Тендер - Кислота азотная №241935137

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть37  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_ГК_кислота_10012,99_п.4

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___

- Посмотреть таблицу с данными

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 4 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ” (ФКУ ИК-4 УФСИН РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Степанова Сергей Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федеральный закон от 05.04.2013г.N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.«Поставщик» обязуется передать в собственность, а «Государственный заказчик» принять и оплатить средство для удаления карбонатных отложений - ферроклен К2, в рамках прочей закупки товаров (далее - товар) , в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Спецификацией (Приложение № 2), являющиеся неотъемлемой частью Контракта, а «Государственный заказчик» обязуется принять и оплатить Товар на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

ОКПД 2: 20.13.24.149

1.2.КТРУ не применяется

1.3.ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Государственный заказчик» обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением «Поставщиком» поставок товара в соответствии с Контрактом.

2.1.2. Обеспечить приемку товара, в соответствие с ведомостью поставки и условиями Контракта.

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить «Поставщику» стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных «Поставщиком» и «Государственным заказчиком» без замечаний актов приема-передачи товара.

2.1.5. Привлекать экспертов для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности поставляемого товара, установленных в нормативных и технических документах и Контракте, в ходе приемки товара.

2.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. «Государственный заказчик» имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара «Поставщиком» и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.2. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах и Контракте.

2.2.3. Отказаться от исполнения Контракта, потребовать возмещения убытков в случае нарушения «Поставщиком» условий Контракта.

2.2.4. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 8 Контракта.

2.3. «Поставщик» обязуется:

2.3.1. В письменной форме известить «Государственного заказчика» о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном пунктом 5.3. Контракта.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов «Государственного заказчика» и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном Контрактом,не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Передать товар «Государственному заказчику» в порядке и в сроки, указанные в разделе 5 Контракта и спецификации (приложение № 1).

2.3.5. Передать «Государственному заказчику» товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 5.5. Контракта.

2.3.6. Производить замену некачественного товара, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.3.7. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара возвратить сумму авансового платежа и возместить убытки, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.3.8. Обеспечить осуществление «Государственным заказчиком» контроля за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

2.3.9. «Поставщик» в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. «Поставщик» вправе:

2.4.1. Требовать оплату поставленного товара в соответствии с условиями Контракта.

2.4.2. Взыскивать с «Государственного заказчика» неустойку (пеню и штраф), а также требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 8 Контракта.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Десять тысяч двенадцать ) рублей 99 копеек, в том числе НДС __%, без НДС, включает в себя стоимость товара, транспортные услуги, тары и упаковки, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

3.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев:

а) снижения цены Контракта по соглашению Сторон, без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта,

б) увеличения или уменьшения по предложению «Государственного заказчика» не более чем на 10 процентов количества поставляемого товара,

в) уменьшения ранее доведенных до «Государственного заказчика» лимитов бюджетных обязательств, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления «Государственным заказчиком» средств федерального бюджета на расчетный счет «Поставщика», указанный в разделе 14 Контракта, в следующем порядке: в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

3.4. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов «Государственного заказчика».

3.5. В случае изменения банковских реквизитов «Поставщик» обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом «Государственному заказчику» с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением «Государственным заказчиком» денежных средств по указанным в Контракте реквизитам «Поставщика», несет «Поставщик».

3.6. Сумма контракта уменьшается на размер денежных средств, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком (в соответствии с ч.13 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

4.1. На каждой упаковке должна быть нанесена маркировка с указанием артикула.

4.2. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. «Поставщик» обязуется поставить «Государственному заказчику» товар, в количестве, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные п.1.1 Контракта, спецификацией (Приложение № 1).

5.2. «Поставщик» имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с «Государственным заказчиком».

5.3. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до планируемой даты отгрузки, «Поставщик» в письменной форме извещает «Государственного заказчика» о готовности товара к отгрузке до адреса указанного в спецификации (Приложение № 1).

5.4. «Поставщик» поставляет товар «Государственному заказчику» в течении 15 рабочих дней с даты заключения Государственного контракта и обязуется поставить товар за свой счет, в рабочие часы - с 8-00 ч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. местного времени (суббота и воскресенье – выходные дни).

5.5. Вместе с товаром «Поставщик» передает «Государственному заказчику» относящуюся к товару документацию:

счет;

счет – фактуру;

Товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), либо Универсальный передаточный документ, оформленные в 2-х экземплярах (по одному для «Поставщика» и «Государственного заказчика») с печатью «Поставщика»;

транспортную накладную (в случае поставки железнодорожным транспортом – железнодорожная накладная);

оригинал декларации о соответствии или сертификата соответствия либо
их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение о качестве) или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.6. В случае, если документы, указанные в пункте 5.5 Контракта, не переданы «Поставщиком» «Государственному заказчику» одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

5.7. Обязательство «Поставщика» по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания «Государственным заказчиком» без замечаний товарной накладной, либо универсального передаточного документа.

5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на «Государственного заказчика» с момента, когда «Поставщик» считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.

5.9. Право собственности на товар переходит к «Государственному заказчику» с момента поставки товара .

6. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

6.1. Качество и безопасность поставляемого товара должно отвечать требованиям и условиям Контракта.

6.2. Приемка товара производится в соответствии с требованиями и требованиям Контракта.

6.3. Приемка товара по количеству (в том числе по количеству внутри тарных мест) производится «Государственным заказчиком» в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

6.4. Приемка товара по качеству (в том числе по качеству внутри тарных мест) производится «Государственным заказчиком» в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

6.5. Моментом исполнения обязательств «Поставщика» по поставке (передаче) товара считается дата подписания «Государственным заказчиком» без замечаний акта приема – передачи товара по факту приемки товара.

6.6. «Государственный заказчик» вправе производить выборочную (частичную) проверку качества товара путем направления такого товара в уполномоченные органы для исследования на соответствие требованиям указанными в спецификации. При этом результат исследования о несоответствии качества какой-либо части товара требованиям к качеству товара, установленным «Государственным заказчиком», распространяется на всю поставленную партию товара.

6.7. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом «Государственный заказчик» составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляет «Поставщику» в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

6.8. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара, возместить «Государственному заказчику» убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению «Поставщиком» в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования «Государственного заказчика».

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. «Поставщик» гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов, требованиям Государственного заказчика и условиям Контракта.

7.2. В течение срока годности на товар «Поставщик» осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта. При условии обеспечения «Государственным заказчиком» условий хранения товара.

7.3. Срок замены некачественного товара составляет не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения «Поставщиком» письменного требования «Государственного заказчика» о замене товара несоответствующего качества. В данный срок не входит время, затраченное на транспортировку товара.

7.4. При замене товара срок годности на него исчисляется заново со дня приемки товара «Государственным заказчиком».

7.5. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности товара оплачиваются за счет «Поставщика».

7.6. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

7.7. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии
с требованиями настоящего контракта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе «Государственного заказчика». Транспорт должен обеспечивать соблюдение температурно-влажностного режима при транспортировке и соответствовать требованиям санитарных норм и правил и быть подготовлен перевозке товара (почищен, помыт).

7.8. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.

7.9. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования «Поставщиком» ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

7.10. Транспортировка товара осуществляется в соответствии с требованиями
Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200
«Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом
и о внесении изменений в п. 2.1.1. правил дорожного движения Российской Федерации». Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства и требованиями настоящего контракта и правил перевозок скоропортящихся грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе «Государственного заказчика».

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3.В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.6.Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042" Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 (далее – правила определения размера штрафа и пени).

8.7. Размер штрафа рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.10. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.14. Сторона освобождается от уплаты пеней, штрафа если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.15. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает «Сторону» от исполнения обязательств по Контракту.

8.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а тауже должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

10.3. Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:

10.3.1. По соглашению Сторон;

10.3.2. По решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении Контракта другой Стороной или по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации

10.3.3. В случае одностороннего отказа «Государственного заказчика» от исполнения Контракта.

10.4. В случае расторжения Контракта по любым основаниям «Государственный заказчик» обязан оплатить «Поставщику» стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям «Государственного заказчика», фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

10.5. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение «Государственным заказчиком» своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

11.3.Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена «Поставщика», за исключением случаев, когда новый «Поставщик» является правопреемником «Поставщика» по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены «Государственного заказчика» по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому «Государственному заказчику» в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. При исполнении Контракта по согласованию «Государственного заказчика» с «Поставщиком» допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.6. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует

до « 31 » декабря 2023 года, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

13.2.Срок исполнения контракта до 31.12.2023г.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

НА МОМЕНТ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту № _____

от « ____ » ____ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 4 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ” (ФКУ ИК-4 УФСИН РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», начальника Степанова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________ действующего на основании __________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, пришли к соглашению поставить товар согласно данной спецификации:

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация товара подписана на сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Десять тысяч двенадцать) рублей 99 копеек, в том числе НДС ____%, без НДС.

Условия поставки: транспортом «Поставщика» на склад «Государственного заказчика», расположенного по адресу: Владимирская область, г. Вязники, ул. Железнодорожная, д.37;

Условия оплаты: оплата в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке;

Срок поставки: в течении 15 рабочих дней с даты заключения Государственного контракта в рабочие часы - с 8-00 ч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. местного времени (суббота и воскресенье – выходные дни).

Настоящая Спецификация вступает в силу с момента ее подписания;

Спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу;

Факсимильная копия настоящей Спецификации имеет юридическую силу оригинала.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ ____ от «__» ______________ 2023 г.

Техническое задание

на закупку средства для удаления карбонатных отложений - ферроклен К2

- Посмотреть таблицу с данными

Общие требования к поставляемым товарам:

1. Все поставляемые товары должны соответствовать действующим стандартам и требованиям ГОСТ, ТУ РФ.

2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

3.Срок замены некачественного товара составляет не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения «Поставщиком» письменного требования «Государственного заказчика» о замене товара несоответствующего качества. В данный срок не входит время, затраченное на транспортировку товара.

4. При замене товара срок годности на него исчисляется заново со дня приемки товара «Государственным заказчиком».

5. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности товара оплачиваются за счет «Поставщика».

- Посмотреть таблицу с данными