Тендер - Поставка флокулянта анионного StabVisco FA 1820 H3 (или эквивалент флокулянт аннионный Гринлайф А30) №242031664

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.docx
• Извещение.docx

%92%85%8d%84%85%90_%82_%9d%8b%85%8a%92%90%8e%8d%8d%8e%89_%94%8e%90%8c%85

В связи с отсутствием на электронной площадке «РТС-тендер» технической возможности разместить неконкурентный способ закупки «ТЕНДЕР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» для субъектов малого и среднего предпринимательства, оператором электронной площадки была дана рекомендация временно размещать данный способ закупки, выбирая способ закупки на электронной площадке «ЗАПРОС ЦЕН».

Приложение_№_2_к_Документации._Техническая_часть

Приложение № 2 документации тендера в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Предмет договора: Поставка флокулянта анионного StabVisco FA 1820 H3 (или эквивалент флокулянт аннионный Гринлайф А30)

Срок исполнения договора: (Срок поставки товара): с момента подписания договора и до 29.12.2023г. Поставка товара осуществляется по заявкам Покупателя.

Общий объем поставки 40 тн.

Необходима первая поставка по заключенному договору до 22.05.23. в количестве 20 тн. а, остальные 10 тн по квартально

Место поставки товара: РТ, г. Набережные Челны, Промышленная 59/63

Цена договора включает в себя: стоимость Товара, транспортные услуги, тары, маркировки, упаковки, погрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборы и обязательные платежи, необходимые для исполнения Договора, которые Поставщик должен уплатить в соответствии с действующим законодательством РФ при поставке товара.

Описание товара (работ, услуг):

Характеристики товара: флокулянт анионный StabVisco FA 1820 H3 должен соответствовать следующим требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Или характеристики товара: флокулянт анионный Гринлайф А30

должен соответствовать следующим требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Флокулянт должен соответствовать требованиям Главы II Раздела 3 (Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки) и Раздела 19 (Требования к химической и нефтехимической продукции производственного назначения) Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

Назначение товара и цели использования: товар предназначен для очистки промышленных сточных вод ПАО «КАМАЗ» с достижением остаточного содержания нефтепродуктов в очищенных сточных водах менее 20 мг/дм3.

Описание товара: входит в перечень флокулянтов, прошедших промышленные испытания на Сооружениях механической очистки промышленных стоков Производства водоснабжения и инженерных коммуникаций с положительными результатами.

При поставке флокулянтов Поставщик обязан предоставить Покупателю:

• свидетельство о государственной регистрации (СГР), или экспертное заключение на продукцию, соответствующую Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, подтверждающее безопасность применения реагента в практике очистки воды;
• паспорт безопасности химической продукции;
• технические условия или другой документ, содержащий сведения о контролируемых показателях качества реагента и методах выполнения измерений.

Паспорт качества предоставляется на каждую партию товара на момент передачи товара Поставщику, в котором указывается номер партии товара, наименование товарной марки, страна, фирма- изготовитель, масса нетто, дата выпуска.

Входной контроль: Поставщик обеспечивает возможность проведения входного контроля каждой партии товара. Тест на качества товара проводится в лаборатории Покупателя.

Требования к таре и транспортировка: Влагонепроницаемый мешок 25 кг. Товар должен быть затарен и упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке, погрузке-разгрузке и хранении. Поставка товара на поддонах. Стоимость тары входит в стоимость товара. Доставка осуществляется закрытым а/транспортом с боковой разгрузки.

Требования к маркировке товара: Транспортная маркировка осуществляется по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги». Маркировка продукции должна содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;

- наименование и марку товара; номер партии; массу «нетто»; дату изготовления; гарантийный срок и условия хранения; обозначение тех. условий или иной технической документации на продукт.

Срок годности товара: не менее 12 месяцев с даты поставки.

Приложение_№_3_к_Документации._Обоснование_цены

Приложение № 3 к документации тендера в электронной форме

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Расчет начальной (максимальной) цены лота

Расчет начальной (максимальной) цены на поставку флокулянта «ГРИНЛАЙФ А30» (или эквивалент флокулянт

StabVisco FA 1820 H3)

Наименование закупки: на поставку флокулянта анионного StabVisco FA 1820 H3 (или эквивалент флокулянт аннионный Гринлайф А30)

Объем закупки 40 тн.

Основание для закупки: годовая заявка ПВиИК

Запрос был сделан на 4 флокулянта (Superfloc A130, Гринлайф А30, REF FA 2424, StabVisco FA 1820 H3, прошедшие промышленные испытания на ПВиИК с положительными результатами по очистке промышленных сточных вод.

- Посмотреть таблицу с данными

На основании маркетинговой проработки начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто пятьдесят шесть тысяч) долларов 00 центов, в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолларов 00 центов.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.генерального директора

по закупкам и логистике

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

_____________/Булычёв Е.П./

«___» ________________ 2023г.

Извещение об осуществлении закупки участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства и физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_1_к_Документации._Проект_договора

Приложение № 1 к документации тендера в электронной форме

ДОГОВОР № _______(проект договора)

г. Набережные Челны «_____»___________ 2023 г.

__________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______ действующего на основании ____ , с одной стороны, и ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице _______, действующего на основании _____., с другой стороны, совместно именуемые стороны, с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» от 01.09.2022г. на основании результатов аукциона в электронной форме (протокол заседания закупочной комиссии от «__» ____ 2023 г. № ___ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в согласованные Сторонами сроки, а Покупатель принять и оплатить флокулянт анионного StabVisco FA 1820 H3 (или эквивалент флокулянт аннионный Гринлайф А30) (далее по тексту - Товар) в порядке и на условиях настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 2 к настоящему договору.

2.2. Срок годности товара: не менее 12 месяцев с даты поставки товара Покупателю. Товар должен быть новым.

2.3. Поставщик гарантирует, что он является собственником указанного в настоящем договоре Товара и правомочен распоряжаться им по своему усмотрению и что указанный Товар свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора составляет: _____ (_____) долларов_____ центов, в том числе НДС 20% -____ долларов _____центов.

3.2. Цена договора включает в себя: стоимость Товара, транспортные услуги, тары, маркировки, упаковки, погрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборы и обязательные платежи, необходимые для исполнения Договора, которые Поставщик должен уплатить в соответствии с действующим законодательством РФ при поставке.

3.3. Оплата поставленного товара производится в рублях в безналичном порядке по курсу ЦБ РФ на день оплаты в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке товара путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе 10 настоящего Договора.

3.4. Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1.Срок исполнения договора (Срок поставки товара): с момента подписания до 29.12.2023г.

4.2. Общий объем поставки 40 тн.

Ориентировочно по квартально 10 тн.

Необходима первая поставка по заключенному договору до 22.05.23. в количестве 20 тн., остальные 10 тн по квартально.

4.3. Отгрузка товара осуществляется за счет Поставщика закрытым транспортом с боковой выгрузкой, на поддонах, с соблюдением всех санитарно-гигиенических и экологических требований.

4.4. После поставки Товара на склад Покупателя в срок, Покупатель проверяет соответствие Товара по количеству и качеству согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-Технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража № П-6 от 15.06.1965 г.) и по качеству согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления (утв. Постановлением Госарбитража при СМ СССР № П-7 от25.04.1966 г.) в части не противоречащей ГК РФ.

4.5. При поставке товара Поставщик обязан предоставить Покупателю свидетельство о государственной регистрации, паспорт безопасности химической продукции, паспорт (сертификат) качества каждой поставляемой партии, технические условия или иная техническая документация (стандарты, регламенты, технологические инструкции, спецификации, рецептуры, заверенные производителем), содержащая сведения о контролируемых показателях и методике выполнения измерений контролируемых показателей

Паспорт (сертификат) качества предоставляется на каждую партию товара на момент передачи товара Покупателю, в котором указывается номер партии товара, наименование товарной марки, страна, фирма-изготовитель, масса нетто, дата выпуска.

4.6. Поставщик обеспечивает возможность проведения входного контроля каждой партии товара. Тест на качество товара проводится в лаборатории Покупателя.

4.7. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается выполненной с момента подписания обеими Сторонами накладной формы № Торг-12 или УПД. Поставщик обязуется предоставить Покупателю счет на оплату, счет-фактуру, накладную по форме ТОРГ-12 или УПД, и товарно-транспортную накладную в момент передачи Товара Покупателю.

4.8. В случае нарушения требований к качеству Товара Покупатель выставляет претензию Поставщику.

В случае несогласия Поставщика с выставленными претензиями по нарушению требований к качеству Товара Покупатель вправе потребовать немедленного прибытия Поставщика в течении 2-х суток, для проведения входного контроля.

В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для составления двустороннего акта в течение 2 (двух) суток, Покупатель вправе составить акт о товаре ненадлежащего качества в одностороннем порядке.

В случае поставки некачественного товара более 2 раз, в течение срока действия договора, Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке

4.9. В случае поставки товара ненадлежащего качества, недопоставки товара Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- восполнить не поставленное количество товара и/или доукомплектовать товар (или заменить некомплектный товар) в срок, приемлемый для Покупателя;

- соразмерного уменьшения покупной цены товара;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;

Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы от Поставщика, в случае поставки товара ненадлежащего качества, недопоставки товара Покупателю.

Если Поставщик не поставил предусмотренное Спецификацией количество Товара либо не выполнил требования Покупателя о замене некачественного Товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести не поставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение.

Исчисление расходов Покупателя на приобретение Товара у других лиц в случаях его недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Покупателя об устранении недостатков Товара производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.10. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в соответствии со ст.523 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае существенных нарушений Поставщиком условий договора.

Нарушение настоящего договора признается существенным в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

4.11. Незаявленный Покупателем Товар Поставщиком не поставляется и не оплачивается Покупателем. Покупатель не несёт ответственность за невыбранный объем, указанный в спецификации. Указанный срок для Поставщика является строго определенным и в случае нарушения установленного срока поставки по вине Поставщика Покупатель утрачивает интерес к поставке и последующее исполнение обязательств Поставщиком возможно по письменному согласию Покупателя.

4.12. В связи с особенностью производства товара, количество поставляемого товара может иметь отклонения в ту или иную сторону в пределах 10 (десять) % от количества товара, указанного в заявке.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ТАРЕ, МАРКИРОВКЕ

5.1. Требования к таре и транспортировка: влагозащищенные мешки 25 кг. Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при транспортировке и хранении. Поставка на поддонах для боковой разгрузки с машины. Доставка осуществляется закрытым а/транспортом.

5.2. Требования к маркировке товара: Транспортная маркировка осуществляется по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги». Маркировка продукции должна содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;

- наименование и марку товара; номер партии; массу «нетто»; дату изготовления; гарантийный срок и условия хранения; обозначение тех. условий или иной технической документации на продукт.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. При возникновении независящих от воли человека форс-мажорных обстоятельств, а именно: военных действий и военных маневров, блокады, землетрясения, пожаров, наводнений, изменение в законодательстве, эпидемий, пандемий, стихийных бедствий, забастовок и других чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств оказывающих влияние на выполнение настоящего договора, что невозможно предвидеть или избежать сроки исполнения настоящего договора продлеваются на время действия форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Сторона, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства обязана письменно уведомить об этом другую сторону в течение 2 (Двух) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. В течение 7 (Семи) дней с момента начала форс-мажорных обстоятельств направить другой стороне выданный компетентными органами документ, который подтверждает наличие форс-мажорных обстоятельств. На основании представленного документа заинтересованная сторона освобождается от ответственности за последствия форс-мажорных обстоятельств.

6.3. Уведомление о невозможности исполнения обязательств стороной в связи с форс-мажорными обстоятельствами должно содержать данные о характере обстоятельств на возможность исполнения обязанностей по договору, о примерных сроках исполнения обязательства, а также о принятии стороной разумных мер по преодолению таких обстоятельств и минимизации убытков другой стороны.

6.4. Несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств/отсутствие документа компетентного органа о наличии форс-мажора лишает сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

6.5. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств, просрочка исполнения обязательств по настоящему договору составляет более 3 (трех) месяцев, каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. В этом случае порядок возмещения возможных убытков согласовывается сторонами дополнительно.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения Поставщиком существенных условий договора (срока поставки, качества товара, объема поставляемого товара), Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 1 % от стоимости Товара за каждый день просрочки, но не более 20% суммы договора.

Покупатель вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую выплате сумму за поставленный товар на размер встречного денежного требования к Поставщику (в том числе неустойка за просрочку поставки).

7.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара по настоящему Договору, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере 0,5% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

7.4. Проценты по денежным обязательствам, предусмотренные статьей 317.1 ГК РФ, при возникновении денежных обязательств по настоящему договору не начисляются».

7.5. Поставщик несет ответственность за оформление первичных документов в соответствии с требованиями российского законодательства о бухгалтерском учете и за правильное оформление счетов-фактур в соответствии со ст. 169 НК РФ и Постановления Правительства РФ от 26.12.2011г №1137, в противном случае, при отказе налоговыми органами признания расходов на основании этих первичных документов и отказе в возмещении НДС, Поставщик возмещает Покупателю сумму причиненных убытков в полном объеме.

7.6. В случае нарушения работником Поставщика пропускного и внутри объектового режимов ПАО «КАМАЗ», ООО"ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" Поставщик, в течение 5-ти календарных дней с момента получения протокола о нарушении, перечисляет на расчетный счет ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» штраф в размере 20 тысяч рублей. Инструкция пропускного и внутри объектового режимов ПАО «КАМАЗ», ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» размещена на официальном сайте http://www.chelnyvodokanal.ru. Поставщик обязуется ознакомится с ней самостоятельно.

7.7. Поставщик обязуется обеспечивать соблюдение требований природоохранного законодательства и обеспечения экологической безопасности, поставляемой в ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» продукции;

- предоставлять документацию (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, ТУ) при поставке продукции, информацию по хранению и использованию продукции, обеспечивающих экологическую безопасность.

7.8. Поставщик подтверждает отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного порядка урегулирования споров, возникающих в связи с исполнением настоящего договора. Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности для разрешения подлежат передаче в Арбитражный суд Республики Татарстан.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Поставщик настоящим подтверждает, что он ознакомился с комплаенс- политикой, комплаенс-программой, доступными на официальном веб-сайте ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» http://www.chelnyvodokanal.ru и полностью их понимает.

9.2. Поставщик, включая без ограничений владельцев, директоров, должностных лиц, работников и иных лиц, действующих в интересах Поставщика, обязуется соблюдать гарантии настоящей комплаенс- оговорки, а также гарантирует что не осуществлял и не будет осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы нарушить применимое законодательство.

9.3. Поставщик гарантирует, что в случае наличия в его органах управления лиц, связанных с государством, этот факт не имеет влияние на получение или предоставление ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» каких-либо незаконных преимуществ.

9.4. Поставщик обязуется обеспечивать, чтобы все документы, которые будут подготовлены, утверждены либо оформлены в связи с настоящим Договором, были полными, достоверными и точными.

9.5. В течение срока действия Договора и трех лет после его окончания ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» имеет право проверять всю документацию Поставщика, которая относится к настоящему Договору, чтобы удостовериться в том, что Поставщик соблюдает требования договора, в том числе документацию, касающуюся товаров, работ, услуг и платы за товары, работы, услуги, поставленные / оказанные Поставщиком по настоящему Договору, и платежей, произведенных Поставщиком от имени и по поручению ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» вправе проводить эти проверки самостоятельно либо через своих представителей из числа третьих лиц. ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» несет свои внутренние расходы и оплачивает расходы аудиторов.

9.6. В случае нарушений условий настоящей комплаенс-оговорки Поставщиком, ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» имеет право одностороннего отказа от исполнения Договора путем направления соответствующего письменного уведомления об этом Поставщику.

9.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 15 января 2024 года, а в части взаиморасчётов – до полного исполнения обязательств.

9.8. Все юридически значимые извещения, заявления, уведомления, требования и т.п. (далее – извещения) должны направляться по адресам сторон, указанным в реквизитах договора. Извещения приобретают юридическую силу с момента их доставки адресату (стороне договора).

В случае изменения адреса, указанного в договоре, сторона в течение 3 (Трёх) рабочих дней обязана известить об этом другую сторону. В случае не извещения стороны считаются доставленными все юридически значимые сообщения, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу адресата.

Допускаются и признаются имеющими юридическую силу извещения направленные посредством электронной почты (в том числе СМС, мессенджер WhatsApp или по факсу). Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной договора с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим.

9.9. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.10. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

9.11. Сторонами достигнута договорённость о том, что Покупатель может расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке,путем направления уведомления на электронную почту Поставщика, указанную в реквизитах договора. Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении.

9.12. Документы, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе уведомления, сообщения, передаются Стороной уполномоченному представителю другой Стороны.

Уведомления (сообщения) о вопросах, требующих немедленного разрешения, передаются Сторонами по факсу или электронной почте с незамедлительным направлением оригиналов указанных документов по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

9.13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _____

от «____» ____________2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:.

В том числе НДС 20%:

Всего к оплате-_______руб.__коп.

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

______________ ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

_______________/ _______________/

Приложение № 2

к договору № _____

от «____» ____________2023г.

Характеристики товара:

Характеристики товара: флокулянт анионный StabVisco FA 1820 H3 должен соответствовать следующим требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Или характеристики товара: флокулянт анионный Гринлайф А30 должен соответствовать следующим требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

____________ ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

_______________/________ _______________/__________

УТВЕРЖДАЮ: Зам.генерального директора

по закупкам и логистике

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

_____________/Булычёв Е.П./

«___» ________________ 2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

на право заключения договора поставки флокулянта анионного StabVisco FA 1820 H3 (или эквивалент флокулянт аннионный Гринлайф А30)

Набережные Челны

2023 г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика –согласно требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, проекту договора, техническому заданию (Приложение № 1 и № 2 документации о настоящей закупке).

1.2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – согласно разделу 2 настоящей документации о закупке.

1.3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик - согласно разделу 5 настоящей документации о закупке.

1.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – согласно техническому заданию и проекту договора (Приложение № 2 и № 1 документации о настоящей закупке).

1.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто пятьдесят шесть тысяч) долларов 00 центов, в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдолларов 00 центов

Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): российский рубль.

1.6. Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей указаны в приложении № 3 документации о настоящей закупке.

1.7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - согласно пункту 3.3. проекта договора.

1.8. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки).

Порядок подачи заявок на участие в закупке - согласно регламенту электронной площадки РТС-тендер, документации о проведении настоящей закупки.

Дата начала подачи заявок на участие в закупке – с момента размещения извещения на электронной площадке РТС-тендер.

Дата и время окончания подачи заявок – 07:00 (МСК) – 28.03.2023 г.

Порядок подведения итогов закупки - согласно регламенту электронной площадки РТС-тендер, документации о проведении настоящей закупки.

1.9. Требования к участнику закупки.

1.9.1. Соответствие участника закупки, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

1.9.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.9.3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в аукционе;

1.9.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

1.9.5. Отсутствие сведений об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, либо о любом из нескольких юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.9.6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

1.9.7. Отсутствие в отношении участника закупки, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;

1.9.8. Участник закупки не является офшорной компанией;

1.9.9. Отсутствие у участника отрицательного опыта с ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» и (или) с компаниями группы ПАО «КАМАЗ» по заключенным договорам. Под отрицательным опытом понимается наличие решений судов и претензий, подтверждающих факт неисполнения обязательств участника закупки по ранее заключенным договорам. (Отсутствие отрицательного опыта с ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» по заключенным договорам, за последние 3 (три) года. Отсутствие претензионной работы (письма, претензии, акты) за последние 3 (три) года по заключенным договорам (отрицательным будет считаться опыт, если контрагентом не доказана необоснованность претензии).

1.9.10. Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

1.9.11. Участник закупки не должен являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

1.10. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.

При осуществлении закупки в электронной форме направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, размещение таких разъяснений, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. Любой участник закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным законом №223-ФЗ, Положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в части 2 статьи 3.2. Федерального закона №223-ФЗ, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает их на электронной площадке с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. Участник закупки вправе направлять вышеуказанные запросы с момента размещения извещения об осуществлении закупки до окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

1.11. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.

Дата рассмотрения и оценки предложений участников закупки – 29.03.2023 г.

Дата подведения итогов закупки – до 31.03.2023 г.

1.12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке - согласно настоящей документации о проведении закупки.

1.13. Описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ - согласно техническому заданию, проекту договора, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации о закупке.

1.14. О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами".

При проведении закупок Заказчик предоставляет установленный приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в случае если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной им цены договора. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в случае если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30 процентов от предложенной им цены договора.

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, указаны в Приложении № 3 документации о настоящей закупке.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

В случае, если победитель закупки уклонился от заключения договора, договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора.

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

1.15. Порядок проведения переторжки.

1.15.1. По данной закупке предусмотрено проведение очной переторжки.

Дата и время начала переторжки: в 14:00 (МСК) 30.03.2023 г.

1.15.2. Переторжка проводится на электронной площадке РТС-тендер, в соответствии с регламентом данной электронной площадки, после рассмотрения и оценки заявок на участие в тендере.

1.15.3. Заказчику предоставляется возможность осуществить следующие действия: пропустить переторжку, провести переторжку, определить форму проведения переторжки, изменить дату и время проведения переторжки, провести иные действия, предусмотренные регламентом электронной площадки.

1.15.4. В переторжке могут принять участие все участники закупки, заявки которых не отклонены в соответствии с положениями документации о закупки.

1.15.5. Участник закупки имеет возможность не участвовать в переторжке, в этом случае его Заявка остается действующей в неизменном виде (с ранее объявленной ценой)

1.15.6. Участники закупки могут снижать ценовые предложения в течение всего времени, определенного Заказчиком для проведения переторжки.

1.15.7. Для опубликования предложения о цене Участнику закупки необходимо подписать его с помощью квалифицированной электронной подписи Участника закупки.

1.15.8. Предложения о цене, поданные Участниками закупки в рамках переторжки доступны для просмотра на электронной площадке.

1.15.9. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в закупке.

1.15.10. Участники закупки, участвовавшие в переторжке на электронной площадке и снизившие первоначальную цену, обязаны по запросу Заказчика представить откорректированные с учетом новой полученной после переторжки цены документы, определяющие их предложения, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в закупке.

1.15.11. Договор заключается с участником, закупки который предложил наименьшую цену при проведении переторжки и заявка на участие в закупке которого будет определена, как, по существу, отвечающая требованиям документации.

1.16. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке – не предусмотрено.

1.17. Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения – не предусмотрено.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

2.1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. Для участия в тендере участник должен подготовить заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями документации о проведении тендера.

2.2. Заявка на участие в тендере должна содержать:

а) анкету участника сделки согласно пункту 5.1 настоящей документации;

б) заполненную форму заявки на участие в тендере в электронной форме согласно пункту 5.2 настоящей документации;

в) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность, подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копию учредительных документов с приложением имеющихся изменений (установленные законодательством Российской Федерации) (для юридических лиц);

д) копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой (для юридических лиц);

е) оригинал или копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, (для юридических лиц), дата выдачи (формирования) которой не превышает 1 месяц со дня подачи заявки на участие в закупке), оригинал или копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), дата выдачи (формирования) которой не превышает 1 месяц со дня подачи заявки на участие в закупке), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

ж) копию бухгалтерского баланса, включая отчет о финансовых результатах за последний завершенный отчетный период (для юридических лиц); документы, подтверждающие применяемую участником закупки систему налогообложения (в случае если у/з применяет не общую систему налогообложения); налоговую отчетность (декларацию) в соответствии с применяемой системой налогообложения за последний завершенный отчетный период (для индивидуальных предпринимателей);

з) копии документов, подтверждающих право владения и (или) пользования объектами, используемыми при осуществлении деятельности участника закупки (копии договоров купли-продажи, договоров аренды и т.п.).

2.3. Для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника закупки:

а) документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного участника закупки в группу, и право конкретного участника закупки участвовать в тендере в электронной форме от имени группы лиц, в том числе подавать заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, договор;

б) документы и сведения в соответствии с разделом 2 настоящей документации участника закупки, которому от имени группы лиц поручено подать заявку.

2.4. Заказчик вправе отменить тендер в электронной форме по одному и более предмету закупки (лоту) в любой момент его проведения. Решение об отмене тендера в электронной форме размещается на электронной площадке в день принятия этого решения. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками закупок с извещением об отказе от проведения тендера в электронной форме. По истечении срока приема заявок и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика).

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

3.1. Оператор электронной площадки направляет заказчику заявки на участие в тендере в электронной форме не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в тендере. Комиссия рассматривает заявки с целью определения соответствия каждого участника закупки требованиям, установленным документацией, и соответствия заявки, поданной таким участником, требованиям к заявкам, установленным документацией. При проведении тендера в электронной форме, для принятия указанного решения закупочная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестрах участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике тендера, подавшем такую заявку на участие в тендере.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.

3.2. Заявка будет отклонена от рассмотрения и оценки в следующих случаях:

- непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией;

- несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным извещением и документацией тендера;

- несоответствия заявки требованиям, установленным извещением и документацией тендера;

- несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг и договорных условий требованиям документации;

- предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, наличие в заявке разночтений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

- превышения цены договора (цены лота), суммы цен за единицу товаров, работ, услуг, указанной в заявке на участие в закупке, по сравнению с начальной (максимальной) ценой договора (цены лота) суммой цен за единицу товаров, работ, услуг, указанной в извещении и документации о проведении закупки;

- превышения цены любой из позиций, указанных в заявке на участие в закупке, по сравнению с начальной (максимальной) ценой соответствующей позиции, указанной в документации о закупке;

- наличие у участника закупки неисполненных просроченных более 3 месяцев обязательств перед ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», в том числе появившихся в период проведения закупки, подтвержденных документами, в том числе решениями судов и претензиями, обосновывающими факт неисполнения обязательств;

- наличие у участника закупки договоров, расторгнутых (в течение 2х лет перед размещением извещения о закупке) в одностороннем порядке по инициативе ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», и/ или расторгнутых (в течение 2х лет перед размещением извещения о закупке) в судебном порядке, в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением со стороны участника закупки обязательств по договору;

- наличие (в течение 2х лет перед размещением извещения о закупке) не предусмотренного договором письменного отказа, не связанного с нарушением обязательств ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», со стороны участника закупки от исполнения обязательств по договору, заключенному с ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»;

3.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник закупки отстраняется от участия в тендере на любом этапе его проведения.

3.4. Если по окончании срока подачи заявок, установленного документацией, будет получена только одна заявка или не будет получено ни одной заявки, тендер будет признан несостоявшимся.

3.5. Если по окончании срока подачи заявок, установленного документацией, Заказчиком будет получена только одна заявка несмотря на то, что тендер в электронной форме признается несостоявшимся, закупочная комиссия рассмотрит ее в порядке, установленном настоящей документацией. Если рассматриваемая заявка и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией, такой участник признается единственным участником тендера. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

3.6. В случае, если при проведении рассмотрения и оценки все заявки признаны несоответствующими документации, или заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации, тендер в электронной форме признается несостоявшимся. Информация об этом вносится в протокол о результатах закупки.

3.7. В случае, если при проведении рассмотрения и оценки заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации, такой участник считается единственным участником тендера. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.

3.8. Победителем тендера признается участник закупки, соответствующий требованиям, установленным в документации, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в такой документации, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

3.9. При предложении одинаковой наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки, победителем тендера признается участник, заявка которого поступила ранее заявок других участников.

3.10. Иные условия проведения настоящей закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ могут быть определены электронной площадкой РТС-тендер.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. По результатам закупки товаров, работ, услуг между Заказчиком и победителем тендера в электронной форме заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке победителя, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения и документации тендера. Договор заключается заказчиком и победителем по цене, предложенной победителем, предложенной победителем закупки.

4.2. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, а также заключить договор с единственным поставщиком в соответствии с п. 5.8.3. Положения о закупке.

Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор:

а) прямой письменный отказ от подписания договора;

б) не подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации о закупке (извещении) срок;

в) предъявление при заключении договора или после заключения договора встречных требований по условиям договора, противоречащих ранее установленным в документации о закупке (извещении) и (или) в заявке такого участника закупки;

г) непредставление документов, обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией о закупке (извещении) и (или) в заявке такого участника закупки.

В случае признания процедуры закупки несостоявшейся, когда Заказчиком получена только одна заявка, соответствующая требованиям документации или при рассмотрении заявок заявка только одного участника соответствует требованиям документации, Заказчик заключает договор с единственным участником закупки.

В случае, если документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанным в документации о закупке. В случае непредставления победителем, иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в случае наличия такого требования в документации о закупке, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.

4.3. После определения участника, с которым должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления относительно него следующих фактов:

проведения ликвидации участника закупки - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

предоставления участником закупки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации, содержащихся в представленных им документах;

нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда;

наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

наличия сведений об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 – ФЗ.

4.4. При заключении договора Заказчик может увеличить количество поставляемого товара (работ, услуг), если указание на это содержалось в документации о закупке.

4.5. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.6. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.7. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также:

1) по договору на поставки товаров:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный заказчиком разумный срок;

- поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный заказчиком разумный срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

2) по договору на выполнение работ:

- если подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;

- если во время выполнения работы нарушены условия исполнения договора, и в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков выполнения работ, указанных в договоре;

3) по договору на оказание услуг:

- если исполнитель не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или оказывает услугу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным, либо в ходе оказания услуги стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим образом в срок, установленный договором;

- если во время оказания услуги нарушены условия исполнения договора и в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный срок исполнителем такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков оказания услуг, указанных в договоре.

4) в случае, если поставщик (исполнитель, подрядчик) в заявке на участие в закупке указал недостоверную информацию.

4.8. Заказчик по согласованию с Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в объеме, указанном в документации о закупке. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик в обязательном порядке изменит цену договора указанным образом.

4.9. Заказчик по согласованию с Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения договора, если объем товаров (работ, услуг) выбран не полностью, вправе продлить срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), не меняя других условий исполнения договора. В таком случае, если при заключении такого договора было предусмотрено условие об обеспечении исполнения договора, Заказчик вправе осуществить возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, в размере пропорциональном объему исполненных договором обязательств.

4.10. В ходе исполнения договора Поставщик (подрядчик, исполнитель) по соглашению сторон вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

4.11. Документы, подписанные сторонами и переданные посредством электронной, факсимильной или иной связи, имеют юридическую силу и порождают последствия, предусмотренные такими документами. Скан-копия документа, подписанного уполномоченным лицом и скрепленного печатью, переданная другой стороне посредством электронной почты, также имеет юридическую силу.

4.12. Иное, не оговоренное в настоящей документации, Положении о закупке, регулируется положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами, и нормативно-правовыми актами, регулирующими договорные отношения.

5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ТЕНДЕРА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

5.1. Форма анкеты участника сделки

АНКЕТА УЧАСТНИКА СДЕЛКИ

На бланке организации (при наличии)

Дата, исх. Номер

- Посмотреть таблицу с данными

Я, нижеподписавшийся, уполномоченный отвечать на вопросы настоящей Анкеты, настоящим подтверждаю следующее:

1. Вся информация, изложенная в ответах в настоящей Анкете, является достоверной и полной;

2. Согласие физических лиц на обработку в ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» их персональных данных, приведенных в настоящей анкете, получено;

3. Мне известно, что ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» будет полагаться на изложенную выше информацию при принятии решения о заключении или продлении договорных обязательств со мной/моей организацией, и что любая представленная ложная или вводящая в заблуждение информация может служить основанием для расторжения договорных отношений.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

5.2. Форма заявки на участие в тендере в электронной форме

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

На бланке организации (при наличии)

Дата, исх. номер

____________________________________________________________________________________

Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника тендера исходя из требований к поставляемому товару (выполняемым работам, оказываемым услугам), дает согласие на участие в тендере на поставку флокулянта анионного StabVisco FA 1820 H3 (или эквивалент флокулянт аннионный Гринлайф А30).

Местонахождение (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _______________________________________________________________________________________________(указать адрес, индекс)

Банковские реквизиты: ______________________________________________________________________

ИНН/КПП ___________/____________

1.__________________ (Наименование организации для юридического лица, ФИО для физического лица) в лице___________________ (ФИО руководителя) условия договора, требования к товару (работам, услугам) указанным в извещении и документации о проведении тендера в электронной форме и проекте договора в полном объеме выполнить ____________ (согласен/не согласен написать прописью) ____________(подпись)

2. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и количественных и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иных условиях исполнения договора:

Предмет закупки: ______________________

Место поставки: ________________________

Срок исполнения договора (срок поставки товара): ________________________________________

Количественные характеристики: _______________________________________________________

Качественные характеристики товара: ___________________________________________________

Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара: ________________________

Страна происхождения: _______________________________________________________________

Описание товара (работ, услуг): флокулянт анионный StabVisco FA 1820 H3 должен соответствовать следующим требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Или характеристики товара: флокулянт анионный Гринлайф А30

должен соответствовать следующим требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Цена договора включает в себя стоимость Товара, транспортные услуги, тары, маркировки, упаковки, погрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборы и обязательные платежи, необходимые для исполнения Договора, которые Поставщик должен уплатить в соответствии с действующим законодательством РФ при поставке товара и составляет_________ долларов, в т.ч. НДС 20% -______ долларов ___ центов.

(без НДС)

4. Настоящей заявкой декларируем:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- отсутствие сведений об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, либо о любом из нескольких юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие в отношении участника закупки, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки.

- участник закупки не является офшорной компанией.

____________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

не является неплатежеспособным или находится в процедуре банкротства, не находится в процессе ликвидации, на имущество Участника не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не приостановлена.

Руководитель (уполномоченное лицо): ______________________________

Должность, Ф.И. О., подпись

М.П.