления требований к закупаемым товарам, работам, услугам в соответствии с пунктами 2.1 или 2.2 Приложения 5 к Извещению. Обязательные требования к участникам запроса котировок, Участником Запроса котировок в составе заявки предоставляются информация и документы, предусмотренные указанными пунктами.

ИТОГО цена договора составляет: _____ (указать значение цифрами и прописью) руб., с учетом НДС в размере _________ руб. / НДС не облагается.

Примечание - В случае расхождения между цифрами и прописью предпочтение отдается сумме, указанной прописью.

При снижении цены лота более чем на 25% от начальной максимальной цены Участник обязан предоставить коммерческое предложение с расшифровкой/обоснованием ценового предложения и расчет себестоимости.

14. Срок поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг составляет _______________________________, что соответствует сроку, указанному в технической части извещения.

Приложения:

Сведения и документы об Участнике запроса котировок, подавшему заявку:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), местонахождение (юридический и фактический адреса), банковские реквизиты, номера контактных телефонов и факсов Участника запроса котировок;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если Участником запроса котировок является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика Участника запроса котировок или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если Участником запроса котировок является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени Участника запроса котировок, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если Участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если Участником такой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса котировок требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, а именно: не применимо;

7) копию решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для Участника запроса котировок заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, Закупочной документации), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, Закупочной документации) является крупной сделкой;

8) информацию и документы об обеспечении заявки на участие в запросе котировок, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, Закупочной документацией:

а) реквизиты специального банковского счета Участника запроса котировок, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется Участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок Участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

9) декларацию, подтверждающую на дату подачи заявки на участие в запросе котировок соответствие Участника требованиям:

а) непроведение ликвидации Участника закупочной процедуры - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности Участника закупочной процедуры в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у Участника запроса котировок недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято;

г) отсутствие у Участника запроса котировок - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупочной процедуре Участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) обладание Участником закупочной процедуры исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

ж) обладание Участником закупочной процедуры правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

з) отсутствие сведений об Участнике запроса котировок в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральными законами от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

2. Дополнительные документы по решению участника запроса котировок.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_________

г. Химки «____»______________2023 г

___________________ (_________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево» (АО «МАШ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании Доверенности _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик своевременно поставляет, а Покупатель – принимает и оплачивает флокулянт (далее – «Товар»), в количестве, ассортименте и по цене в соответствии с Приложением №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. В Приложение №1 включается информация о стране происхождения Товара.

• Поставщик обязуется предоставить Покупателю всю техническую документацию по эксплуатации поставляемого Товара на русском языке.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, составляет ________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС 20% – _________ (____________) руб. __ коп., с учетом доставки Товара на склад Покупателя.

Цена за единицу Товара является неизменной и не подлежит пересмотру на протяжении срока действия Договора.

2.2. Покупатель осуществляет оплату 100% (Ста процентов) стоимости Товара, указанной в пункте 2.1 Договора, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поставки Товара на склад Покупателя по адресу: Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер., склад АО «МАШ», подписания товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя и получения счета и счета-фактуры на стоимость поставленного Товара.

2.3. Датой оплаты Стороны признают дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя во исполнение обязательств по настоящему Договору.

2.4. По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки Товара – в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Договора Сторонами.

Поставка Товара производится по рабочим дням.

3.2. Поставка, разгрузка, а также исполнение гарантийных обязательств или замена некачественного Товара, осуществляется транспортом Поставщика, силами и за счет Поставщика.

Под разгрузкой Товара понимается выполнение силами Поставщика работ по перемещению Товара с борта транспортного средства в отведенное Покупателем место на территории склада. Покупатель обязуется обеспечить условия для проведения разгрузки Товара, предоставив доступ к месту разгрузки Товара с транспортного средства. Затраты на получение временных пропусков для поставки Товара на контролируемую территорию Покупателя (если таковые необходимы) признаются внутренними затратами Поставщика и не подлежат компенсации со стороны Покупателя. Оформление пропусков для персонала и транспортных средств Поставщика осуществляется в порядке, установленном в АО «МАШ».

3.3. Поставщик обязан уведомить не менее чем за 2 (Два) рабочих дня Покупателя о сроках (дате) готовности Товара к поставке, посредством направления сообщения на адрес электронной почты Покупателя: ______________________.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Полномочный представитель Покупателя при приемке Товара проверяет:

- количество поставляемого Товара;

- ассортимент/наименование, комплектность поставляемого Товара;

- визуально качество поставляемого Товара;

- документы, предоставляемые Поставщиком в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

4.2. В случае соответствия Товара условиям настоящего Договора полномочный представитель Покупателя подписывает товарную накладную, получает под роспись счет на оплату Товара, счет-фактуру, документацию согласно разделу 5 настоящего Договора и передает один экземпляр товарной накладной и доверенность на получение Товара представителю Поставщика.

4.3. Товар не подлежит приемке Покупателем в любом из следующих случаев:

- несоответствия количества поставляемого Товара условиям Договора;

- несоответствия ассортимента/наименования, комплектности поставляемого Товара условиям Договора;

- визуального выявления некачественного Товара, в том числе одной единицы Товара;

- несоответствие и/или непредставление документов, предоставляемых Поставщиком в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

Нарушения, перечисленные в настоящем пункте Договора, Стороны признают существенными. Отказ от приемки Товара Покупателем в таком случае не считается отказом от исполнения обязательств по Договору.

4.4. Покупатель вправе отказаться от всей партии Товара, в случае если часть товаров, входящих в партию, не соответствует условиям Договора по ассортименту/наименованию, комплектности, качеству и/или на такие товары не предоставлены документы, перечисленные в разделе 5 настоящего Договора, либо принять только те товары, которые соответствуют условиям Договора по ассортименту/наименованию, комплектности, качеству и на такие товары предоставлены документы, перечисленные в разделе 5 настоящего Договора.

4.5. При обоснованном отказе Покупателя от Товара (части товаров) при приемке, Поставщик обязуется в день поставки (приемки) Товара вывезти Товар (часть товаров).

4.6. Право собственности на поставленный по данному Договору Товар и риск случайной его утраты, порчи, гибели или повреждения переходит к Покупателю после подписания товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя.

4.7. Датой поставки считается дата подписания товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя.

4.8. В любом из следующих случаев:

- недопоставки Товара по количеству;

- поставки Товара не в соответствии с ассортиментом/наименованием, комплектности согласно условиям Договора;

- визуального выявления некачественного Товара, в том числе одной единицы Товара;

- несоответствия и/или непредставления документов, предоставляемых Поставщиком в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

Поставщик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты отказа Покупателя от приемки Товара допоставить, доукомплектовать и/или заменить Товар.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УПАКОВКА

5.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар надлежащего качества и комплектности в работоспособном состоянии, в соответствии с требованиями государственных стандартов и технических условий, установленных заводом-изготовителем и технической документацией на Товар.

Поставщик в порядке, установленном пунктом 4.2 настоящего Договора, передает вместе с Товаром следующие документы:

• Товарную накладную (ТОРГ-12) и счет-фактуру (допускается предоставление универсального передаточного документа (УПД));
• Оригинал счета на оплату Товара.

5.2. Товар должен быть упакован с учетом его специфических свойств и особенностей таким образом, чтобы при обычных мерах обращения обеспечивалась его сохранность при транспортировке и хранении.

5.3. Качество поставляемого Товара должно быть подтверждено Поставщиком надлежащей документацией (сертификатами качества, сертификатами соответствия, паспортами – на каждую партии Товара и другими документами, подтверждающими качество Товара, в соответствии с действующими нормативными документами, утвержденными в отношении данного вида Товара и разрешающими использование поставляемого Товара на территории Российской Федерации), предоставляемой Поставщиком на момент поставки Товара с документами, перечисленными в пункте 5.1 Договора.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Срок годности на поставляемый по настоящему Договору Товар устанавливается производителем и должен составлять не менее 11 (одиннадцати) месяцев на дату поставки и подписания товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя.

6.2. В случае поставки Товара с истекшим сроком годности или составляющим менее 11 (одиннадцати) месяцев на дату поставки, Поставщик обязуется без какой-либо дополнительной платы со стороны Покупателя заменить Товар.

6.3. При предъявлении претензий к качеству Товара, Поставщик обязан направить своего Представителя в течение 3 (Трех) рабочих дней после предъявления указанной претензии для подписания рекламационного акта. Поставщик обязан уведомить Покупателя о получении им рекламации (претензии) путем передачи посредством факсимильной связи по телефонному номеру ___________________ или по адресу электронной почты ________________ копии письменного подтверждения факта получения рекламации (претензии). Наличие выявленных недостатков, порядок их устранения (возврат или замена Товара) и сроки их устранения фиксируются Сторонами в рекламационном акте.

Возврат и замена Товара ненадлежащего качества производится силами, транспортом Поставщика и за счет Поставщика без дополнительной оплаты Покупателем.

В случае просрочки явки представителя Поставщика для подписания рекламационного акта, рекламации считаются акцептованными.

6.4. Поставщик обязуется устранять за свой счет недостатки, выявленные в течение срока годности. Сроки замены Поставщиком поставленного Товара ненадлежащего качества, должны быть согласованы с Покупателем, но в любом случае не должны превышать 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания рекламационного акта в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Договора.

6.5. Рекламации в отношении качества Товара могут быть заявлены письменно Покупателем Поставщику в течение срока годности.

6.6. В случае поставки Поставщиком Покупателю Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков Товара в срок, указанный в рекламационном акте.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За просрочку поставки Товара и/или нарушения срока, установленного в пункте 4.8 Договора, Поставщик по требованию Покупателя обязуется выплатить Покупателю единовременный штраф в размере 5% (Пяти процентов) от стоимости непоставленной части Товара, а также неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, обязательства по поставке которого нарушены Поставщиком, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по поставке.

7.3. В случае нарушения срока замены Товара ненадлежащего качества, сроков устранения недостатков, выявленных в течение срока годности, указанных в пункте 6.4 и пункте 6.6 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, подлежащего замене/устранению недостатков, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств.

7.4. В случае отказа Поставщика от поставки Товара или его части на условиях, определенных настоящим Договором, либо поставки Товара, отличного от Товара, определенного в Спецификации, Поставщик обязуется оплатить Покупателю штраф в размере 20% (Двадцати процентов) от стоимости непоставленной части Товара в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления претензии. Под отказом Поставщика от поставки Товара или его части Стороны понимают не поставку Товара в срок, указанный Покупателем в претензии с требованием о необходимости поставить Товар или его часть, направленной Покупателем после истечения срока, установленного пунктом 3.1 Договора. Срок, указываемый в претензии Покупателя о допоставке, определяется с учетом положений пункта 4.8 Договора.

7.5. В случае нарушения срока оплаты Поставщик вправе потребовать у Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% (Одна десятая процента) от просроченной суммы за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от просроченной суммы.

В целях добровольного урегулирования вопросов исполнения обязательств, поименованных в настоящем пункте, Стороны устанавливают мораторий на начисление неустойки в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты наступления срока по оплате стоимости поставленного Товара. Следовательно, Поставщик имеет право начислять и требовать уплаты неустойки начиная с 91 (Девяносто первого) календарного дня, когда такое обязательство должно было быть исполнено.

7.6. Основанием для начисления неустойки (штрафа) в соответствии с пунктами 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 настоящего Договора является предъявленная контрагентом претензия. Срок уплаты неустойки или штрафа – 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты получения претензии и счета на оплату.

7.7. Уплата неустоек и применение иных санкций, предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.8. Направление Покупателем Поставщику претензий, рекламаций по количеству и/или по качеству поставленного Товара, составленных в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, дает Покупателю право требовать от Поставщика допоставки/замены Товара или соразмерного уменьшения его обязательств по оплате поставленного Товара.

7.9. Покупатель вправе произвести оплату поставленного Товара за вычетом сумм неустоек и/или штрафов, подлежащих выплате Поставщиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Такое удержание осуществляется путем зачета суммы неустойки в счет денежного обязательства Покупателя по оплате поставленного Товара в сумме начисленных и удержанных сумм неустойки и/или штрафа, в соответствии со статьей 407 и статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.10. Покупатель не несет ответственность за последствия при расчетах по банковским реквизитам Поставщика, если последний своевременно, за 5 (Пять) рабочих дней до соответствующего платежа, письменно не уведомил Покупателя об их изменении.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за исполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны признают все события и действия, отнесенные к таковым обстоятельствам, законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в результате наступлении форс-мажорных обстоятельств, обязана в десятидневный срок письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более одного месяца, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем, внесудебном порядке и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. При этом обязательства Сторон, возникшие до наступления обстоятельств непреодолимой силы, должны быть исполнены в полном объёме, как только это станет возможным.

9. АРБИТРАЖ

9.1. В случае возникновения споров, требований и (или) разногласий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров. Соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.

Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) рабочих дней с даты получения претензии.

9.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Арбитражным судом Московской области с применением норм материального и процессуального права Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ,

РАСТОРЖЕНИЯ И ПРОЛОНГАЦИИ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до даты поставки Товара, определяемой в соответствии с пунктом 3.1 Договора, а в части исполнения Сторонами взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до даты исполнения Сторонами своих финансовых и гарантийных обязательств.

10.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору, а также соглашения о его пролонгации действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно дополнительным соглашением, подписаны обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.

10.3. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем, внесудебном порядке письменно уведомив об этом контрагента за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. При этом соблюдение порядка, предусмотренного пунктом 10.2 Договора, не требуется. В течение указанного в настоящем пункте Договора срока Стороны производят все расчеты по настоящему Договору. Договор считается расторгнутым после истечения выше оговоренного срока с даты направления уведомления Покупателем Поставщику. Поставщик обязуется прекратить совершение любых действий, связанных с исполнением Договора, с даты получения такого уведомления.

10.4. В случае нарушения Поставщиком сроков, указанных в пунктах 3.1 и/или 4.8 настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем, внесудебном порядке предварительно письменно уведомив об этом контрагента. Договор считается расторгнутым после истечения 10 (Десяти) календарных дней с даты направления такого письменного уведомления в адрес контрагента. Стороны производят все расчеты по настоящему Договору в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела Стороной, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пунктах 11.1 и 11.2 настоящего раздела действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

11.6. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, на ______ листах, каждый лист настоящего Договора и приложений к нему подписан уполномоченными на заключение настоящего Договора лицами.

Стороны признают, что используемые при подписании настоящего Договора, уполномоченными на заключение настоящего Договорами лицами, электронные подписи, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, равнозначны собственноручным подписям таких лиц.

12.2. Стороны гарантируют, что обладают всеми полномочиями, в том числе предприняли все корпоративные и иные действия (включая, но не ограничиваясь: получение одобрений органов управления, участников, акционеров), необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора, обеспечивающие его законность и обязательность для Сторон.

12.3. Стороны гарантируют, что лица, совершившие сделку или иные действия по выполнению обязательств Сторон в рамках настоящего Договора, и/или лица, подписывающие в рамках настоящего Договора от их имени первичные учетные документы, наделены надлежащими полномочиями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Сторон.

12.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар легитимного происхождения и свободен от какого-либо обременения. Поставщиком приняты все необходимые меры по соблюдению прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, связанные с изготовлением и поставкой Товара.

12.5. Поставщик не вправе передавать свои права или обязательства по настоящему Договору третьей Стороне без письменного на то согласия Покупателя.

12.6. Во всех случаях, где средство связи для уведомлений и обмена информацией между Сторонами прямо не оговорено в тексте настоящего Договора, допускается использование факсимильной связи или электронной почты, при этом передаваемые по факсимильной связи или электронной почте документы должны быть заверены подписью уполномоченного должностного лица и печатью соответствующей Стороны.

Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи или электронной почты. Стороны обязаны предоставлять друг другу оригиналы таких документов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты их отправки посредством факсимильной связи или электронной почты.

12.7. На момент заключения Договора Сторонами оформлены Приложения к нему, которые будут являться его неотъемлемой частью, а именно:

• Приложение № 1 «Спецификация».

12.8. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.9. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной друг от друга информации, если конфиденциальный характер такой информации специально оговорен. Поставщик обязуется не разглашать, без получения письменного согласия Покупателя, любую информацию, связанную с условиями настоящего Договора, его заключением, исполнением и прекращением, в том числе не разглашать информацию о наименовании, свойствах и количестве поставленного Покупателю Товара.

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель: АО «МАШ»

Место нахождения Общества: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область,

город Химки, аэропорт Шереметьево тер.

Почтовый адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, город Химки,

аэропорт Шереметьево тер.

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3; КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4750

Р/С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: ПАО Сбербанк, г. Москва

К/С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон:

Факс:

E-mail:

Поставщик:

Место нахождения Общества:

Почтовый адрес:

ИНН , КПП

ОГРН

Р/С

Банк:

К/С

БИК

Телефон:

Факс:

E-mail:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки №____________

от «____» ______________ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: стоимость Товара составляет ________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС 20% – _________ (____________) руб. __ коп., включая:

Товара российского происхождения на сумму - ________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС 20% – _________ (____________) руб. __ коп.;

Товара иностранного происхождения на сумму - ________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС 20% – _________ (____________) руб. __ коп.

Требования к характеристикам поставляемого Товара:

• Внешний вид: белый или желтоватый сыпучий порошок, допускаются включения темного цвета;
• Гранулометрический состав гранул, размером более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмкм, не более: 10% мас.,

гранул, размером менее 100 мкм, не более: 2% мас.;

• Насыпная плотность:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг/1000 см 3 ;
• Сыпучесть: свободное истечение;
• Объемная доля геля: не более 30 см 3 /1 000 см 3 ;
• Динамическая вязкость 1%-го раствора в 10%-ном растворе NaCl:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмПа*с;
• Массовая доля остаточного акриламида: не более 0,100%.
• Фасовка – полипропиленовые мешки по 25 кг.

Общие требования к поставляемому Товару:

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц, не находиться под арестом, в залоге и не являться предметом спора.
• Поставляемый Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого Товара способом, а при отсутствии такового, способом, обеспечивающим сохранность Товара при перевозке, с учетом возможных перегрузок, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, складировании, а также предохранять Товар от атмосферных воздействий. Заводская (оригинальная) упаковка должна иметь наружную маркировку (транспортную, отправительскую, защитную, упаковочные ярлыки, пломбы). Маркировка на упаковке должна позволять идентифицировать Товар с транспортным документом (накладной).
• Поставляемый Товар должен удовлетворять действующим в Российской Федерации требованиям стандартов качества, безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, иметь сертификаты соответствия.
• Поставляемый Товар должен быть работоспособным и включать в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения данного требования.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Указание страны происхождения Товара является строго обязательным.

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку флокулянта для нужд АО «МАШ»

Для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – НМЦ договора) Заказчиком выбран метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Была проанализирована информация, полученная от 3 (трех) контрагентов:

- Посмотреть таблицу с данными

Таким образом, НМЦ договора на поставку флокулянта составляет сумму выделенного бюджета по данной закупке в размере в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей (один миллион девятьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек), с учётом НДС 20%.

НМЦ договора включает в себя стоимость поставки, а также все расходы на уплату налогов, сборов, пошлин и все затраты, издержки и иные расходы, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

Разъяснение по документации запроса котировок на право заключения договора на поставку флокунята для нужд АО «МАШ»

(извещение №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №6 к Извещению о проведении запроса котировок

(предоставляется в формате doc/docx (MS Word))

Дата, исх. номер

ДЕКЛАРАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК,

подтверждающая на дату подачи заявки на участие в запросе котировок соответствие Участника требованиям к участникам запроса котировок

Участник запроса котировок ________________________________________________________ (наименование участника) на право заключения договора на __________________________________________ (предмет запроса котировок) подтверждает соответствие следующим требованиям:

а) непроведение ликвидации Участника Запроса котировок - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника Запроса котировок - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности Участника Запроса котировок в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у Участника Запроса котировок недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в Запросе котировок не принято;

г) отсутствие у Участника Запроса котировок - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение 2 (двух) лет до момента подачи заявки на участие в Запросе котировок Участника такого Запроса котировок - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие Участника Запроса котировок требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом Запроса котировок, а именно: не применимо;

ж) обладание Участником Запроса котировок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание Участником Запроса котировок правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

и) отсутствие сведений об Участнике Запроса котировок в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральными законами от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

если применимо:

к) подана заявка несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного Участника Запроса котировок, (независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо несколькими физическими лицами, выступающими на стороне одного Участника Запроса котировок, в том числе индивидуальными предпринимателями или несколькими индивидуальными предпринимателями, выступающими на стороне одного Участника Запроса котировок), при этом группа лиц отвечает в совокупности требованиям, установленным в документации Запроса котировок, и все юридические лица, выступающие на стороне одного Участника Запроса котировок, соответствуют требованиям, предусмотренным пп. а)-д), и) настоящей декларации;

л) каждое юридическое лицо (или физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель), входит в состав только одного коллективного Участника и не принимает участие в Запросе котировок самостоятельно либо в составе другого коллективного Участника. В случае невыполнения данного требования все предложения с участием такого лица будут отклонены.

Приложение №5 к Извещению о проведении запроса котировок

Участник закупки

Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

Установление приоритета

2.1. Сведения об установлении приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствие с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее - Постановление № 925): Установлено.

2.1.1. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

Запрос котировок признан несостоявшимся;

в заявке на участие в Запросе котировок не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в заявке на участие в Запросе котировок не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

в заявке на участие в Запросе котировок, представленной Участником Запроса котировок, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким Участником товаров, работ, услуг или 50 процентов стоимости всех единичных расценок (при заключении рамочного договора).

2.1.2. При закупке товаров Участник Запроса котировок указывает в заявке наименование страны происхождения поставляемых товаров.

2.1.3. При закупке работ, услуг отнесение Участника Запроса котировок к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника Запроса котировок, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), включенных Участником в состав заявки на участие в Запросе котировок.

2.1.4. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и договора о евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

2.1.5. В случае непредставления Участником Запроса котировок в составе заявки документов и информации в соответствие с пунктами 2.1.2. и 2.1.3. настоящего приложения, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

2.1.6. Заявки Участников Запроса котировок признаются не соответствующими требованиям документации Запроса котировок в случае представления Участником недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанных в заявке на участие в Запросе котировок.

2.1.7. В договоры, заключаемые по результатам закупок радиоэлектронной продукции с участниками Запроса котировок, которым предоставлен приоритет в соответствии с положениями Постановления №925, включаются номера реестровых записей из единого реестра российской радиоэлектронной продукции. При исполнении договора, заключенного с Участником Запроса котировок, которому предоставлен приоритет в соответствии с положениями Постановления № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не уступают качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

2.1.8. Оценка и сопоставление заявок на участие в Запросе котировок, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся в соответствии с положениями Постановления № 925.

2.2. Сведения о применении требований постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» (далее – Постановление № 2013): НЕ установлено.

2.2.1. При закупке товаров Участник Запроса котировок указывает в заявке номера реестровых записей поставляемых товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) и предоставляет выписки предусмотренных пунктом 2 Постановления № 2013 реестров (реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, реестра промышленной продукции, произведенной на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, реестра промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, и (или) единого реестра российской радиоэлектронной продукции).

2.2.2. В случае непредставления Участником Запроса котировок в составе заявки информации и документов в соответствии с пунктом 2.2.1. настоящего приложения, заявка такого Участника признается не соответствующей требованиям документации Запроса котировок, и Участник отклоняется от дальнейшего участия в Запросе котировок.

2.2.3. В договоры, заключаемые по результатам Запроса котировок, проведенного в соответствии с положениями Постановления № 2013, включаются номера реестровых записей предложенных к поставке товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) Участником Запроса котировок. В ходе исполнения договоров замена товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), содержащихся в одном из реестров, предусмотренных пунктом 2 Постановления № 2013, на товары, не содержащиеся в таких реестрах, запрещается.

При рассмотрении заявок на участие в Запросе котировок Участник закупочной процедуры не допускается Тендерной комиссией к участию в Запросе котировок в случае:

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике Запроса котировок;

2) несоответствия Участника Запроса котировок требованиям, установленным извещением о проведении Запроса котировок, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в заявке Участника Запроса котировок, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в извещении Запроса котировок;

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, если требование обеспечения таких заявок указано в извещении Запроса котировок, а также отсутствие поступления денежных средств, в размере обеспечения заявки на участие в Запросе котировок на расчетный счет Заказчика, указанный в извещении о проведении запроса котировок, на дату и время рассмотрения заявок на участие в Запросе котировок;

4) несоответствия заявки на участие в Запросе котировок требованиям извещения о проведении Запроса котировок, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции или несоответствия предложения о цене в составе заявки предложению о цене, заявленному на ЭТП (в случае проведения Запроса котировок в электронной форме);

5) наличия сведений об Участнике Запроса котировок в реестре недобросовестных поставщиков;

6) поступления более одной заявки на участие в Запросе котировок или наличия более чем одного предложения в заявке на участие в Запросе котировок от одного Участника Запроса котировок в рамках одного лота;

7) нарушения срока подачи заявок на участие в Запросе котировок;

8) предоставление документов с отклонением от форм, предусмотренных извещением;

9) отсутствия сведений об Участнике запроса котировок в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;

10) Заказчик отстраняет Участника Запроса котировок от участия в Запросе котировок в любой момент до заключения договора, если обнаружит, что Участник Запроса котировок представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию.

Коллективный участник.

1) в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного Участника Запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо несколькими физическими лицами, выступающими на стороне одного Участника Запроса котировок, в том числе индивидуальными предпринимателями или несколькими индивидуальными предпринимателями, выступающими на стороне одного Участника Запроса котировок, такая группа лиц должна отвечать в совокупности требованиям, установленным в извещении Запроса котировок, при этом все лица, выступающие на стороне одного Участника Запроса котировок, должны соответствовать требованиям, предусмотренным пп. а)-д), з) декларации, представленной в Приложения №6 к извещению, и п.1.1. настоящего приложения.

2) При подаче заявки коллективным участником в состав заявки включается договор/ соглашение о коллективном участии;

3) любое юридическое лицо или физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель, может входить в состав только одного коллективного Участника и не имеет права принимать участие в Запросе котировок самостоятельно либо в составе другого коллективного Участника. В случае невыполнения данного требования все предложения с участием такого лица будут отклонены.

Согласовано протоколом

Тендерной комиссии АО МАШ

«__» _______ 202_ г. № ___

Извещение о проведении запроса котировок

(проводится среди Субъектов малого и среднего предпринимательства)

Сведения об организаторе:

- Посмотреть таблицу с данными

Лот 1

Сведения о предмете закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к документации

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к извещению:

Проект договора;

Техническое задание;

Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены;

Форма заявки на участие в запросе котировок;

Дополнительные положения проведения запроса котировок.

Декларация соответствия участника запроса котировок

Техническое задание

на поставку флокулянта для нужд АО «МАШ»

- Посмотреть таблицу с данными

На бланке участника закупочной процедуры Приложение №4 к Извещению о проведении запроса котировок (предоставляется в формате doc/docx (MS Word))

Заказчику (в Тендерную комиссию АО

Дата, исх. Номер «МАШ» по адресу: ______________)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

_________________________________________________________________________________

(название запроса котировок)

1. Изучив документацию запроса котировок на участие в ______________________________________________,

(название запроса котировок)

а также Положение «О закупках в Акционерном обществе «Международный аэропорт Шереметьево»

_

(наименование участника закупочной процедуры с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес)

в лице ______________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями извещения.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в извещении запроса котировок, и его технической частью, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ним претензий.

4. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с предметом запроса котировок, данные товары, работы, услуги будут в любом случае выполнены (поставлены) в полном соответствии с требованиями извещения запроса котировок, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

5. Настоящей заявкой сообщаем, что в отношении _________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника запроса котировок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в настоящей заявке информации и подтверждаем право Заказчика, Тендерной комиссии запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6.1. В случае признания нас победителями запроса котировок или принятия решения о заключении с нами договора в установленном Положением «О закупках в Акционерном обществе «Международный аэропорт Шереметьево» случаях, мы подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса котировок условий, запрашивать информацию в Банке или иной кредитной организации о подлинности банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения договора.

7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями извещения запроса котировок и условиями нашего предложения в течение трех дней со дня направления нам договора.

8. В случае если наше предложение будет лучшим после предложений победителя запроса котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения запроса котировок и условиями нашего предложения.

9. Мы подтверждаем, что мы извещены о передаче сведений о ______________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

для включения в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен__________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), e-mail, адрес).

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. Банковские реквизиты участника запроса котировок:

ИНН ____________________, КПП _________________________, ОГРН/ОГРИП ____________________

Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _

13. Предложение о цене договора:

- Посмотреть таблицу с данными

* Недопустимо изменение формы (удаление, добавление столбцов) и отсутствие заполнения по всем столбцам.

** В случае установления требований к закупаемым товарам, работам, услугам в соответствии с пунктами 2.1 или 2.2 Приложения 5 к Извещению. Обязательные требования к участникам запроса котировок, Участником Запроса котировок в составе заявки предоставляются информация и документы, предусмотренные указанными пунктами.

ИТОГО цена договора составляет: _____ (указать значение цифрами и прописью) руб., с учетом НДС в размере _________ руб. / НДС не облагается.

Примечание - В случае расхождения между цифрами и прописью предпочтение отдается сумме, указанной прописью.

При снижении цены лота более чем на 25% от начальной максимальной цены Участник обязан предоставить коммерческое предложение с расшифровкой/обоснованием ценового предложения и расчет себестоимости.

14. Срок поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг составляет _______________________________, что соответствует сроку, указанному в технической части извещения.

Приложения:

Сведения и документы об Участнике запроса котировок, подавшему заявку:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), местонахождение (юридический и фактический адреса), банковские реквизиты, номера контактных телефонов и факсов Участника запроса котировок;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если Участником запроса котировок является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика Участника запроса котировок или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если Участником запроса котировок является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени Участника запроса котировок, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если Участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если Участником такой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса котировок требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, а именно: не применимо;

7) копию решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для Участника запроса котировок заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, Закупочной документации), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, Закупочной документации) является крупной сделкой;

8) информацию и документы об обеспечении заявки на участие в запросе котировок, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, Закупочной документацией:

а) реквизиты специального банковского счета Участника запроса котировок, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется Участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок Участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;

9) декларацию, подтверждающую на дату подачи заявки на участие в запросе котировок соответствие Участника требованиям:

а) непроведение ликвидации Участника закупочной процедуры - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности Участника закупочной процедуры в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у Участника запроса котировок недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято;

г) отсутствие у Участника запроса котировок - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупочной процедуре Участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) обладание Участником закупочной процедуры исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

ж) обладание Участником закупочной процедуры правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

з) отсутствие сведений об Участнике запроса котировок в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральными законами от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

2. Дополнительные документы по решению участника запроса котировок.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_________

г. Химки «____»______________2023 г

___________________ (_________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево» (АО «МАШ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании Доверенности _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик своевременно поставляет, а Покупатель – принимает и оплачивает флокулянт (далее – «Товар»), в количестве, ассортименте и по цене в соответствии с Приложением №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. В Приложение №1 включается информация о стране происхождения Товара.

• Поставщик обязуется предоставить Покупателю всю техническую документацию по эксплуатации поставляемого Товара на русском языке.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, составляет ________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС 20% – _________ (____________) руб. __ коп., с учетом доставки Товара на склад Покупателя.

Цена за единицу Товара является неизменной и не подлежит пересмотру на протяжении срока действия Договора.

2.2. Покупатель осуществляет оплату 100% (Ста процентов) стоимости Товара, указанной в пункте 2.1 Договора, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поставки Товара на склад Покупателя по адресу: Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер., склад АО «МАШ», подписания товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя и получения счета и счета-фактуры на стоимость поставленного Товара.

2.3. Датой оплаты Стороны признают дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя во исполнение обязательств по настоящему Договору.

2.4. По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки Товара – в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Договора Сторонами.

Поставка Товара производится по рабочим дням.

3.2. Поставка, разгрузка, а также исполнение гарантийных обязательств или замена некачественного Товара, осуществляется транспортом Поставщика, силами и за счет Поставщика.

Под разгрузкой Товара понимается выполнение силами Поставщика работ по перемещению Товара с борта транспортного средства в отведенное Покупателем место на территории склада. Покупатель обязуется обеспечить условия для проведения разгрузки Товара, предоставив доступ к месту разгрузки Товара с транспортного средства. Затраты на получение временных пропусков для поставки Товара на контролируемую территорию Покупателя (если таковые необходимы) признаются внутренними затратами Поставщика и не подлежат компенсации со стороны Покупателя. Оформление пропусков для персонала и транспортных средств Поставщика осуществляется в порядке, установленном в АО «МАШ».

3.3. Поставщик обязан уведомить не менее чем за 2 (Два) рабочих дня Покупателя о сроках (дате) готовности Товара к поставке, посредством направления сообщения на адрес электронной почты Покупателя: ______________________.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Полномочный представитель Покупателя при приемке Товара проверяет:

- количество поставляемого Товара;

- ассортимент/наименование, комплектность поставляемого Товара;

- визуально качество поставляемого Товара;

- документы, предоставляемые Поставщиком в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

4.2. В случае соответствия Товара условиям настоящего Договора полномочный представитель Покупателя подписывает товарную накладную, получает под роспись счет на оплату Товара, счет-фактуру, документацию согласно разделу 5 настоящего Договора и передает один экземпляр товарной накладной и доверенность на получение Товара представителю Поставщика.

4.3. Товар не подлежит приемке Покупателем в любом из следующих случаев:

- несоответствия количества поставляемого Товара условиям Договора;

- несоответствия ассортимента/наименования, комплектности поставляемого Товара условиям Договора;

- визуального выявления некачественного Товара, в том числе одной единицы Товара;

- несоответствие и/или непредставление документов, предоставляемых Поставщиком в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

Нарушения, перечисленные в настоящем пункте Договора, Стороны признают существенными. Отказ от приемки Товара Покупателем в таком случае не считается отказом от исполнения обязательств по Договору.

4.4. Покупатель вправе отказаться от всей партии Товара, в случае если часть товаров, входящих в партию, не соответствует условиям Договора по ассортименту/наименованию, комплектности, качеству и/или на такие товары не предоставлены документы, перечисленные в разделе 5 настоящего Договора, либо принять только те товары, которые соответствуют условиям Договора по ассортименту/наименованию, комплектности, качеству и на такие товары предоставлены документы, перечисленные в разделе 5 настоящего Договора.

4.5. При обоснованном отказе Покупателя от Товара (части товаров) при приемке, Поставщик обязуется в день поставки (приемки) Товара вывезти Товар (часть товаров).

4.6. Право собственности на поставленный по данному Договору Товар и риск случайной его утраты, порчи, гибели или повреждения переходит к Покупателю после подписания товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя.

4.7. Датой поставки считается дата подписания товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя.

4.8. В любом из следующих случаев:

- недопоставки Товара по количеству;

- поставки Товара не в соответствии с ассортиментом/наименованием, комплектности согласно условиям Договора;

- визуального выявления некачественного Товара, в том числе одной единицы Товара;

- несоответствия и/или непредставления документов, предоставляемых Поставщиком в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

Поставщик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты отказа Покупателя от приемки Товара допоставить, доукомплектовать и/или заменить Товар.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УПАКОВКА

5.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар надлежащего качества и комплектности в работоспособном состоянии, в соответствии с требованиями государственных стандартов и технических условий, установленных заводом-изготовителем и технической документацией на Товар.

Поставщик в порядке, установленном пунктом 4.2 настоящего Договора, передает вместе с Товаром следующие документы:

• Товарную накладную (ТОРГ-12) и счет-фактуру (допускается предоставление универсального передаточного документа (УПД));
• Оригинал счета на оплату Товара.

5.2. Товар должен быть упакован с учетом его специфических свойств и особенностей таким образом, чтобы при обычных мерах обращения обеспечивалась его сохранность при транспортировке и хранении.

5.3. Качество поставляемого Товара должно быть подтверждено Поставщиком надлежащей документацией (сертификатами качества, сертификатами соответствия, паспортами – на каждую партии Товара и другими документами, подтверждающими качество Товара, в соответствии с действующими нормативными документами, утвержденными в отношении данного вида Товара и разрешающими использование поставляемого Товара на территории Российской Федерации), предоставляемой Поставщиком на момент поставки Товара с документами, перечисленными в пункте 5.1 Договора.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Срок годности на поставляемый по настоящему Договору Товар устанавливается производителем и должен составлять не менее 11 (одиннадцати) месяцев на дату поставки и подписания товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя.

6.2. В случае поставки Товара с истекшим сроком годности или составляющим менее 11 (одиннадцати) месяцев на дату поставки, Поставщик обязуется без какой-либо дополнительной платы со стороны Покупателя заменить Товар.

6.3. При предъявлении претензий к качеству Товара, Поставщик обязан направить своего Представителя в течение 3 (Трех) рабочих дней после предъявления указанной претензии для подписания рекламационного акта. Поставщик обязан уведомить Покупателя о получении им рекламации (претензии) путем передачи посредством факсимильной связи по телефонному номеру ___________________ или по адресу электронной почты ________________ копии письменного подтверждения факта получения рекламации (претензии). Наличие выявленных недостатков, порядок их устранения (возврат или замена Товара) и сроки их устранения фиксируются Сторонами в рекламационном акте.

Возврат и замена Товара ненадлежащего качества производится силами, транспортом Поставщика и за счет Поставщика без дополнительной оплаты Покупателем.

В случае просрочки явки представителя Поставщика для подписания рекламационного акта, рекламации считаются акцептованными.

6.4. Поставщик обязуется устранять за свой счет недостатки, выявленные в течение срока годности. Сроки замены Поставщиком поставленного Товара ненадлежащего качества, должны быть согласованы с Покупателем, но в любом случае не должны превышать 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания рекламационного акта в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Договора.

6.5. Рекламации в отношении качества Товара могут быть заявлены письменно Покупателем Поставщику в течение срока годности.

6.6. В случае поставки Поставщиком Покупателю Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков Товара в срок, указанный в рекламационном акте.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За просрочку поставки Товара и/или нарушения срока, установленного в пункте 4.8 Договора, Поставщик по требованию Покупателя обязуется выплатить Покупателю единовременный штраф в размере 5% (Пяти процентов) от стоимости непоставленной части Товара, а также неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, обязательства по поставке которого нарушены Поставщиком, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по поставке.

7.3. В случае нарушения срока замены Товара ненадлежащего качества, сроков устранения недостатков, выявленных в течение срока годности, указанных в пункте 6.4 и пункте 6.6 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, подлежащего замене/устранению недостатков, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств.

7.4. В случае отказа Поставщика от поставки Товара или его части на условиях, определенных настоящим Договором, либо поставки Товара, отличного от Товара, определенного в Спецификации, Поставщик обязуется оплатить Покупателю штраф в размере 20% (Двадцати процентов) от стоимости непоставленной части Товара в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления претензии. Под отказом Поставщика от поставки Товара или его части Стороны понимают не поставку Товара в срок, указанный Покупателем в претензии с требованием о необходимости поставить Товар или его часть, направленной Покупателем после истечения срока, установленного пунктом 3.1 Договора. Срок, указываемый в претензии Покупателя о допоставке, определяется с учетом положений пункта 4.8 Договора.

7.5. В случае нарушения срока оплаты Поставщик вправе потребовать у Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% (Одна десятая процента) от просроченной суммы за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от просроченной суммы.

В целях добровольного урегулирования вопросов исполнения обязательств, поименованных в настоящем пункте, Стороны устанавливают мораторий на начисление неустойки в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты наступления срока по оплате стоимости поставленного Товара. Следовательно, Поставщик имеет право начислять и требовать уплаты неустойки начиная с 91 (Девяносто первого) календарного дня, когда такое обязательство должно было быть исполнено.

7.6. Основанием для начисления неустойки (штрафа) в соответствии с пунктами 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 настоящего Договора является предъявленная контрагентом претензия. Срок уплаты неустойки или штрафа – 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты получения претензии и счета на оплату.

7.7. Уплата неустоек и применение иных санкций, предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.8. Направление Покупателем Поставщику претензий, рекламаций по количеству и/или по качеству поставленного Товара, составленных в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, дает Покупателю право требовать от Поставщика допоставки/замены Товара или соразмерного уменьшения его обязательств по оплате поставленного Товара.

7.9. Покупатель вправе произвести оплату поставленного Товара за вычетом сумм неустоек и/или штрафов, подлежащих выплате Поставщиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Такое удержание осуществляется путем зачета суммы неустойки в счет денежного обязательства Покупателя по оплате поставленного Товара в сумме начисленных и удержанных сумм неустойки и/или штрафа, в соответствии со статьей 407 и статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.10. Покупатель не несет ответственность за последствия при расчетах по банковским реквизитам Поставщика, если последний своевременно, за 5 (Пять) рабочих дней до соответствующего платежа, письменно не уведомил Покупателя об их изменении.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за исполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны признают все события и действия, отнесенные к таковым обстоятельствам, законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в результате наступлении форс-мажорных обстоятельств, обязана в десятидневный срок письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более одного месяца, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем, внесудебном порядке и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. При этом обязательства Сторон, возникшие до наступления обстоятельств непреодолимой силы, должны быть исполнены в полном объёме, как только это станет возможным.

9. АРБИТРАЖ

9.1. В случае возникновения споров, требований и (или) разногласий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров. Соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.

Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) рабочих дней с даты получения претензии.

9.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Арбитражным судом Московской области с применением норм материального и процессуального права Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ,

РАСТОРЖЕНИЯ И ПРОЛОНГАЦИИ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до даты поставки Товара, определяемой в соответствии с пунктом 3.1 Договора, а в части исполнения Сторонами взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до даты исполнения Сторонами своих финансовых и гарантийных обязательств.

10.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору, а также соглашения о его пролонгации действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно дополнительным соглашением, подписаны обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.

10.3. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем, внесудебном порядке письменно уведомив об этом контрагента за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. При этом соблюдение порядка, предусмотренного пунктом 10.2 Договора, не требуется. В течение указанного в настоящем пункте Договора срока Стороны производят все расчеты по настоящему Договору. Договор считается расторгнутым после истечения выше оговоренного срока с даты направления уведомления Покупателем Поставщику. Поставщик обязуется прекратить совершение любых действий, связанных с исполнением Договора, с даты получения такого уведомления.

10.4. В случае нарушения Поставщиком сроков, указанных в пунктах 3.1 и/или 4.8 настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем, внесудебном порядке предварительно письменно уведомив об этом контрагента. Договор считается расторгнутым после истечения 10 (Десяти) календарных дней с даты направления такого письменного уведомления в адрес контрагента. Стороны производят все расчеты по настоящему Договору в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела Стороной, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пунктах 11.1 и 11.2 настоящего раздела действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

11.6. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, на ______ листах, каждый лист настоящего Договора и приложений к нему подписан уполномоченными на заключение настоящего Договора лицами.

Стороны признают, что используемые при подписании настоящего Договора, уполномоченными на заключение настоящего Договорами лицами, электронные подписи, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, равнозначны собственноручным подписям таких лиц.

12.2. Стороны гарантируют, что обладают всеми полномочиями, в том числе предприняли все корпоративные и иные действия (включая, но не ограничиваясь: получение одобрений органов управления, участников, акционеров), необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора, обеспечивающие его законность и обязательность для Сторон.

12.3. Стороны гарантируют, что лица, совершившие сделку или иные действия по выполнению обязательств Сторон в рамках настоящего Договора, и/или лица, подписывающие в рамках настоящего Договора от их имени первичные учетные документы, наделены надлежащими полномочиями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Сторон.

12.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар легитимного происхождения и свободен от какого-либо обременения. Поставщиком приняты все необходимые меры по соблюдению прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, связанные с изготовлением и поставкой Товара.

12.5. Поставщик не вправе передавать свои права или обязательства по настоящему Договору третьей Стороне без письменного на то согласия Покупателя.

12.6. Во всех случаях, где средство связи для уведомлений и обмена информацией между Сторонами прямо не оговорено в тексте настоящего Договора, допускается использование факсимильной связи или электронной почты, при этом передаваемые по факсимильной связи или электронной почте документы должны быть заверены подписью уполномоченного должностного лица и печатью соответствующей Стороны.

Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи или электронной почты. Стороны обязаны предоставлять друг другу оригиналы таких документов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты их отправки посредством факсимильной связи или электронной почты.

12.7. На момент заключения Договора Сторонами оформлены Приложения к нему, которые будут являться его неотъемлемой частью, а именно:

• Приложение № 1 «Спецификация».

12.8. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.9. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной друг от друга информации, если конфиденциальный характер такой информации специально оговорен. Поставщик обязуется не разглашать, без получения письменного согласия Покупателя, любую информацию, связанную с условиями настоящего Договора, его заключением, исполнением и прекращением, в том числе не разглашать информацию о наименовании, свойствах и количестве поставленного Покупателю Товара.

13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель: АО «МАШ»

Место нахождения Общества: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область,

город Химки, аэропорт Шереметьево тер.

Почтовый адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, город Химки,

аэропорт Шереметьево тер.

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3; КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4750

Р/С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: ПАО Сбербанк, г. Москва

К/С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон:

Факс:

E-mail:

Поставщик:

Место нахождения Общества:

Почтовый адрес:

ИНН , КПП

ОГРН

Р/С

Банк:

К/С

БИК

Телефон:

Факс:

E-mail:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки №____________

от «____» ______________ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: стоимость Товара составляет ________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС 20% – _________ (____________) руб. __ коп., включая:

Товара российского происхождения на сумму - ________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС 20% – _________ (____________) руб. __ коп.;

Товара иностранного происхождения на сумму - ________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС 20% – _________ (____________) руб. __ коп.

Требования к характеристикам поставляемого Товара:

• Внешний вид: белый или желтоватый сыпучий порошок, допускаются включения темного цвета;
• Гранулометрический состав гранул, размером более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмкм, не более: 10% мас.,

гранул, размером менее 100 мкм, не более: 2% мас.;

• Насыпная плотность:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг/1000 см 3 ;
• Сыпучесть: свободное истечение;
• Объемная доля геля: не более 30 см 3 /1 000 см 3 ;
• Динамическая вязкость 1%-го раствора в 10%-ном растворе NaCl:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмПа*с;
• Массовая доля остаточного акриламида: не более 0,100%.
• Фасовка – полипропиленовые мешки по 25 кг.

Общие требования к поставляемому Товару:

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц, не находиться под арестом, в залоге и не являться предметом спора.
• Поставляемый Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого Товара способом, а при отсутствии такового, способом, обеспечивающим сохранность Товара при перевозке, с учетом возможных перегрузок, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, складировании, а также предохранять Товар от атмосферных воздействий. Заводская (оригинальная) упаковка должна иметь наружную маркировку (транспортную, отправительскую, защитную, упаковочные ярлыки, пломбы). Маркировка на упаковке должна позволять идентифицировать Товар с транспортным документом (накладной).
• Поставляемый Товар должен удовлетворять действующим в Российской Федерации требованиям стандартов качества, безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, иметь сертификаты соответствия.
• Поставляемый Товар должен быть работоспособным и включать в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения данного требования.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Указание страны происхождения Товара является строго обязательным.

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку флокулянта для нужд АО «МАШ»

Для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – НМЦ договора) Заказчиком выбран метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Была проанализирована информация, полученная от 3 (трех) контрагентов:

- Посмотреть таблицу с данными

Таким образом, НМЦ договора на поставку флокулянта составляет сумму выделенного бюджета по данной закупке в размере в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей (один миллион девятьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек), с учётом НДС 20%.

НМЦ договора включает в себя стоимость поставки, а также все расходы на уплату налогов, сборов, пошлин и все затраты, издержки и иные расходы, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

Внесены изменения в Извещение запроса котировок на право заключения договора на поставку флокулянта для нужд АО «МАШ» (Извещение №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть59):

В части исключения задвоенной позиции в извещении.

Разъяснение по документации запроса котировок на право заключения договора на поставку флокулянта для нужд АО "МАШ" (извещение №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть99-addi-.zip ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-addi-.zip ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-addi-.zip ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):В соответствии с Проектом договора и Техническим заданием
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 22.03.2023 по 04.04.2023Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):В соответствии с Проектом договора и Техническим заданием
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 22.03.2023 по 04.04.2023Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется