Тендер - Поставка Дезинфицирующего вещества Жавель Абсолют №242101464

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

%92%85%95%8d%88%97%85%91%8a%8e%85_%87%80%84%80%8d%88%85

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными%94%8e%90%8c%80_%87%80%9f%82%8a%88

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Кому: ГАУЗ «Городская поликлиника №6» - Заказчику закупки в электронной форме

Уважаемые господа!

________________________ (наименование участника размещения закупки) направляет заявку на участие в закупке в электронной форме по определению поставщика в целях заключения с ним договора на _____________________________________.

- Посмотреть таблицу с данными

2. Мы несем ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке в электронной форме и ознакомлены с требованием закупки электронной форме, о том, что в случае, если в заявке на участие в закупке в электронной форме нами не указана страна происхождения товара (работ, услуг), предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в закупке, мы не допускаемся комиссией к участию в закупке в электронной форме.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в техническом задании, проекте договора, влияющими на стоимость товара (работ, услуг).

4. Мы подтверждаем, что страна происхождения предлагаемого нами товара (работ, услуг) _______________.

5. Настоящим подтверждается, что ____________________________________

(наименование участника размещения закупки)

ознакомилось(ся) с условиями извещения, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, ________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения закупки)

подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

• результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных в настоящей заявке, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика, Организатора;
• за любую ошибку или упущение в представленной в настоящей заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на _____________(наименование участника размещения закупки)

6. В случае признания __________________________________________________________________________

(наименование участника размещения закупки)

победителем мы обязуемся:

- Подписать договор на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в закупке согласно предложению, поступившему от нас в процессе проведения закупки.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

7. Мы согласны с тем, что цена на товар (работы, услуги) указана в рублях с учетом всех налогов, в т.ч. НДС, таможенных и иных пошлин и сборов, а также затрат, связанных с комплектной поставкой товара.

8. Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям законодательства Российской Федерации, а именно:

- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)

и качественных характеристиках товара (работ, услуг)

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование участника размещения закупки

_______________________(ФИО)

М.П.

%98%80%81%8b%8e%8d_%84%8e%83%8e%82%8e%90%80

ДОГОВОР № ________

г. Улан-Удэ « _____ » _____________ 2023 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №6» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Аюшина Игоря Климентьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________, действующ______ на основании ____________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Товар, согласно Спецификации товаров, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять товар и оплатить обусловленную настоящим договором цену.

2. Цена Договора, порядок и срок оплаты

2.1. Общая стоимость товаров, поставляемых по настоящему договору, составляет ______________________________________________________________________________________.

2.2. Все расходы Поставщика, в том числе расходы на перевозку, разгрузку, погрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также другие затраты, связанные с выполнением обязательств по договору включены Поставщиком в цену договора.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.4. Финансирование настоящего Договора осуществляется за счет средств ______________________________________________________________________________________.

2.5. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре. Оплата за поставленный товар осуществляется в течение _______________________ дней после фактической поставки и приемки товара по количеству, ассортименту, качеству и подписания соответствующих документов.

2.6. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика несет Поставщик.

3. Место и срок поставки товара

3.1. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Норильская, 12В ​. При отправке груза Поставщик обязан указать: Наименование Поставщика, номер договора, предмет договора.

3.2. Поставка товара производится в течении 10 (десяти) дней с момента заключения договора, согласно спецификации. Доставка до места хранения товара по адресу Заказчика и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет поставщика.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить заказчика о точном времени поставки телефонограммой или факсимильной связью;

4.1.2. Поставить товар Заказчику, произвести погрузку, разгрузку, подъем, доставку до места хранения товара, собственным силами или с привлечением третьих лиц за свой счет;

4.1.3. Передать Заказчику оригиналы товарных накладных или универсальных передаточных документов, подписанных Поставщиком, сертификаты/декларации, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Устранять недостатки товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет Поставщик.

4.1.5. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные договором, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара.

4.2. Поставщик вправе:

Требовать оплаты поставленного товара в соответствии с условиями настоящего договора

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Осуществить приемку поставленного товара;

4.3.2. Осуществить оплату поставленного товара;

4.3.3. Взаимодействовать с поставщиком при изменении, расторжении договора, применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения поставщиком условий договора.

4.3.4. Осуществлять контроль над сроком поставки товара в соответствии условиями настоящего Договора и требованиями нормативных документов.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4.2. Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

5. Гарантии качества товара

5.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества и безопасности согласно требований нормативов и стандартов, установленными на данный товар сроком не менее 12 месяцев.

5.2. В случае несоответствия качества товара Поставщик обязуется за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней заменить такой товар товаром соответствующего качества. Наличие недостатков, сроки их устранения или замены фиксируются Сторонами в двухстороннем акте выявленных недостатков.

При установлении нарушений по качеству товара после оплаты Заказчик вправе предъявить требование к Поставщику о возврате уплаченной за товар денежной суммы или потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим требованиям, указанным в договоре.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения исполнения обязательств либо инициировать процедуру расторжения Договора.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате товара Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Договору.

7.5. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по настоящему договору Заказчик, после соблюдения претензионного порядка урегулирования спора, вправе по своему усмотрению:

- уменьшить оплату по договору на сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащую взысканию.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня её получения.

При неполучении ответа на претензию, выставленную Заказчиком Поставщику, в течение 20 календарных дней с даты отправки, обязанность Заказчика о соблюдении претензионного порядка урегулирования спора считается исполненной.

8.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему договору передаются на разрешение Арбитражного суда Республики Бурятия.

8.4. К отношениям сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

9. Изменение условий Договора

9.1.Любые изменения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими сторонами Договора с надлежащим оформлением полномочий, и подлежат регистрации в реестре договоров.

9.2. Стороны вправе изменить, в том числе:

а) предусмотренный договором объем закупаемой продукции, но не более чем на 10 процентов. При увеличении (сокращении) объема закупаемой продукции, но не более чем на 10 процентов, заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции;

б) сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по договору;

в) цену договора:

в случае, если такое условие предусмотрено документацией о закупке и (или) договором, - путем ее уменьшения (без изменения иных условий исполнения договора);

в случаях, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта;

в случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые государством цены (тарифы).

10. Срок действия Договора, порядок расторжения Договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2023г. Истечение срока действия Договора не влечет прекращение гарантийных и денежных обязательств по Договору до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора, другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.4.Существенным нарушением Договора является, в том числе, нарушение срока поставки товара более чем на 10 (десять) рабочих дней.

10.5. Односторонний отказ от исполнения договора допускается, в том числе, в следующих случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком срок;

- поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

- неоднократного (два и более) или существенного (более десяти рабочих дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.

11. Прочие условия

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.3. Приложения к настоящему Договору:

- Приложение №1 Спецификация товара.

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № _______ «_____» ______________ 2023г.

Спецификация товаров

- Посмотреть таблицу с данными%94%8e%90%8c%80_%87%80%9f%82%8a%88

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Кому: ГАУЗ «Городская поликлиника №6»

Уважаемые господа!

________________________ (наименование участника размещения закупки) направляет заявку на участие в закупке в электронной форме по определению поставщика в целях заключения с ним договора на _____________________________________.

- Посмотреть таблицу с данными

2. Мы несем ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке в электронной форме и ознакомлены с требованием закупки электронной форме, о том, что в случае, если в заявке на участие в закупке в электронной форме нами не указана страна происхождения товара (работ, услуг), предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в закупке, мы не допускаемся комиссией к участию в закупке в электронной форме.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в техническом задании, проекте договора, влияющими на стоимость товара (работ, услуг).

4. Мы подтверждаем, что страна происхождения предлагаемого нами товара (работ, услуг) _______________.

5. Настоящим подтверждается, что ____________________________________

(наименование участника размещения закупки)

ознакомилось(ся) с условиями закупки, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, ________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения закупки)

подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

• результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных в настоящей заявке, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика, Организатора;
• за любую ошибку или упущение в представленной в настоящей заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на _____________(наименование участника размещения закупки)

6. В случае признания __________________________________________________________________________

(наименование участника размещения закупки)

победителем мы обязуемся:

- Подписать договор на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в закупке согласно предложению, поступившему от нас в процессе проведения закупки.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

7. Мы согласны с тем, что цена на товар (работы, услуги) указана в рублях с учетом всех налогов, в т.ч. НДС, таможенных и иных пошлин и сборов, а также затрат, связанных с комплектной поставкой товара.

8. Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям законодательства Российской Федерации, а именно:

- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)

и качественных характеристиках товара (работ, услуг)

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование участника размещения закупки

_______________________(ФИО)

М.П.