Тендер - Закупка расходных материалов для гематологического анализатора Sysmex XP-300 №241960832

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 059 Прил. 1 - описание объекта закупки.doc
• 059 Прил. 2 - обоснование НМЦК.doc
• 059 Прил. 3 - проект контракта.doc
• 059 Прил. 4 - требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть32 Извещение о проведении электронного аукциона от 20.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000048

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

457170, Челябинская область, с. Октябрьское, ул. Ленина, д. 50

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.65 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

в соответствии с разделом 10 контракта

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть34ВР

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Отделение Челябинск Банка России// УФК по Челябинской области г. Челябинск

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены 059_Прил._1_-_описание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 1 к извещению (регистрационный № 059-ЭА/2023)

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика)

- Посмотреть таблицу с данными059_Прил._2_-_обоснование_НМЦК ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 2 к извещению (регистрационный № 059-ЭА/2023)

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

*произведено в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.05.2020 г. № 450н «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий»

Расчет НМЦК:

- Посмотреть таблицу с данными059_Прил._4_-_требования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 4 к извещению (регистрационный № 128-ЭА/2022)

«ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ»

- Посмотреть таблицу с данными059_Прил._3_-_проект_контракта

Приложение № 3 к извещению (реестровый № 059-ЭА/2023)

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ №059-ЭА/2023

на поставку расходных материалов для гематологического анализатораSysmex XP-300

(ИКЗ:)

с. Октябрьское “_____” _______________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница с. Октябрьское»,именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Анцуповой Ольги Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в порядке ст. 83.2 Федерального законаот 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), по результатам электронного аукциона объявленного Извещением от "___"___________ 2023 г. № ____, на основании протокола от "___"___________ 2023 г. № ______, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуетсяпоставитьрасходные материалы для гематологического анализатораSysmex XP-300 (ОКПД2/КТРУ – 20.59.59.900) (далее – товар) Заказчику согласно спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Поставщик обязуется:

поставить товар Заказчику по номенклатуре, ценам и в количестве согласно Приложению № 1;

передать совместно с поставленным товаром в адрес Заказчика сопроводительную документацию: регистрационные удостоверения, сертификаты (декларации) о соответствии.

предоставить Заказчику товарно-сопроводительные документы (счета, счета-фактуры (при наличии), товарную накладную или универсальный передаточный документ, подтверждающий факт передачи товара Поставщиком Заказчику);

нести полную ответственность за несоответствие требуемому качество поставляемого товара;

взаимодействовать с Заказчиком при изменении контракта, применять меры ответственности и иные действия в случае нарушения Заказчиком условий контракта;

своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара.

2.1.7. обеспечить поставку товара надлежащего качества, соответствующую требованиям государственных стандартов, технических регламентов, техническим условиям в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2.1.8. обеспечить выполнение погрузочно-разгрузочных работ при поставке товара до места приемки.

2.1.9. соблюдать температурный и влажностный режим транспортировки товара.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. осуществить приемку и оприходование поставляемого товара на условиях настоящего контракта, включая проведение экспертизы поставленного товара;

2.2.2.оплатить поставленный товар;

2.2.3. для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу, при этом экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе;

2.2.4. взаимодействовать с Поставщиком при изменении условий контракта, применять меры ответственности и иные действия в случае нарушения Поставщиком условий контракта;

2.2.5. вернуть Поставщику денежные средства, полученные в качестве обеспечения исполнения контракта.

3.СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Срок поставки товара:в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта.

3.2.Передача (сдача-приемка товара) осуществляется в месте поставки, указанном Заказчиком.

Место поставки товара:Челябинская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Ленина, д. 50.

3.3. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 8-00 час. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. с обязательным предварительным уведомлением Заказчика.

3.4.Право собственности на товар, а также риск случайной утраты или случайного повреждения товара переходят с Поставщика на Заказчика с момента принятия товара Заказчиком.

4.ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Поставщик поставляет Товар собственным транспортом или с привлечением третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, а также подъем до места, указанного Заказчиком, осуществляются Поставщиком своими силами (средствами).

4.2. Товар поставляется в упаковке, соответствующим государственным стандартам, техническим условиям, нормативно-технической документации.

4.3. После поставки Товара Заказчику Поставщик в течение 5 рабочих дней формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке. Содержание документа о приемке должно соответствовать требованиям пп. а) -ж) п. 1 ч. 13 ст. 94 Закона о контрактной системе.

4.4. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 6.2 Контракта:

а) члены приемочной комиссии осуществляют подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы в сфере закупок;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с пп. а) п. 6.3 Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе в сфере закупок. При этом, Заказчик прилагает подписанные членами приемочной комиссии документы в форме электронных образов бумажных документов.

4.5. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

4.6. В случае получения в соответствии с п. 6.4 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

4.7. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном ст. 94 Закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.9. Днем исполнения обязательства по передаче Товара со стороны Поставщика считается его сдача Заказчику и приемка по количеству и качеству в соответствии с условиями Контракта с подписанием документа о приемке. Со дня подписания документа о приемке риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

4.10. Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего условиям спецификации (Приложение № 1 к контракту).

5. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Сумма контракта составляет _________________ руб. (_____________________ рублей ____ копеек), в т.ч. НДС - _________________ руб. (_____________________ рублей ____ копеек) рублей/НДС не предусмотрен.

5.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных контрактом.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного настоящим контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

Кроме того, при исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии счастью 6 статьи 14 Федерального закона№ 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

5.3. Цена товара, поставляемого по контракту, включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

5.5. Оплата Заказчиком Поставщику суммы контракта осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте.

5.6. Оплата полученного товара производится Заказчиком в российских рублях в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке товара (товарной накладной или уничсального передаточного документа).

5.7. Расчеты Заказчика с Поставщиком по контракту осуществляются за счет средств бюджетных учреждений.

5.8 Сумма, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.9. Источник финансирования:средства бюджетных учреждений (средства фонда обязательного медицинского страхования).

6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона№ 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракта, самостоятельно. Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.

Поставщик при заключении контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 5%от цены контракта, что составляет__________ руб.

6.2. В случае если предложенная Поставщиком цена контракта снижена на 25 % и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

Если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены по реквизитам, представленных Заказчиком:

Получатель:

ГБУЗ «РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА С. ОКТЯБРЬСКОЕ»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: Отделение Челябинск Банка России// УФК по Челябинской области г. Челябинск

Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель:

УФК по Челябинской области (Министерство финансов Челябинской области (ГБУЗ «Районная больница с. Октябрьское», л/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть34ВР)

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

6.3. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде независимой гарантии: участник может представить только одну независимую гарантию от одного банка на сумму указанную в п. 8.1 настоящего контракта. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает независимую гарантию, выданную банком, который вправе выдавать независимые гарантии для обеспечения исполнения контрактов.Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения.

6.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

6.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 15 календарных дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. Денежные средства возвращаются Заказчиком на банковский счет, указанный Поставщиком в реквизитной части Контракта. Ответственность за достоверность реквизитов для возврата денежных средств несет Поставщик.

6.6. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотренычастями8.6 и 8.7 настоящего контракта.

6.7. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком обязательств и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в течение 30 календарных дней денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.

6.8. Предусмотренное п. 6.7 настоящего контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также приемки заказчиком результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

6.9. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по контракту обеспечение исполнение контракта не возвращается Поставщику в полной мере.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ШТРАФЫ, ПЕНИ

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Требование считается отправленным в адрес Поставщика надлежащим образом путем направления электронного документа на электронный адрес Поставщика, указанный в настоящем контракте.

7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Договора (этапа).**

** Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральнымзаконом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 руб.

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.2.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

7.2.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Заказчика:

7.3.1 За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 руб

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.3.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по контракту.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта приемки товара (выполненных работ, оказанных услуг), в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по контракту

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту в течение 3 дней.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.Настоящий контракт вступает в силус момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2023 г.

9.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон:

- снижение цены контракта без изменения качества и количества товара и иных условий контракта (пп. а п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ);

- увеличение или уменьшение предусмотренного контрактом количество товара не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены контракта (пп. б п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ);

- в иных случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта, в соответствии с гражданским законодательством и ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе:

- отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463,абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

- неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.4. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

9.6. Отношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

9.7. При досрочном расторжении контракта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий данного контракта, Поставщик может быть занесен в реестр недобросовестных поставщиков, согласно действующему законодательству.

9.8. Заказчиком назначается ответственное лицо за приемку товара.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Поставщиком при заключении, изменении и расторжении настоящего контракта рассматриваются в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ

10.2 Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в ходе переговоров, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд Челябинской области (при условии соблюдения Стороной досудебного урегулирования спора в соответствии с требованиями АПК РФ, при этом способ досудебного урегулирования определяется стороной самостоятельно, например: путем переговоров, в претензионном порядке или любым другим способом, позволяющим при этом подтвердить факт выполнения Стороной указанного требования).

10.3.Условия настоящего контракта могут быть изменены, в части не противоречащей законодательству РФ, по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа.

10.4.Настоящий контракт составлен и заключен посредством обмена информацией в электронном виде в соответствии с Федеральными законами № 63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи», № 44ФЗ.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона,

по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту

№ 059-ЭА/2023 от «____» ______________ 2023 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

- Посмотреть таблицу с данными

* Спецификация заполняется на основании заявки участника, с которым заключается контракт по итогам аукциона

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть32 Извещение о проведении электронного аукциона от 20.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма .

Уведомление о размещении документа "Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки"

- Посмотреть таблицу с даннымиОтвет_на_Запрос_№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000048xx

Запрос на разъяснение документации об электронном аукционе на право заключения контракта на поставку расходных материалов для гематологического анализатора Sysmex XP-300

Закупка №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Заказчик:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА С. ОКТЯБРЬСКОЕ"

Просим разъяснить употребление фирменных наименований без формулировки «или эквивалент»и следующего требованиявОписании объекта закупки: «в гематологических анализаторах закрытого типа Sysmex ХР-300 (закрытая система)».

Сообщаем, что отказ в допуске Товара, соответствующего требованиям Технического задания, но «не оригинального производства», является прямым нарушением пп.1, части 1, статьи 33 Федерального Закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее по тексту – Закон № 323-ФЗ) медицинскими изделиями являются любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека. Медицинские изделия могут признаваться взаимозаменяемыми, если они сравнимы по функциональному назначению, качественным и техническим характеристикам и способны заменить друг друга. На основании части 3 статьи 38 Закона № 323-ФЗ обращение медицинских изделий включает в себя технические испытания, токсикологические исследования, клинические испытания, экспертизу качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, их государственную регистрацию, производство, изготовление, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, подтверждение соответствия, государственный контроль, хранение, транспортировку, реализацию, монтаж, наладку, применение, эксплуатацию, в том числе техническое обслуживание, предусмотренное нормативной, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя), а также ремонт, утилизацию или уничтожение. Производитель (изготовитель) медицинского изделия разрабатывает техническую и (или) эксплуатационную документацию, в соответствии с которой осуществляются производство, изготовление, хранение, транспортировка, монтаж, наладка, применение, эксплуатация, в том числе техническое обслуживание, а также ремонт, утилизация или уничтожение медицинского изделия. Требования к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Документация производителя не содержит запрета на применение эквивалентов, а гематологический анализатор не является «закрытой системой». В России имеются эквивалентные реагенты для гематологического анализатора XP-300, которые имеют регистрационные удостоверения, которые подтверждают прохождение государственной регистрации как медицинское изделие, допущенное к обороту на рынке РФ.

Аукционной документацией Заказчика предусмотрено обязательное предоставление участниками аукциона регистрационных удостоверений, которые подтверждают, что изделие медицинского назначения реагенты invitro для гематологических анализаторов, разрешены к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации. По смыслу статьи 38 Закона № 323-ФЗ в целях государственной регистрации медицинских изделий в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, проводятся оценка соответствия в форме технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний и экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий.

То есть, любой эквивалентный заявленному товар, имеющий регистрационное удостоверение, прошел все необходимые экспертизы и испытания на взаимодействие с соответствующим оборудованием и должен быть допущен для участия в данном аукционе.

Помимо этого, ООО «Сисмекс РУС» сделали рассылку информационного письма от 11 ноября 2022 года о приостановке поставок продукции Sysmex в Российскую Федерацию, в связи с чем приостанавливает прием заявок на реагенты (Приложение №1). И данная ситуация сохранится до января 2023 года, причем нет ясности, возобновятся ли поставки или будет продлена их приостановка.

Как Заказчик может планировать свою работу по выполнению анализов для пациентов, если нет уверенности в поставке реагентов? При этом на рынке есть эквивалентные реагенты, поставки которых не прекращались, и их поставщики могут гарантировать соблюдение условий контракта.

Считаем, что данная аукционная документация с отсутствием возможности поставки эквивалентного и аналогичного товара грубо противоречит законодательству РФ, основным принципам 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и может являться распространённой коррупционной схемой по гарантированному ограничению добросовестной конкуренции, которая неизбежно приводит к неэффективному расходованию и расхищению бюджетных средств Российской Федерации, что может привлечь внимание надзорных органов, прессы и общественных организаций по борьбе с коррупцией.

На основании вышеизложенного, просим, во избежание ограничения количества участников размещения заказа и ограничения, или устранения конкуренции, убратьтребование «в гематологических анализаторах закрытого типа Sysmex ХР-300 (закрытая система)», удалить фирменные наименования или применить формулировку «или эквивалент». Оборудование находится на гарантии» в техническое задание для объектов закупки и привести описание объектов закупки в соответствие с пп.1, части 1, статьи 33 Федерального Закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае отказа во внесении изменений, просим разъяснить - в связи с чем документация сформирована с вышеуказанным нарушением, что может повлечь обжалование документации в ФАС и привлечение к ответственности должностных лиц заказчик и уполномоченного органа по ст. 7.30 КОАП РФ.

Ответ Заказчика:

Право Заказчика устанавливать в документации характеристики соответствующие его потребностям, исходя из имеющегося оборудования, установлены нормами закона, при этом закон не содержит норм, обязывающих заказчика обосновывать характеристики необходимого заказчику товара.

Заказчик при формировании требований к объекту закупки руководствуется собственными потребностями в товаре и требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

Гематологический анализатор Сисмекс ХР 300 является закрытой системой. В соответствии с рекомендациями Национального стандарта ГОСТ Р 53079.2-2008» Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований Часть 2. Руководство по управлению качеством в клинико-диагностической лаборатории – работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору. Все разделы инструкции по эксплуатации гематологического анализатора Сисмекс ХР 300 описывают и регламентируют работу и правильное использование именно анализатора данной модели, а именно:

В соответствии с пунктом 1.1, 2.5 инструкции по эксплуатации необходимо использовать только реагенты, указанные в данном руководстве, а также пункт 2.5 главы 2 «Информация о технике безопасности»: «Разрешается применение только реагентов и растворов для очистки, описанных в этом Руководстве».

Список расходных материалов содержится в главе 4 и в пункте 12.19 инструкции по эксплуатации. Также реагенты снабжены оригинальными штрих кодами, без которых невозможно функционирование данного прибора.

Также в соответствии с ч.3 ст. 38 Федерального закона № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации –«Производитель (изготовитель) медицинского изделия разрабатывает техническую и (или) эксплуатационную документацию, в соответствии с которой осуществляются производство, изготовление, хранение, транспортировка, монтаж, наладка, применение, эксплуатация, в том числе техническое обслуживание, а также ремонт, утилизация или уничтожение медицинского изделия». Возможность применения с медицинским изделием тех или иных запасных частей и расходных материалов определяется производителем (изготовителем) данного медицинского изделия. Совместное применение таких изделий без проведенных экспертиз на совместимость может привести к причинению вреда жизни, здоровью граждан и медицинских работников.

Одновременно информируем о том, что за нарушение правил обращения медицинских изделий предусмотрена административная ответственность согласно статье КоАП РФ Статья 6.28. «Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий».

Таким образом, использование не оригинальных реагентов недопустимо.

Действующее законодательство не ограничивает право заказчика приобретать товары, работы и услуги в соответствии со своими нуждами и спецификой деятельности.

Настоящий аукцион проводится среди неограниченного количества поставщиков, любой из которых вправе принять участие в закупке и предложить товар, функциональные, качественные и технические характеристики которого соответствуют требованиям Технического задания.