Тендер - Поставка средств дезинфицирующих в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи №242067630

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Инструкция_по_подаче_оферты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ

В ЗАКУПКЕ МАЛОГО ОБЪЕМА

Предложение поставщика (подрядчика, исполнителя), принимающего участие в закупочной сессии (участника закупочной сессии), сформированное в личном кабинете электронного магазина по предмету закупочной сессии с указанием цены, подаваемое для рассмотрения заказчиком (далее – оферта) в своем составе должна содержать следующую информацию:

указание на товарный знак предлагаемого к поставке товара (при наличии);

конкретные показатели предлагаемого к поставке товара, соответствующие значениям, установленным в разделе «Описание» и/или прикрепленном файле в разделе «Документы закупки»;

указание на страну происхождения предлагаемого к поставке товара.
2. Оферта может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение предлагаемого к поставке товара.
3. Оферта не должна содержать двусмысленных, противоречивых, а также взаимоисключающих толкований и предложений. Оферта должна содержать только достоверные сведения.

Сведения о предлагаемых к поставке товарах, представляемые участником закупочной сессии в оферте, не должны сопровождаться словами: «как правило», «например», «аналог», «или эквивалент», «должен(-на, -но, -ны) быть», «не должен(-на, -но, -ны) быть», «должен(-на, -но, -ны)», «не должен(-на, -но, -ны)», «может», «не может», «может быть», «не может быть», «требуется(-ются)», «не требуется(-ются), «не допускается(-ются)», «допускается(-ются)» (с учетом всех возможных их родов и чисел).

В случае установления требований к значениям характеристик в сопровождении слов «свыше» (в сокращенном виде «св.»), «от», «до», «не выше», «выше», «не ниже», «ниже», «не более», «более», «не менее», «менее», «не ранее», «не позднее», «шире», «не шире», «уже», «не уже» и других подобных слов (в том числе с учетом возможного наличия иных членов предложения между частицей «не» и наречием), указанных непосредственно перед значением, участник закупочной сессии указывает значения характеристики в сопровождении данных слов, словосочетаний в случае если нормированием (регламентированием) предусмотрено наличие данных слов, словосочетаний. Во всех остальных случаях участник должен указать конкретное значение характеристики, без использования данных слов, словосочетаний.

Союз «или» означает, что участнику закупочной сессии необходимо представить одно из указанных значений показателя, вариантов исполнения, указанных через данный союз.

Союз «и/или» означает, что участнику закупочной сессии необходимо представить одно из указанных значений показателя, вариантов исполнения, либо можно представить несколько значений показателя, вариантов исполнения из перечисленных.

Значения в виде интервала, указанного через тире «–» или «-» означает, что участнику закупочной сессии необходимо предоставить в оферте диапазонное значение, включая крайние значения.

В случае если единица измерения, указываемая перед перечислением величин, отделена двоеточием (например, «мм: 23,40,50») – данные единицы измерения распространяются на все значения, следующие за единицей измерения. Единицы измерения, указанные после перечисления ряда значений, также распространяются на все значения, стоящие перед единицей измерения (например, «23, 40, 50 мм»).

Если показатель характеризуется несколькими значениями (например: размер, мм - не более ДхШхВ (Д/Ш/В, Д*Ш*В и т.п.)), то требование «не более» распространяется на каждое отдельно взятое значение.

Правила чтения арифметических знаков:

- «≥» следует читать как «больше либо равно»;

- «≤» следует читать как «меньше либо равно»;

- «

- «>» следует читать как «более»;

- «±» следует читать как предельные отклонения;

В заявке участника закупочной сессии указание арифметических знаков допускается только в случае их нормирования (регламентирования).

В случае, если вследствие выбора участником закупочной сессии одного из вариантов исполнения товара, требуемый заказчиком параметр/показатель/значение товара не нормируется нормативно-технической документацией, то по данному параметру/показателю/значению предлагаемого к поставке товара в оферте следует ставить «-» либо указывать «не нормируется» (либо аналогичные формулировки)

Наименование_и_описание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_поставки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _

г. Ставрополь «_» _ 2023 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический кардиологический диспансер» (ГБУЗ СК «ККК), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Терентьевой Ирины Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _ _ (_), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _ _, действующего на основании _, и далее именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор (Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать Заказчику средства дезинфицирующие в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи по наименованию, характеристике, качеству, в количестве и по цене, указанным в настоящем договоре и Приложении 1 к настоящему договору (СПЕЦИФИКАЦИЯ) (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:
- Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».
1.3. Поставляемый товар должен иметь свидетельство о государственной регистрации продукции, выданное уполномоченным органом в установленном порядке (при необходимости).
1.4. На поставляемый Товар должны быть предоставлены сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии (при необходимости).
1.5. Поставляемый Товар должен быть в упаковке, которая обеспечивает его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта и хранении. Обязательно наличие упаковки производителя.
1.6. Поставляемый Товар должен иметь указание на срок годности.
1.7. Остаточный срок годности Товара на день поставки должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Условия, порядок и сроки исполнения договора
2.1. Договор исполняется в период с момента его заключения по 31 декабря 2023 года, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика. Заявка оформляется уполномоченным лицом Заказчика и подается Поставщику посредством телефонной, факсимильной связи или по адресу электронной почты, указанным в разделе 8 настоящего договора (Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон).
2.2. Товар поставляется на склад Заказчика по адресу: г. Ставрополь, ул. Пригородная, 224-а.
2.3. Доставка Товара до места поставки осуществляется иждивением Поставщика (его силами, средствами и за его счет).
2.4. Разгрузка и выгрузка Товара на склад Заказчика осуществляется иждивением Поставщика (его силами, средствами и за его счет).
2.5. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику относящиеся к Товару принадлежности и (или) документы, которые он должен передать в соответствии с законом, иными правовыми актами, в том числе надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации продукции (при необходимости), сертификатов соответствия и (или) деклараций о соответствии (при необходимости).

Условия приемки Товара
3.1. Заказчик осуществляет приемку поставленного Товара путем проверки на соответствие его наименования, характеристики, качества, количества и цены условиям, предусмотренным договором.
3.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.2.1. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
3.3. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения договора может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.
3.4. Приемка результатов отдельного этапа исполнения договора, а также поставленного Товара, осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены договором, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
3.4.1. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения договора либо поставленного Товара, Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
3.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком Товара, Заказчик принимает полученный Товар и подписывает документ о приемке либо направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от его подписания с перечнем выявленных недостатков Товара и сроком их устранения.
3.6. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставленного Товара с перечнем выявленных недостатков Товара и сроком их устранения, Поставщик обязан в такой срок устранить полученные от Заказчика замечания и передать повторно документ о приемке Товара для принятия его Заказчиком.
3.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения договора либо поставленного Товара, в случае выявления несоответствия этих результатов либо этого Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого Товара и устранено Поставщиком.

Цена договора и порядок расчетов
4.1. Цена настоящего договора составляет _ руб. (_ рублей _ копеек) (в том числе НДС _ % - _ руб.) (_ рублей _ копеек)) и включает в себя стоимость Товара, транспортные расходы, расходы по погрузке и разгрузке Товара, расходы на упаковку, маркировку Товара, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
4.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются в российских рублях.
4.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев изменения существенных условий договора по соглашению Сторон, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего договора.
4.4. Оплата по настоящему договору производится за счет средств бюджетных учреждений (Ставропольский край) (субсидий на иные цели) на 2023 год.
4.5. Оплата по настоящему договору производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.1.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042.
5.1.2.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей (цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).
5.1.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
5.2.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
- 10 процентов цены договора (этапа) (цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей).
5.2.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в договоре таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей (цена договора не превышает 3 млн. рублей).
5.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
5.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы (то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств) или по вине другой Стороны.

Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31 декабря 2023 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств Сторонами.
6.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
6.3. В случае расторжения договора по соглашению Сторон договора прекращает свое действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении настоящего договора, если иное не предусмотрено таким соглашением.
6.4. Последствия расторжения настоящего договора определяются соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон.

Заключительные положения
7.1. При исполнении договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев изменения существенных условий договора по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора;
- изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары.
7.2. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
7.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.
7.4. При исполнении договора (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями. Соответствующие дополнительные соглашения и/или приложения будут являться неотъемлемой частью настоящего договора.
7.6. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по поводу настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке и путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке и путем переговоров, такие споры и разногласия передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
7.7. Сведения, касающиеся предмета договора, условий договора, хода его исполнения, дополнительных соглашений к нему, иная информация, полученная Сторонами в соответствии с настоящим договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
7.8. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия каждой из Сторон.
7.9. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления информации органам власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.10. В рамках исполнения настоящего договора Стороны обязуются соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать действий, которые могут нарушить его нормы или стать причиной такого нарушения.
7.11. По всем вопросам, вытекающим из настоящего договора и неурегулированным им, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.12. Настоящий договор составлен и подписан в простой письменной форме на _ (_) листах, в том числе Приложение 1 к настоящему договору (СПЕЦИФИКАЦИЯ) – на _ (_) листах, в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Договору поставки № _

от «_» _ 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными