Вход в личный кабинет
Поставщикам в помощь
Тендеры и электронные аукционы России | Северо-Кавказский ФО | Ставропольский край | Левокумское | Карточка тендера 241939190

Тендер - Договор на поставку краски №241939190

Описание тендера: Договор на поставку краски
Сумма контракта: 23 604,51 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 20.03.2023
Окончание: 24.03.2023 14:00:00
Тендер №: 241939190
Тип: Малая закупка Тендерная аналитика
Закон 44-ФЗ
Отрасль: Химия / Химические элементы и соединения
Возможные отрасли:
ОКПД2:
  • (203021130) Краски, эмали и глазури стекловидные
Регион: Северо-Кавказский ФО / Ставропольский край / Левокумское
Регион поставки: Северо-Кавказский ФО / Ставропольский край
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Договор на поставку краски
Цена контракта: 23 604,51 RUB

№ Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Эмаль красная ПФ-115 0,9кг , область применения -универсальная, ГОСТ 6465-76 2654.7 265.47 10 УСЛ ШТ
2 Эмаль черная ПФ-115 1,9кг область применения-универсальная,ГОСТ 6465-76 14591.06 503.14 29 УСЛ ШТ
3 Эмаль черная ПФ-115 0,9 кг область применения -универсальная ГОСТ 6465-76 1061.88 265.47 4 УСЛ ШТ
4 Эмаль серая ПФ-115 1,9 кг , область применения -универсальная, ГОСТ 6464-76 5031.4 503.14 10 УСЛ ШТ
5 Эмаль серая ПФ-115 0,9 кг,область применения -универсальная,ГОСТ 6465-76 265.47 265.47 1 УСЛ ШТ
Получить демо-доступ
Скачать документацию
Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Левокумского
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
Договор на поставку краски.doc 22 КБ 20.03.23 15:13 Действующая
Скачать все файлы

Оглавление

    Договор_на_поставку_краски ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

    Договор №

    на поставку краски

    с.Левокумское « 20 » марта 2023 г.

    Отдел культуры администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края , в лице начальника Резинкиной Ольги Александровны , действующей на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________ в лице __________________________________________________, действующего на основании _______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

  • ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1. Предметом настоящего Договора является поставка краски (далее по тексту – Товар) в ассортименте, количестве и стоимостью в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) на условиях, в порядке и в сроки, определяемыми сторонами в настоящем Договоре поставки.
    1.2. Заказчик обязуется оплатить Товар на условиях настоящего Договора, а Поставщик доставить его в порядке и сроки, согласованные Сторонами в настоящем договоре.
    1.3. На момент передачи у согласованных партий Товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенными или арестованными, не являться предметом исков третьих лиц.
    1.4. Поставщик устанавливает на Товар гарантийный срок, равный гарантийному сроку производителя на Товар. Гарантийный срок производителя указывается в гарантийном талоне.
    1.5. Ответственным за приемку по количеству и качеству продукции является Заказчик.
  • ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР
    2.1. Право собственности на Товар, все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят в момент передачи Товара к Заказчику и подписанием Сторонами Товарной накладной.
  • ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
    3.1 Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ставропольский край, Левокумский район, село Левокумское,ул.Комсомольская,д.62.
    3.2. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.
    3.3. Заказчик производит приемку продукции по количеству и качеству, согласно действующему законодательству.
    Поставка продукции сопровождается документами:
  • счет в 1-ом экземплярах (1-оригинал);
  • товарная накладная в 2-х экземплярах (2-оригинала);
    3.4. Нестандартная и некачественная продукция, в случае ее обнаружения в ходе приемки, возвращается Поставщику.
    В этом случае Поставщик должен произвести замену некачественного Товара в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня.
  • ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
    4.1. Общая стоимость Товара составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрубля 51 копейка (двадцать три тысячи рублей шестьсот четыре рубля 51 копейка) .
    Цены за единицу продукции по Договору согласованы сторонами, зафиксированы в Договоре и не подлежат изменению в течение срока действия Договора.
    4.2. Оплата за товар осуществляется путем безналичного расчета в течение 7 (семи) рабочих дней на основании подписанных обеими сторонами счета в 1-ом экземплярах (1-оригинал), товарной накладной в 2-х экземплярах (2-оригинала), за счет средств бюджета Левокумского муниципального округа Ставропольского края на банковские реквизитам Поставщика, указанные в Разделе 10 настоящего Договора.
    4.4. Цена Договора включает в себя стоимость всех затрат Поставщика, необходимых для поставки товара, включая стоимость товара, его упаковки, доставка до Заказчика, выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
    4.5. В случае изменения платежных реквизитов стороны обязуются в письменном виде уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.
  • СРОК ПОСТАКИ.
    5.1. Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору в полном объеме в течение 10 календарных дней с момента подписания Договора.
  • ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    6.1. За несвоевременную передачу Товара по вине Поставщика Заказчик имеет право требования неустойки в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
    6.2. За несвоевременную оплату Товара Заказчик несет ответственность в виде неустойки в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
    6.3.Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего договора.
    6.4. Меры имущественной ответственности Сторон, непредусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами законодательства, действующего на территории России.
  • ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
    7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно например, наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств. При наступлении обстоятельств, делающих невозможным полное или частичное исполнение обязательств одной из сторон Договора, ни одна из сторон не имеет право требовать от другой стороны возмещения убытков.
    7.2. Сторона, для которой невозможность исполнить свои обязательства по договору, связана с возникновением форс-мажорных обстоятельств, должна немедленно в письменном виде известить об этом другую Сторону.
    7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения оправдательные документы соответствующего государственного органа в 10-дневный срок.
  • ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
    8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами Договора.
    8.2. Досрочное расторжение Договора возможно:
    - в случае не поставки Товара в срок, установленный п. 3.1. настоящего договора;
    - по соглашению сторон;
    - в других случаях, предусмотренных ГК РФ и другими законами.
    8.3. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются сторонами путём переговоров.
    8.4. При недостижении обоюдного согласия споры решаются в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
  • СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
    9.1. Договор вступает в силу 20 марта 2023 года по 31 декабря 2023года. Истечение срока действия договора не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств по данному Договору.
    9.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, изменения и дополнения к договору осуществляются по соглашению сторон, оформляются дополнительным соглашением в письменной форме и подписываются обеими сторонами. Копии документов, переданных посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу до момента передачи оригиналов.
  • АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
    • - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение № 1 к Договору № ____

    от «20» марта 2023 г.

    СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

    - Посмотреть таблицу с данными

    Похожие тендеры

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Малая закупка
    #273948949
    26 140
    1 день
    03.06.2024
    07.06.2024
    Малая закупка
    #273949955
    26 140
    1 день
    03.06.2024
    07.06.2024
    Электронный аукцион
    #274012548
    39 273
    Обеспечение контракта:
    5%
    7 дней
    04.06.2024
    13.06.2024
    Электронный аукцион
    #274012714
    39 273
    Обеспечение контракта:
    5%
    7 дней
    04.06.2024
    13.06.2024
    Электронный аукцион
    #274025330
    115 137
    Обеспечение контракта:
    30%
    Обеспечение заявки:
    1 151
    8 дней
    04.06.2024
    14.06.2024

    Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Электронный аукцион
    #241938946
    465 999
    Обеспечение контракта:
    10%
    срок истек
    -
    29.03.2023
    Запрос котировок
    #241938936
    2 050 000
    срок истек
    20.03.2023
    27.03.2023
    Запрос котировок
    #241938829
    2 050 000
    срок истек
    -
    27.03.2023
    Не определен
    #241938824
    339 067
    срок истек
    -
    24.03.2023
    Малая закупка
    #241938466
    14 996
    срок истек
    20.03.2023
    20.03.2023

    Тендеры из региона Левокумское

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Электронный аукцион
    #241925773
    2 422 667
    Обеспечение контракта:
    5%
    Обеспечение заявки:
    24 227
    срок истек
    20.03.2023
    28.03.2023
    Электронный аукцион
    #241925718
    2 422 667
    Обеспечение контракта:
    5%
    Обеспечение заявки:
    24 227
    срок истек
    -
    28.03.2023
    Малая закупка
    #241890620
    20 000
    срок истек
    -
    23.03.2023
    Малая закупка
    #241890611
    200 000
    Обеспечение заявки:
    2 400
    срок истек
    20.03.2023
    20.03.2023
    Малая закупка
    #241723122
    21 000
    Обеспечение заявки:
    1 050
    срок истек
    -
    21.03.2023
    Показать больше информации о тендере


    BiCoTender - поисковая система тендеров bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ Москва ул.Марксистская, д.34
    Телефон: (495) 660-06-03