Тендер - моющие средства №241921292

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• моющее.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть92  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Статус закупки: Формирование Информация предоставлена на: 20.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:36

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 26

г. Ульяновск « » марта 2023 г.

Государственное учреждение здравоохранения «Кузоватовская РБ», далее именуемое «Заказчик», в лице главного врача Бобровой Надежды Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директора, действующего на основании Устава , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44‑ФЗ (далее по тексту Закон №44‑ФЗ), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик продает, а Заказчик покупает товар в количестве и по ценам, согласованным сторонами в Спецификации (Приложение № 1).Поставщик обязуется передать Заказчику Товар по наименованиям, в количестве, ассортименте и с характеристиками, согласно Спецификации (Приложение № 1), в срок согласно разделу 4.2 Договора, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

2. ЦЕНА, ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА и ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая цена Договора составляет .

Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1). Цена является твердой и изменению не подлежит.

2.2. Цена товара включает стоимость товара, стоимость упаковки, маркировки, транспортировка, НДС, а также иные расходы, связанные с исполнением договора осуществляются за счет Продавца.

2.3. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

2.3.1. Форма оплаты: безналичная, после фактической отгрузки товара в течение 7 рабочих дней.

2.3.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.3.4. Источник финансирования заказа:

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ЕГО УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1. Качество товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов РФ.

3.2. Упаковка и маркировка поставляемого товара должна соответствовать установленным стандартам и гарантировать при должном обращении с товаром его сохранность при его транспортировке.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА.

4.1. Поставщик обязан известить Покупателя о готовности товара к отгрузке таким образом, чтобы извещение было получено до окончания срока поставки.

Поставщик обязан одновременно с товаром направить Покупателю счета-фактуры на отгруженный товар, товарные накладные и иные документы, необходимые Покупателю для приемки товара.

4.2. Поставка товара осуществляется с момента заключения договора по 31.03.2023 г.

Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком (Получателем) соответствующей товарной накладной. Риск случайной гибели и повреждения товара переходят к Покупателю с моменты исполнения Продавцом обязанности по передаче товара.

4.3. Приемка товара по количеству мест и сохранности упаковки производится представителем Покупателя при отгрузке товара. Приемка товара по количеству внутри упаковочных мест и по качеству производится Покупателем товара на своем складе в течение 14 календарных дней с даты отгрузки товара.

4.4. Товар принимается на основе сравнения данных, указанных в товаросопроводительных документах с реальными характеристиками товара.

4.5. В случае несогласия какой-либо из сторон с результатами приемки проводится независимая экспертиза компетентной организацией, назначенной по согласованию между Покупателем и Продавцом.

4.6. Контроль качества товара, отбор образцов и проб для контроля качества производится в соответствии с ГОСТ РФ.

4.7. В случае недопоставки товара или поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик направляет в адрес Продавца претензию с приложением к ней следующих документов:

• коммерческого или рекламационного акта, составленного при приемке товара,
• акта независимой экспертизы (если она проводилась),
• при недопоставке - промерочных ведомостей с указанием номеров упаковочных мест, в которых выявлена недостача, количества недостающей продукции в каждом упаковочном месте и общего количества недостачи,
• при поставке некачественного товара - актов лабораторных испытаний,
• иные документы, свидетельствующие о нарушении условий договора.

Претензия может быть заявлена не позднее 7 календарных дней с момента истечения срока, установленного для приемки товара. Срок рассмотрения претензии устанавливается в один месяц. В случае неполучения ответа в установленный срок, претензия считается отклоненной.

4.8. По письменному соглашению сторон Заказчик вправе вернуть поставленный Продавцом товар. Возврат осуществляется силами и за счет Покупателя, сопровождается накладной Торг-12 и счетом-фактурой.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Заказчик и поставщик (подрядчик, исполнитель) несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом,в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

5.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.3.3. В случае заключения контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

6.1. Разногласия по вопросам, вытекающим из настоящего договора, стороны обязуются разрешать путем переговоров.

6.2. В случае не достижения согласия путем переговоров, споры между сторонами подлежат предварительному досудебному урегулированию в претензионном порядке. Претензия направляется заинтересованной стороной в течение срока действия договора в адрес ответчика с приложением необходимых документов и расчета штрафных санкций. В случае признания претензии ответчик обязан в течение сроков, установленных в договоре, но не позднее 10 календарных дней с момента признания претензии, совершить действия, указанные в претензии, в т.ч. произвести необходимые расчеты.

6.3. Споры между сторонами при соблюдении досудебного претензионного порядка рассмотрения разрешаются в арбитражном суде по месту исполнения настоящего договора.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня егорегистрации до «31» декабря 2023 года.

7.2. В течение срока действия настоящий договор может быть изменен и дополнен при согласии на это обеих сторон, выраженного в письменной форме.

7.3. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью. В случае, если приложением к договору установлены иные условия поставки и оплаты товара по сравнению с условиями текста настоящего договора, то к отношениям сторон следует применять условия, установленные соответствующим приложением к договору.

7.4. В течение срока действия договора стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении юридического адреса, почтовых, электронных, банковских и отгрузочных реквизитов.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Настоящий договор, соглашения, приложения к нему могут быть подписаны и преданы путем обмена подписанными документами между Сторонами по факсу или по электронной почте указанным в реквизитах сторон, позволяющих достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Факсимильные и сканированные копии настоящего договора, дополнений и изменений к нему, а также всех документов, связанных с его заключением, исполнением и прекращением, имеют юридическую силу.

8.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 экз для каждой Стороны.

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки № 26 от марта 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными