Тендер - Закупка строительных материалов №242012744

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Макарова Наталия Владимировна (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть134) Проект_Государственный_контракт_строй_материалы_-_копия

Государственный контракт №

на закупку и поставку строительных материалов в рамках капитального ремонта

г. Пенза «_____»_______________2023г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области» (ФКУ ИК-7 УФСИН России по Пензенской области), от имени Российской Федерации в целях обеспечения Государственных нужд, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице начальника Горшкова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице_____________________________, действующей на основании ________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» руководствуясь п.4 ч.1 ст. 93 федерального закона от 05.04.2013г. № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику строительные материалы в рамках капитального ремонта (далее - продукция) в соответствии с действующими стандартами, согласно спецификации (приложение №1). Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленной продукции согласно спецификации (приложение №1).

ИКЗ-

1.2. Сроки поставки с момента заключения контракта до 25.12.2023г.

2. Качество и порядок приемки продукции

Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ т ТУ на данный вид продукции, подтверждаться предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации документами, копии которых Поставщик предоставляет Государственному заказчику при поставке продукции.

В случае обнаружения не соответствия продукции по количеству и качеству Поставщик производит замену и восполнение продукции за свой счет, без возмещения расходов Государственным заказчиком

Претензии по качеству, которые невозможно выявить в момент приемки, Поставщик обязуется устранить, при условии составления Акта-приемки Государственным заказчиком, в сроки, не превышающие 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком Акта.

2.6. Приемка продукции осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов местного времени.

2.7. Приемка продукции по настоящему Контракту осуществляется Государственным заказчиком после поставки Поставщиком продукции в количестве, в месте и в срок, указанные в пунктах 1.1, 1.2., 2.3 настоящего Контракта. Извещение о поставке продукции направляется Поставщиком Государственному заказчику не позднее 3 дней до указанного срока поставки продукции. Данное извещение направляется Поставщиком Государственному заказчику по электронной почте или по факсу.

2.8. В случае установления в ходе приемки продукции несоответствия ее качества требованиям Контракта Поставщик обязан за свой счет заменить некачественную продукцию, продукцией, отвечающей требованиям Контракта в течение 5 дней со дня получения Поставщиком протокола приемочной комиссии об устранении выявленных недостатков.

2.9. Если Поставщик не заменит некачественную продукцию на продукцию надлежащего качества в срок, указанный в предыдущем абзаце настоящего пункта, это будет являться существенным нарушением Контракта, при возникновении которого настоящий Контракт по соглашению сторон подлежит расторжению не позднее 5 дней по истечении срока, в течение которого Поставщиком должна была быть произведена замена некачественной продукции продукцией надлежащего качества.

2.10. При отказе Поставщика расторгнуть Контракт по соглашению сторон в случае, предусмотренном в абзаце втором настоящего пункта, Государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

2.11. В рамках настоящего Контракта его нарушение признается сторонами существенным в случае поставки Поставщиком продукции с неисправимыми недостатками , которые невозможно устранить без несоразмерных расходов или затрат времени, с недостатками, которые выявляются неоднократно, или с недостатками , которые проявляются вновь после их устранения. В случае существенного нарушения Контракта он подлежит расторжению по соглашению сторон, а при отказе Поставщика расторгнуть Контракт по соглашению сторон Государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

3. Тара и упаковка

3.1. Поставляемая продукция должна быть упакована в соответствующую тару обеспечивающую целостность и сохранность продукции при перевозке (с учетом погоды и атмосферных осадков) и хранении, с отчетливой маркировкой наименования продукции, даты выработки и гарантийного срока хранения.

4. Форс-мажорные условия

4.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы» включая, но не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения договора и не зависеть от воли сторон.

4.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона должна без промедления известить о них другую сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по договору и срок исполнения обязательств.

4.3. По прекращении указанных обстоятельств сторона должна без промедления известить другую сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему договору. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

4.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

4.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

4.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения контракта и достижения соответствующей договоренности.

5. Сроки и порядок поставки продукции

5.1. Поставщик обязуется поставить продукцию по адресу:440028, г.Пенза, Проспект Победы, 71а, склад, согласно спецификации (приложение №1) по заявкамГосударственного заказчика с момента заключения контракта до 25.12.2023г.

5.2. Обязанность Поставщика передать продукцию Государственному заказчику считается исполненной в момент получения продукции Государственным заказчиком. Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче продукции.

5.3.Поставщик обязуется передать Государственному заказчику продукцию, не обремененную правами третьих лиц.

5.4. Продукция, отгруженная сверх объемов и цены государственного контракта Государственным заказчиком не оплачивается.

5.5. Досрочная поставка допускается только с письменного согласия Государственного заказчика.

6. Цены и порядок расчетов

6.1. Общая сумма Контракта составляет_________________________рублей______копеек, в т.ч. НДС или не облагается. Объем поставок продукции указан в спецификации (приложении №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

6.2. Расчеты за поставленную продукцию производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (рабочих) дней с даты подписания Государственным заказчиком документов о приемке товара, за счет средств федерального бюджета по основному бюджетному финансированию 2023г.

6.3. Плательщиком является Государственный заказчик, оплата за поставленную продукцию производится по выставленным Поставщиком документам на оплату.

6.4. Поставщик представляет документы на оплату Государственному заказчику после оформления накладной на приемку продукции. Оплата считается выполненной в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

6.5. Указанная в п. 6.1. цена Контракта указана с учетом всех расходов Поставщика на уплату всех налогов, сборов, иных обязательных платежей, определяемых действующим законодательством Российской Федерации, таможенных пошлин, расходов на страхование, включает в себя НДС (если имеется).

6.6. Расходы Поставщика не предусмотренные настоящим Контрактом и не согласованные сторонами в установленном порядке, возмещению Государственным заказчиком не подлежат.

6.7. Цена Контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением снижения цены по соглашению сторон без изменения, предусмотренного настоящим Контрактом количества продукции и иных условий исполнения Контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем (подрядчиком, поставщиком)», с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011.

7.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 (десять) процентов цены Контракта (этапа).

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.12.Факсимильный экземпляр считается действительным с последующим предоставлением оригинала в течение 30 дней.

8. Порядок разрешения споров

8.1.Все споры и разногласия, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта решаются сторонами путем переговоров. Обязателен претензионный порядок разрешения спора. Срок рассмотрения претензии 20 дней со дня ее получения. При недостижении соглашения сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Пензенской области.

8.2.Не одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

Гарантии

9.1. Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции соответствующей ГОСТу и ТУ на данный вид продукции.

9.2. Поставщик обязан по первому требованию Государственного заказчика в случаеобнаружения некачественной продукции, заменить на новую. Некачественная продукция незасчитывается в счет выполнения обязательств по Контракту.

10.Изменение и расторжение Контракта

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных контрактом количества продукции, качества поставляемой продукции, и иных условий Контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество продукции не более, чем на десять процентов, или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемой продукции, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству продукции исходя из установленной в Контракте цены единицы продукции, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества продукции стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы продукции. Цена единицы дополнительно поставляемой продукции или цена единицы продукции при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемой продукции должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такой продукции;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) количества продукции, объема, предусмотренных Контрактом.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Изменения и дополнения к Контракту совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.

11.Прочие условия

11.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. После подписания настоящего Контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего Контракта, теряют юридическую силу.

11.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой стороне в течение 10-ти дневного срока в письменном виде.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.Срок действия контракта.

12.1. Срок действия Контракта: с момента подписания до 31.12.2023г.

13.1 .Юридические адреса, банковские реквизиты и отгрузочные реквизиты сторон на момент заключения контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ____ от «___» _______ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Государственный заказчик:

Поставщик:

Коммерческое_предложение