Тендер - расходные материалы №241926313

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

договор_березка

Государственный контракт №

на поставку расходных материалов

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области» (ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Пилипенко Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________, именуемое
в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________________________, с другой стороны, руководствуясь ч.1 п.4 ст.93 №44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п.7 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 года № 824-р «О создании единого агрегатора торговли», заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт):

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику расходные материалы (далее – товар) в количестве, ассортименте, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (приложение №1), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта.

1.2. Идентификационный код закупки –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставок товара в соответствии с Контрактом.

2.1.2. Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями раздела 6 Контракта.

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.

2.1.5. Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, выделенных на оплату поставок товара.

2.1.6. При обнаружении несоответствия наименования, ассортисмента, характеристик, количества поставленного Товара условиям Контракта, требовать устнанения недостатков, в том числе замены товара на соответствующий условиям Контракта.

2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству
и качеству.

2.2.2. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества и безопасности товара, установленных в нормативных
и технических документах и настоящем Контракте, в ходе приемки товара.

2.2.3. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

2.2.4. Отказаться от исполнения Контракта, потребовать возврата возмещения убытков
в случае нарушения Поставщиком условий Контракта о сроках поставки и качестве товара.

2.2.5. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии
с разделом 8 Контракта.

2.2.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков в случае расторжения Контракта по решению суда в связи
с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. В письменной форме известить Государственного заказчика о готовности товара
к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном пунктом 4.3. Контракта.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных
и технических документов и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 4 Контракта и в ведомости поставки (приложение № 1).

2.3.5. Передать Государственному заказчику товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 4.4. Контракта.

2.3.6. Передать Государственному заказчику платежные и иные документы в порядке
и на условиях, установленных пунктом 4.7. Контракта.

2.3.7. Производить замену некачественного Товара, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 7 Контракта.

2.3.8. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара возвратить сумму авансового платежа и возместить убытки, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.3.9. Осуществлять раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности
по Контракту.

2.3.10. Обеспечить осуществление Государственным заказчиком контроля за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

2.3.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

2.4.2. Требовать уплату неустойки (штрафов, пеней), а также возмещения убытков, согласно раздела 8 Контракта.

2.4.3. Поставщик обязуется соответствовать единым требованиям установленным
в соответствии с законом Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнения работ, оказания услуг, являющихся объектом закупки (в соответствии с ч.1 ст. 31
№ 44-ФЗ).

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет: _________ (________________________________) рублей ______ копеек, в том числе НДС 20% - __________ (__________________________) рубля _____ копеек и включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств
по Контракту.

3.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,
в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта
и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных
ст. 34, ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из средств бюджетного финансирования на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14 Контракта в течение
7 (Семи) дней с даты подписания документа о приемки товара Государственным заказчиком
и предоставления к оплате счет-фактуры и подписанной с обеих сторон товарной накладной или универсального передаточного документа.

3.5. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.6. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику
с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), установленного настоящим контрактом. При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта приемки товара (выполненных работ, оказанных услуг), в котором указываются: сумма, подлежащая оплате
в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащих взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по контракту.

4. Сроки и порядок поставки товара

4.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику товар не позднее 3 (трех) дней с даты регистрации Контракта, предусмотренный Предметом контракта, в количестве, асортименте, по цене и адресу, предусмотренные ведомостью поставки (приложение №1). Поставка товара осуществляется силами Поставщика.

4.2. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно
по письменному согласованию с Государственным заказчиком.

4.3. Не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до планируемой даты поставки, Поставщик
в письменной форме извещает Государственного заказчика по адресам, указанным в ведомости поставки (приложение № 1) о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.

4.4. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся
к товару документацию:

- счет; счет-фактура;

- товарную накладную (форма № ТОРГ-12), или универсальный передаточный документ (далее - УПД) оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;

- товарно-транспортную накладную (при наличии);

- документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение качества
(о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.5. В случае, если документы, указанные в пункте 4.4 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным
и приемке не подлежит.

4.6. Обязательство по приемке товара считается исполненным с момента подписания товарной накладной или универсального передаточного документа.

4.7. В течение 3 (Трех) календарных дней после приемки товара Государственным заказчиком без замечаний Поставщик представляет Государственному заказчику подлинники платежных и иных документов:

счет; счет-фактура;

товарную накладную (форма № ТОРГ-12) или УПД, подписанная(ый) Поставщиком;

4.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит
на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 4.6. Контракта.

4.9. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента поставки товара в соответствии с пунктом 4.6. Контракта.

5. Качество и безопасность товара

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставленного товара в соответствии с действующими техническими регламентами, стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием документов, удостоверяющих качество товара, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Качество товара, поставляемого по Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентом
или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Контракта.

5.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества изготовителя
в соответствии со сроком годности и условиями хранения, установленными для данного товара. Наличие гарантии качества удостоверяется соответствующими сведениями, указанными
в маркировке поставленного товара.

6. Порядок приемки

6.1. Заказчик с особенностями, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, назначает экспертизу поставленного товара в части его соответствия условиям Контракта.

6.2. Экспертиза может проводиться Государственным заказчиком своими силами или
к ее проведению могут привлекаться эксперты, эксперные организации. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запращивать
у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.

6.3. В случае проведения экспертизы Заказчиком срок проведения экспертизы не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной или УПД.

6.4. В случае проведения экспертизы экспертом, экспертной организацией на основании, заключенного с Государственным заказчиком, контракта срок проведения экспертизы устанавливается таким контрактом, но не более 30 (Тридцати) календарных дней.

6.5. Государственный заказчик вправе предъявлять Поставщику требования, связанные
с недостатками товара, в сроки, установленные статьей 477 ГК РФ. Срок устранения Поставщиком выявленных недостатков, а также замена некачественной продукции – 10 дней с момента
их выявления. Замена товара производится поставщиком за свой счет в согласованные сторонами сроки.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке
не подлежит и считается непоставленным. При этом Гос. заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи, который направляет Поставщику
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

6.7. В случае выявления по результатам лабораторных испытаний несоответствия товара требованиям по качеству, Поставщик обязан в течение двух дней вывезти за свой счет (включая дополнительные расходы) со склада Государственного заказчика поставленный некачественный товар, заменив его на качественный при условии соблюдения сроков поставки, указанных
в приложении № 1 к настоящему контракту по каждой партии соответственно. Стоимость услуг экспертной организации в любом случае относится на Поставщика. Партия товара не прошедший контроль качества не оплачивается.

6.8. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертиз (проверок, исследований) определения качества товара, проведенных государственным Заказчиком, дополнительные или повторные экспертизы (проверки, исследования) товара проводятся за счет Поставщика.

6.9. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика.

6.10. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем контракте.

6.11. Предусмотрена возможность формировать и подписывать документы о приёмке товара, работы (ее результатов), услуги, отдельных этапов исполнения контракта в виде электронного документа в единой информационной системе в сфере закупок.

7. Гарантия качества

7.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

7.2. Наличие гарантии качества удостоверяется соответствующими сведениями, указанными в маркировке поставленного товара. Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к товару, и должен подтверждаться документами
от производителя (Поставщика). В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. Срок гарантии составляет 1 (Один) месяц, с момента установки материала.

7.3. В случае поставки некачественного товара Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта.

7.4. Срок замены некачественного товара составляет не более 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное
на транспортировку товара.

7.5. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества, оплачиваются
за счет Поставщика.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Правила).

8.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.

8.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017 в размере в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом начисляется штраф, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии
с постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017. Размер штрафа составляет 10 % цены контракта, что составляет __________ (_______________) рубль _____ копеек.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017
в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей (Одна тысяча рублей).

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.12. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

8.13. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности
не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна
без промедления, но не позднее 3 (трех) дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления,
но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

9.5. В случае наступления обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств
по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени,
в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.6. Если обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

10. Изменение, расторжение Контракта

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается,
за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное
в Контракте количество такого товара.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик
в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и(или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

10.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

10.3. Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:

10.3.1. по соглашению Сторон;

10.3.2. по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении Контракта другой Стороной или по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3.3. в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта
в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры
и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Омской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

11.3. Государственный заказчик вправе заявлять Поставщику претензии по вопросам, связанным с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в том числе по количеству и качеству товара.

12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.2. В случае изменения банковских реквизитов, юридических адресов, отгрузочных реквизитов Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае
все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств
по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния
или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права
и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику
в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств
по настоящему Контракту, и непосредственно несут друг перед другом ответственность
за ненадлежащее выполнение принятых по настоящему Контракту обязательств в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

12.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне
в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом
или настоящим Контрактом.

12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до 31 декабря 2023 года, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств
до их полного исполнения.

13.2. Приложение к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Ведомость поставки.

Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту № ______

от «___» __________ 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен