Тендер - Поставка химических реактивов №242021264

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть64 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки_(ТЗ)xx - Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химических реактивов

Количество, объем, характеристика:

- Посмотреть таблицу с данными

Необходимы оригиналы паспортов качества от производителей на каждый реактив или заверенные ими копии.

СО должны быть внесены в ГОСРЕЕСТР МСО (с указанием соответствующего номера в паспорте на СО).

Реактивы должны быть расфасованы в пластиковую или стеклянную тару.

Требования к упаковке: Стандартная упаковка, обеспечивающая целостность товара.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, г. Красноармейск, м-н Северный, д.1А здание 10

Условия поставки товаров: Доставка и разгрузка на 2 этаж поставщиком в адрес покупателя.

Сроки поставки товаров: В течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

Гарантийный срок, указываемый Поставщиком должен быть не менее срока, установленного Производителем данных товаров. На момент поставки Товара срок годности должен составлять не менее 85 % с момента изготовления Товара. Объем гарантий – Поставщик обязуется бесплатно заменять по требованию Заказчика некачественный или некомплектный Товар.

ПРОЕКТ_договораxx

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №

г. Красноармейск «___ » _________________ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 154 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦГиЭ № 154 ФМБА России), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Баракина Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________ именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о проведении закупок товаров, работ, услуг» и иного законодательства Российской Федерации, по результатам размещения заказа (Протокол подведения итогов от ____.), заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке химических реактивов в количестве, по цене и в сроки, указанные Сторонами в Спецификации (Приложение №1), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Заказчик обязуется принять и оплатить поставленную Продукцию в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

• Цена Договора в соответствии с Приложением № 1 составляет ___ руб., в том числе НДС __% ___руб., Цена Договора устанавливается в рублях Российской Федерации.
• Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и расходы Поставщика, в том числе расходы на товар, упаковку, маркировку, доставку, погрузку, разгрузку товара на 2 этаж, транспортировку, страхование, на уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и иных платежей, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями Договора, а также все иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.
• Указанная цена Договора является фиксированной и не подлежит корректировке в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.5. Договора
• Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объемов поставок Продукции и иных условий исполнения Договора. Соответствующие изменения положений Договора осуществляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
• Заказчик производит оплату путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя. Оплата по договору осуществляется в размере 100% по факту поставки товара при предоставлении счета, счета-фактуры, товарной накладной в течение 10 (десяти) банковских дней.
• Оплата за поставляемую Продукцию производится за счет средств от предпринимательской деятельности.
• Обязательство Заказчика по оплате Продукции считается исполненным с момента списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.
• В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

• Качество поставляемой Продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров.
• Поставка товара должна быть с соблюдением заявленных весовых количеств питательных сред. Товар должен иметь хорошие ростовые и селективные качества по отношению к росту микроорганизмов
• Продукция должна быть упакована Поставщиком с учетом его специфических свойств и особенностей таким образом, чтобы при обычных мерах обращения обеспечивалась сохранность поставляемой Продукции от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта и хранении.
• Гарантийный срок, указываемый Поставщиком должен быть не менее срока, установленного Производителем данных товаров. На момент поставки Товара срок годности должен составлять не менее 80 % с момента изготовления Товара.
• В случае поставки Заказчику Продукции ненадлежащего качества, Поставщик обязан произвести ее замену за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения в письменном виде информации о браке. Возврат, замена Продукции, несоответствующего по своему качеству требованиям Договора, не освобождает Поставщика от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по поставке Продукции в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЁМА ПРОДУКЦИИ

• Доставка Продукции (согласно Спецификации) к месту его приема и разгрузка на место хранения осуществляется силами и транспортом Поставщика за счет собственных средств. Вид транспорта, которым осуществляется доставка Продукции до Заказчика, определяется Поставщиком.
• Поставка Продукции осуществляется в течение 45 календарных дней с момента заключения настоящего Договора по адресу: Московская область, г.Красноармейск, м-н Северный д.1А здание 10.
• Поставка Продукции осуществляется с сопроводительными документами: счетом, счетом-фактурой, товарной накладной, имеющими ссылку на настоящий Договор (номер и дата Договора на каждом документе Поставщика).
• Продукция принимается Заказчиком в присутствии представителя Поставщика, проверяется количество, согласно товарной накладной, целостность. Продукция должна иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации.
• Приемка Продукции по количеству производится Заказчиком до подписания товарной накладной.
• Если в ходе приемки Продукции по количеству обнаружена недостача, то Стороны составляют и подписывают двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество Товара в соответствии со Спецификацией в течение 3 (трех) рабочих дней.
• В течение 3(трёх) рабочих дней со дня подписания накладной получатель осматривает Продукцию и при отсутствии замечаний по качеству принимает Продукцию по качеству.
• При обнаружении Продукции ненадлежащего качества в ходе его приемки Заказчик обязан известить Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней после его обнаружения и вызвать уполномоченного представителя Поставщика для составления акта об обнаружении Продукции ненадлежащего качества.
• В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам соответствия качества поставляемой Продукции требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащей поставки Продукции соответствующей качеству, объемам, срокам её поставки и иным требованиям, установленным настоящим Договором.

В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

Требовать от Поставщика передачи недостающих отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку Продукции.

Осуществлять контроль над исполнением Договора.

Заказчик обязуется:

Осуществлять своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам и подписать соответствующие документы (товарную накладную).

Обеспечить оплату Продукции в соответствии с пунктом 2 настоящего Договора.

Уведомить Поставщика обо всех выявленных несоответствиях качества Продукции в срок, установленный настоящим Договором.

Поставщик вправе:

Вправе получать оплату за Продукцию в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

Поставщик обязуется:

Осуществить поставку Продукции надлежащего качества, в количестве и сроки, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2) и условиями настоящего Договора, собственными силами по адресу Заказчика.

В случае несоответствия количества Продукции, указанного в накладных документах, незамедлительно оформить двухсторонний акт о недостаче.

Своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента составления акта о недостаче.

В случае поставки Продукции ненадлежащего качества незамедлительно оформить двухсторонний акт о поставке Продукции ненадлежащего качества и осуществить замену Продукции ненадлежащего качества в установленные Договором сроки.

Предоставлять информацию о взаиморасчетах с Заказчиком по его требованию.

Предоставить гарантию качества и соответствия поставляемой Продукции требованиям, предъявляемым к товару.

Уплатить по требованию Заказчика сумму неустойки, предусмотренной разделом 6 настоящего Договора.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа определяется в следующем порядке:

2,5 процента Цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей, что составляет ____________руб.

6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц – Цена Договора;

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Договора;

С – размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле,

С = С цб х ДП,

где:

С цб – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП – количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К =ДП/ДК х 100%,

где:

ДП – количество дней просрочки;

ДК – срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0 – 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 – 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов Цены Договора в случае, если Цена Договора не превышает 3 млн. рублей, что составляет __________руб.;

6.7. Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается поставка Товара, не соответствующего требованиям к качеству, количеству (комплектности), установленных Договором.

6.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем таких обязательств Заказчик обязан направить Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.9. Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.10. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору.

6.11. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

6.12. Уплата Исполнителем неустоек, штрафов, пеней или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.

6.13. Риск случайной невозможности исполнения условий Договора несет Исполнитель.

6.14. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения, а также просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.15. Исполнитель вправе произвести добровольную уплату неустоек (штрафов, пеней).

6.16. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленного Товара в случаях представления Исполнителем ненадлежаще оформленных и (или) несвоевременно представленных Исполнителем документов, предусмотренных Договором.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна незамедлительно сообщить другой стороне о наличии, дате начала и окончания действия такого обстоятельства и направить ей письменное извещение, подтверждающее наступление форс-мажорных обстоятельств.

В случаях, когда указанные в пункте 7.1 обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 2-х месяцев или при наступлении данных обстоятельств становится ясно, что они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения настоящего Договора и достижения соответствующей договоренности. При этом за каждой стороной сохраняется право расторжения Договора в одностороннем порядке, если такая договоренность не будет достигнута.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, либо связанные с ним, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. Стороны обязуются рассматривать все споры и разногласия путем направления письменных претензий.

В случае невозможности разрешения споров и разногласий в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения претензии, спорный вопрос передается на рассмотрение Арбитражного суда Московской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 июля 2023 г. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Поставщика по поставке Продукции, но не освобождает его от ответственности по уплате неустойки, предусмотренной в разделе 6 Договора.

Дополнения и изменения к настоящему Договору будут иметь силу, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены печатями.

Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 10 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Переуступка Поставщиком прав требования погашения задолженности третьим лицам допускается только по согласованию с Заказчиком.

В случае изменения местонахождения, наименования, банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 1 (одного) дня письменно известить об этом друг друга и указать, что письмо является неотъемлемой частью настоящего Договора.

При реорганизации одной из Сторон по Договору ее права и обязанности переходят к правопреемнику, если таковой имеется. Извещение Стороны по Договору производится не позднее следующего дня после принятия решения о реорганизации или ликвидации.

Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по настоящему Договору.

Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Вопросы, не предусмотренные и не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим законодательством.

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№

от 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО ПО ДОГОВОРУ: ____ ___ том числе НДС _____., включая цену товара, расходы, связанные с затратами на доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена, указанная в котировочной заявке участника остается неизменной в течение всего срока действия договора.

«Заказчик»: «Поставщик»:

Главный врач

ФГБУЗ ЦГиЭ № 154 ФМБА России

__________________ А.А.Баракин _________________

М.П. М.П.

Документация-_извещение ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДИМИОЛОГИИ № 154

ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

(ФГБУЗ ЦГиЭ № 154 ФМБА России)

«УТВЕРЖДАЮ»

_____________________________

______________/_А.А.Баракин__

«_____» _______________ 2023г.

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОМЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Документация об электронном АУКЦИОНЕ

«ПОСТАВКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ»

Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации или муниципальных нужд в части размещения сведений о закупках в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», адрес в сети Интернет: http:// www.zakupki.gov.ru.

Извещение размещено на Единой электронной торговой площадке, адрес в сети Интернет: http://msp.roseltorg.ru

ЧАСТЬ I ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Раздел I. Общие условия проведения ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с нормативно – правовыми актами:

Гражданским кодексом Российской Федерации;

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации».

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Иными нормативными правовыми актами, регулирующими закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе

1.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

1.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:

а) согласие участника электронного аукциона на поставку товара на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе;

б) согласие на конкретные показатели товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (при наличии), знак обслуживания , фирменное наименование , патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

Характеристики товара, установленные документацией об электронном аукционе, отражены в Техническом задании.

Примерная форма первой части заявки на участие в открытом электронном аукционе представлена в Разделе II документации об аукционе. Данная форма не является обязательной. Участник электронного аукциона (далее также – участник, участник закупки) самостоятельно определяет форму заявки и способ ее оформления.

Не указание всех необходимых характеристик товара, расценивается Единой комиссией как несоответствие заявки требованиям документации и влечет отказ в допуске к участию в аукционе.

1.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

наименование, фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона

документы, подтверждающие правомочность участника заключать договоры;

декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям;

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица.
1.4. Сведения, которые содержатся в заявке участника аукциона, должны иметь однозначный смысл и не допускать двусмысленных толкований. В случае указания в заявке на участие в аукционе не соответствующих (противоречащих) друг другу сведений, это расценивается комиссией как несоответствие требованиям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе.
2. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе.
2.1. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе не предусмотрено.
2.2. Требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в равной мере распространяется на всех участников. (не предусмотрено)
3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе. Срок, место и порядок подачи заявок.
3.1. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе определены в Информационной карте.
3.2. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе определена в Информационной карте.
3.3. Срок, место и порядок подачи заявок определены в Информационной карте.
4. Сведения о процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
4.1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) определен в Информационной карте.
4.2. Наименование и адрес электронной площадки в сети «Интернет» указаны в Информационной карте.
4.3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика указаны в Информационной карте .
4.4. Сведения о требованиях к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены указаны в пункте 17 настоящей документации.

Дата проведения электронного аукциона.
5.1. Дата проведения электронного аукциона определена в Информационной карте.
5.2. В электронном аукционе могут участвовать только допущенные к участию в электронном аукционе участники электронного аукциона.
5.3. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации об электронном аукционе.

6.1. Любой участник электронного аукциона вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

6.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

6.3. Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации об электронном аукционе: с момента опубликования документации.

7. Источник финансирования заказа.

7.1. Источник финансирования закупки – внебюджетные средства.

8. Порядок формирования цены договора.

8.1. В цену договора включены: все затраты, издержки Участника, производимые им в процессе поставки товара, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на доставку и разгрузку на склад Заказчика и иные расходы Участника связанные с исполнением договора.

8.2. Цена заключаемого договора определяется по итогам проведения аукциона.

9. Начальная (максимальная) цена контракта.

9.1. Начальная (максимальная) цена договора – указана в Информационной карте

10. Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

10.1. Цена договора выражена в валюте Российской Федерации - российский рубль.

10.2. Для расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) используется валюта Российской Федерации - российский рубль.

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора.

11.1. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора по предмету настоящего электронного аукциона не установлен.

12. Обеспечение исполнения договора, срок и порядок его предоставления.

12.1. Требование обеспечения исполнения договора установлено в Информационной карте.

13. Предмет контракта, наименование и описание объекта закупки и условия контракта.

13.1. Предмет контракта, наименование и описание объекта закупки и условия договора указаны в Техническом задании (часть II документации об электронном аукционе) и проекте контракта (Часть III документации об электронном аукционе).

14. Требования к качеству товара, гарантийному сроку.

14.1. Требования к сроку предоставления гарантии качества поставки товара указаны в Информационной карте, в Техническом задании (часть II документации об электронном аукционе) и проекте договора (Часть III документации об электронном аукционе).

15. Место, условия, объем и сроки поставки товара.

15.1. Место, условия, объем и сроки выполнения работ - в соответствии с Техническим заданием (часть II документации об электронном аукционе) и проектом договора (Часть III документации об электронном аукционе).

16. Форма, сроки и порядок оплаты.

16.1. Форма, сроки и порядок оплаты определены в проекте договора (часть III документации об электронном аукционе).

17. Требования к Участникам электронного аукциона.

17.1. Заказчиком установлены следующие требования к участникам электронного аукциона:

17.1.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

17.1.2. непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

17.1.3. неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;

17.1.4. отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

17.1.5. отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

17.1.6 отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных ФЗ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

18. . Определение Победителя.

18.1 Выбор победителя электронного аукциона осуществляется комиссией на заседании Единой комиссии по закупкам.

18.2.Победитель определяется в результате проведенного аукциона, предложивший наиболее низкую цену Договора.

18.3. Если до окончания срока подачи заявок поступило менее двух заявок, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком, при условии его полного соответствия требованиям документации об аукционе.

19. Срок, в течение которого победитель электронного аукциона должен подписать договор.

19.1. По результатам проведения торгов договор должен быть заключен не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания итогового протокола.

20. Информация о возможности заказчика изменить условия договора.

20.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

20.1.1. при увеличении объема закупаемой продукции Заказчика по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

20.1.2. сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

20.1.3 в других случаях предусмотренных Положением о закупках.

21. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

21.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случаях:

- несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации о закупке;

- предоставление участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке;

- в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и предварительное согласие или одобрение не получено.

22. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта.

22.1. Информация о должностном лице заказчика, ответственном за заключение контракта указана в Информационной карте.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА / ИЗВЕЩЕНИЕ - Посмотреть таблицу с данными

Раздел II. ОБРАЗеЦ Примерной формы первой части заявки на участие в электронноМ аукционЕ

Данная форма не является обязательной. Участник электронного аукциона самостоятельно определяет форму заявки и способ ее оформления.

- Посмотреть таблицу с данными

первая часть заявки на участие в электронноМ аукционЕ

Изучив извещение и документацию об открытом аукционе в электронной форме (Далее – «Аукцион») на право заключить Договор на поставку химических реактивов а также применимые к данному Аукциону законодательство и нормативные правовые акты, сообщаем о согласии участвовать в Аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны поставить химические реактивы в соответствии с Техническим заданием в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену Договора, указанную в документации о проведении настоящего Аукциона. Предлагаемая нами цена Договора будет объявлена в ходе проведения Аукциона.

Мы ознакомлены с материалами документации об Аукционе, влияющими на стоимость предмета аукциона и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы для предоставления услуги «Поставка химических реактивов», выполнение данной услуги будет в любом случае осуществлено в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить расходные материалы для лаборатории в соответствии с требованиями документации об Аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

В случае, если мы будем признаны победителем Аукциона, то берем на себя обязательства подписать Договор с ФГБУЗ ЦГиЭ № 154 ФМБА России в соответствии с требованиями документации об Аукционе и условиями наших предложений.

Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о присуждении нам Договора и нашего уклонения от заключения Договора, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть64 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Московская облМесто поставки (адрес):г.Красноармейск, м-н Северный д.1А здание 10
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.03.2023 по 12.04.2023Место предоставления документации:https://msp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется