Тендер - Поставка технических газов для работ по ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС (0113-КС ДОХ-2023-ЧГЭС) №241918170

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 3

.sub

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

Приложение_№_1_к_ДоЗ_(Технических_требования)

Технические требования на поставку МТР

«Поставка технических газов для работ по ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС»

Лот № 0113-КС ДОХ-2023-ЧГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения 3

1.1. Обозначения и сокращения 3

1.2. Наименование закупаемой продукции 4

1.3. Цель использования закупаемой продукции 4

1.4. Существующее положение 4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 4

2. Требования к продукции 4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки 4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции 4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции 4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг 5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 5

2.2. Требования к качеству продукции и условиям поставки 6

Таблица 3.1. Требования к продукции 6

Таблица 3.2. Требования к условиям поставки продукции 7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки 8

Общие сведения Обозначения и сокращения - Посмотреть таблицу с данными

Наименование закупаемой продукции

«Поставка газов технических для работ по ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС»

Цель использования закупаемой продукции

Газы технические будут использоваться при строительстве в соответствии с проектом.

Существующее положение

Целью закупки является поставка газов технических (далее – Продукция) для выполнения работ по комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС.

Продукция должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика. Минимальная сумма поставки по заявке Покупателя –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (без учета НДС).

1.5.2. Указанный в таблице № 1.1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.

1.5.3. Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

Требования к продукции Требования к объемам и срокам поставки Перечень и объем закупаемой продукции Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к качеству продукции и условиям поставки Таблица 3.1. Требования к продукции - Посмотреть таблицу с даннымиТаблица 3.2. Требования к условиям поставки продукции - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Предлагаемая Цена за единицу Продукции должна включать в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

3.2. Участник должен предоставить спецификацию поставляемой Продукции по форме Коммерческого предложения, приведенного в Документации о закупке. В случае победы Участника величина предложенных им в Коммерческом предложении единичных расценок будет закреплена в Договоре.

Требования к Участнику закупки

«Поставка технических газов для работ по ГАЭС Каскад Кубанских ГЭС»

Лот № 0113-КС ДОХ-2023-ЧГЭС

Специальные требования

Таблица 1. Перечень специальных требований

- Посмотреть таблицу с данными

Способ подтверждения участником соответствия требованиям также указан в Документации о закупке. ↑

Приложение_№_2_к_ДоЗ_(Проект_договора)

Договор поставки №______/Снаб/ДП-2023(КБ)

г. Железноводск «___» _________ 20__ г.

Акционерное общество «ЧиркейГЭСстрой» (АО «ЧиркейГЭСстрой») (далее – «Покупатель»), в лице генерального директора Горшенина Владимира Егоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________ «____________» (________) (далее – «Поставщик»), в лице ____________________, действующего на основании ________, с другой стороны,

совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона» по результатам проведенной _____________ закупки по лоту № ______-КС ДОХ-2023-ЧГЭС,

заключили настоящий договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения

Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:

«Акт рекламации» – документ, оформляемый по унифицированным формам
№ ТОРГ-2 «Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» и № ТОРГ-3 «Акт об установленном расхождении
по количеству и качеству при приемке импортных товаров», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами при приемке поставленного Товара.

«Банк» – публичное акционерное общество «Промсвязьбанк».

«Банковская гарантия» – независимая гарантия, выданная в обеспечение исполнения Поставщиком обязательств по Договору согласованным с Покупателем банком (гарантом), которая регулируется Унифицированными правилами для гарантий по требованию, включая типовые формы (URDG 758) (публикация Международной торговой палаты № 758), в той мере, в какой указанные правила не противоречат законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.

«Гарантийный срок» – период, в течение которого качество поставленного Товара должно соответствовать требованиям Договора и Применимого права, и Поставщик и / или изготовитель Товара обязуется устранять все выявленные Покупателем недостатки, несоответствия и / или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Товара.

«Договор» – настоящий договор, подписанный Покупателем и Поставщиком, включая все приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.

«Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий
ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг
или получить иную коммерческую выгоду.

«Накладная ТОРГ-12» – документ, оформляемый по унифицированной форме
№ ТОРГ-12 «Товарная накладная», утвержденной постановлением Госкомстата РФ
от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами после завершения приемки Товара по количеству, качеству и комплектности.

«УПД» - универсальный передаточный документ, оформляемый по форме приложения № 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@, и подписываемый Сторонами после завершения транспортировки (доставки) Товара до места поставки, его приемки по количеству, качеству и комплектности.

«ОБС» – отдельный банковский счет, открываемый Банком каждому участнику строительства за исключением конечных производителей продукции и подрядчиков (поставщиков), осуществляющих услуги/поставки по мелким закупкам (менее 2,5 млн. рублей без учета НДС).

«Объект» - ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС, расположенная по адресу: ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала на территории Карачаево-Черкесской Республики.

«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в случаях, установленных Договором.

«Партия Товара» – часть Товара, единовременно поставляемая Покупателю Поставщиком, характеристики которой определяются Заявкой Покупателя в соответствии со Спецификацией, являющейся приложением к Договору.

«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативные правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, относящиеся к Товару.

«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в Российской Федерации.

«Реестр платежей» – документ, составленный Поставщиком по форме Приложения № 5 к Договору, содержащий, в том числе, следующую информацию: код статьи расходов, наименование всех контрагентов (получателя(-ей) денежных средств), общую сумму перечислений в пользу каждого получателя денежных средств (далее – «Лимит перечислений»), реквизиты договора (-ов).

«Цена Договора» – определяемая в соответствии с разделом 2 Договора сумма, которую Покупатель обязуется уплатить Поставщику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Поставщика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора.

Предмет Договора

Поставщик обязуется:

В порядке и сроки, установленные Договором, передать в собственность Покупателю ______________ (далее – «Товар») в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить Цену Договора.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора открыть ОБС в ПАО «Промсвязьбанк», используемый исключительно для расчетов между Покупателем и Поставщиком по Договору за поставляемый Товар, а также обеспечить аналогичную обязанность при заключении договоров со своими Соисполнителями в рамках исполнения Договора, за исключением мелких закупок (менее 2,5 млн. рублей без учета НДС) и конечных производителей Товара (статус конечных производителей подлежит согласованию с Покупателем) ( далее – «Соисполнители»).

Основанием открытия Поставщику/Соисполнителю ОБС является заключение Договора банковского счета путем присоединения к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания (далее – «Правила банковского счета») в целом в соответствии со ст. 428 ГК РФ.

При этом при обращении в Банк Поставщик, Соисполнитель указывают, что действуют в рамках Договора банковского сопровождения № 101.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00060 от 25.12.2020 г. путем указания в заявлении о присоединении к Правилам банковского счета «на основании Договора банковского сопровождения Договора генерального подряда №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть021 от 27.01.2021».

Копия Договора банковского сопровождения № 101.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00060 от 25.12.2020 г. подлежит направлению Покупателем в адрес Поставщика в течение 2-х (двух) рабочих дней с даты подписания Договора по электронной почте: ______________.

1.1.3 До заключения Договора банковского счета в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Соглашения, предоставить Банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по поставке Товара Соисполнителях, которые также обязаны открыть ОБС в Банке по форме приложения № 7 к Договору банковского сопровождения № 101.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00060 от 25.12.2020 г.

1.1.4. До заключения Договора банковского счета предоставить в Банк заявление на присоединение к условиям Договора банковского сопровождения № 101.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00060 от 25.12.2020 г. по форме приложения № 1 к Договору банковского сопровождения № 101.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00060 от 25.12.2020 г. Поставщик считается присоединившимся к условиям Договора банковского сопровождения № 101.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00060 от 25.12.2020 г. с момента акцепта Баком данного заявления. Поставщик обязуется обеспечить соблюдение аналогичных требований при заключении договоров с Соисполнителями.

Если Поставщик, Соисполнитель не присоединился к условиям Договора банковского сопровождения № 101.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00060 от 25.12.2020, то открытый Поставщику, Соисполнителю расчетный счет не является ОБС, у Покупателя не возникает обязанности по оплате Товара для ГАЭС ККГЭС, а у Банка не возникает обязательств из Договора банковского сопровождения № 101.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00060 от 25.12.2020 г. в отношении расчетного счета данного Поставщика, Соисполнителя.

1.1.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора предоставить Банку в письменном виде полномочия (права) сообщать Покупателю и/или уполномоченным представителям Покупателя любую информацию (сведения) о ходе поставки Товара, о наличии, статусе, движении денежных средств по ОБС Поставщика, открытому в Банке в связи с поставкой Товара; предусмотреть аналогичные обязанности при заключении Поставщиком договоров с Соисполнителями; предусмотреть аналогичные обязанности в заключенных с Соисполнителями договорах путем заключения соответствующих дополнительных соглашений.

1.1.6. По письменному требованию Банка предоставлять сведения и документы, составленные по формам, не противоречащим Применимому праву, установленным Договором банковского счета и подтверждающие факт установления гражданских прав и обязанностей, поставки Товара, необходимых для осуществления Банком контроля целевого назначения использования денежных средств на ОБС, обеспечить аналогичную обязанность при заключении договоров с Соисполнителями; предусмотреть аналогичные обязанности в заключенных с Соисполнителями договорах путем заключения соответствующих дополнительных соглашений.

• Наименование, ассортимент и количество Товара (партий Товара), а также сроки и место его поставки указываются в заявке Покупателя, оформляемой в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) по форме согласно Приложению № 2 к Договору (далее – «Заявка») и направляемой Поставщику в порядке и сроки, установленные пунктом 3.1 Договора.
• Поставка Товара по Договору осуществляется для нужд АО «ЧиркейГЭСстрой» на объекте реконструкции ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС.
• Место поставки: РФ, ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала на территории Карачаево-Черкесской Республики, площадка реконструкции ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС близ п. Водораздельный.
• Общий срок поставки Товара:
• Начало – с даты заключения Договора;
• Окончание – в течение 12 месяцев с даты заключения договора.
• Договор заключен между Покупателем и Поставщиком во исполнение Покупателем своих обязательств по Договору подряда №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть021 от 27.01.2021 г. Заключенного между АО «ЧиркейГЭСстрой» и АО «УК ГидроОГК».

Цена Договора и порядок расчетов

Цена Договора является предельной и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Семьсот семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 80 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса РФ.

Цена за единицу Товара определяется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и является фиксированной в течение всего срока действия Договора. Общая стоимость Товара (всех партий Товара), указанного в Заявках, оформленных Покупателем в течение срока действия Договора, не может превышать Цену Договора, указанную в пункте 2.1 Договора.

Цена Договора включает в себя прибыль Поставщика, а также все расходы и затраты Поставщика на:

Производство и / или приобретение Товара;

Транспортировку Товара до места поставки, погрузку, разгрузку, перемещение по территории Покупателя, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования Товара (если применимо);

Подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению Товара, если применимо);

Заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение персонала Поставщика;

Все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в течение срока действия Договора.

Изменение стоимости Товара по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.

Оплата по Договору осуществляется Покупателем в следующем порядке:

Поставщик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты выплаты авансового платежа, обязан предоставить Покупателю Банковскую гарантию возврата авансового платежа, соответствующую требованиям, установленным разделом 5 Договора.

Авансовые платежи за каждую партию Товара, определенную Заявкой, в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости соответствующей партии Товара без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты согласования Сторонами Заявки при условии получения Покупателем счета, выставленного Поставщиком и Реестра платежей по форме Приложения № 5 к Договору, который подлежит согласованию Покупателем до осуществления расчетов за поставляемый Товар, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до плановой даты поставки партии Товара, и с учетом пунктов 2.5.1, 2.5.4 Договора.

Последующие платежи в размере разницы между стоимостью партии Товара без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД, и суммой ранее уплаченного авансового платежа, выплачиваются Поставщику в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД, на основании счета, выставленного Поставщиком и Реестра платежей по форме Приложения №5 к Договору, который подлежит согласованию Покупателем до осуществления расчетов за поставляемый Товар, с учетом пункта 2.5.4 Договора.

В случае выставления Поставщиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Покупателем не принимается и подлежит замене Поставщиком независимо от его фактического вручения Покупателю. В случае выставления Поставщиком счета позднее чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Покупателем.

Покупатель вправе не выплачивать предварительную оплату (аванс), расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и предъявить требование о возмещении убытков в случае, если Поставщик не предоставил финансового обеспечения исполнения обязательств, предусмотренного пунктом 2.5.1 Договора, в установленный срок и при этом не приступил к исполнению обязательств по Договору.

Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. Обязательство Покупателя по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Индексация Цены Договора не допускается.

Поставщик обязан представить Покупателю счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Поставщиком данного требования, он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя. В случае непредставления Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Покупателя на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Поставщик обязан в тот же срок возвратить Покупателю разницу между суммой, фактически перечисленной Покупателем, и суммой соответствующего авансового платежа, взятого без учета НДС.

Покупатель вправе поручить третьему лицу производить оплату поставленного Товара, а также авансовых платежей, при этом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства указанным третьим лицом перед Поставщиком отвечает Покупатель. Оплата, произведенная третьим лицом, не влечет перехода к третьему лицу прав требования Покупателя к Поставщику.

Порядок поставки и приемки Товара

Поставка Товара (партии Товара) осуществляется по Заявке в следующем порядке:

Покупатель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты поставки Товара (партии Товара) направляет Поставщику Заявку по электронной почте на адрес: __________.

Покупатель не позднее 2 (двух) рабочих дней до предполагаемой даты поставки Товара (партии Товара) вправе вносить изменения в Заявку путем письменного уведомления Поставщика в порядке, предусмотренном для направления Заявки. Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения изменений к ранее направленной Заявке рассматривает соответствующего уведомление Покупателя и подтверждает поставку Товара (партии Товара).

В случае невозможности поставить Товар (партию Товара) по Заявке Поставщик обязан незамедлительно известить об этом Покупателя с указанием причин о невозможности выполнения поставки Товара и сроков их устранения.

В случае, указанном в пункте 3.1.3 Договора, Покупатель вправе по своему усмотрению:

3.1.5.1. Направить новую Заявку в порядке, установленном пунктом 3.1.1 Договора в согласованные с поставщиком сроки;

3.1.5.2. Расторгнуть Договор в порядке, установленном пунктом 13.2 Договора.

• • Стороны вправе запросить друг у друга необходимые дополнительные сведения для поставки Товара по Заявке.
• В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Стороны определяют своих представителей, уполномоченных подписывать Заявки (изменения к ним) и принимать Заявки к исполнению, и направляют по электронной почте друг другу контакты и должность таких представителей.
• Качество, комплектность, количество и ассортимент поставляемого по Договору Товара должны соответствовать Заявке, требованиям Договора, а также Применимого права.
• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременен правами третьих лиц.
• Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к Товару документов:
• паспорт качества на русском языке в 1 (одном) экз.;
• накладная ТОРГ-12/УПД в 2 (двух) экз.
• паспорт баллона согласно ТР ТС 032/2013;
• товарно-транспортная накладная формы №1-Т в 2 (двух) экз.;
• иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара.
• Поставщик по возможности обеспечивает присутствие во время приемки Товара и в месте поставки своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью на передачу Товара Покупателю, подписание Акта рекламации.

Оригинал доверенности представителя Поставщика подлежит передаче Покупателю.

• Погрузка Товара осуществляется Поставщиком. Стоимость погрузки Товара включена в Цену Договора.
• Датой поставки Товара является дата подписания Сторонами Накладной
  ТОРГ-12/УПД.
• Если при передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара требованиям Заявки и Договора, Покупатель вправе отказаться от получения Товара, сделав соответствующую отметку в Накладной ТОРГ-12/УПД.
• В случае обнаружения внутри тары и упаковки недопоставки, некомплектности, недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара, а также в случае отсутствия необходимых принадлежностей, относящихся к Товару, Стороны составляют Акт рекламации. В Акте рекламации Сторонами указываются, в том числе, сроки и способ устранения недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара.

Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты Товара, в том числе путем его замены на новый, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня составления Сторонами Акта рекламации, если иной способ и сроки не согласованы Сторонами. После устранения недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара его приемка осуществляется в соответствии с настоящим разделом Договора.

Покупатель вправе не производить любые платежи, предусмотренные Договором, до исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, при этом Покупатель не считается просрочившим, а Поставщик лишается права ссылаться на отсутствие платежа при просрочке поставки Товара по Заявке.

• В случае неисполнения Поставщиком обязательств по устранению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара в порядке, предусмотренном пунктом 3.14 Договора, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, направив соответствующее письменное уведомление Поставщику. Поставщик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления обязан обеспечить вывоз Товара, от которой отказался Покупатель, возвратить ее стоимость (ранее полученный авансовый платеж), а также возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Договора, в том числе расходы на хранение Товара.

Если Поставщик не вывезет Товар в указанный срок, Покупатель вправе самостоятельно возвратить Товар Поставщику. Расходы, понесенные Покупателем в связи с возвратом Товара, подлежат возмещению Поставщиком.

• По иным вопросам, касающимся приемки Товара по количеству, качеству и комплектности, в части не противоречащей законодательству Российской Федерации и условиям Договора, Стороны руководствуются Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 (за исключением пунктов 18, 21, 29-32), Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (за исключением пунктов 20, 23, абз.3 пункта 30, 35, 38-42).
• Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД.

Гарантийный срок

Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.

Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара.

• В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требованиям Договора, технического паспорта и иных документов, относящихся к Товару, и Применимого права, возможность эксплуатации (использования) Товара в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные недостатки, несоответствия и / или дефекты Товара, если не докажет, что такие недостатки, несоответствия и / или дефекты явились следствием несоблюдения Покупателем требований по использованию Товара, установленных в инструкциях и иных документах, переданных Покупателю в соответствии с пунктом 3.5 Договора.
• В случае обнаружения в течение Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или (дефектов) Товара Покупатель направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков (дефектов) Товара и разумный срок на их устранение. Поставщик, в случае наличия разногласий, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Покупателя, направляет своего уполномоченного представителя для составления Акта о недостатках, несоответствиях и / или дефектах. Если к указанному в настоящем пункте сроку представитель Поставщика не прибудет, Акт о недостатках, несоответствиях и / или дефектах будет составлен Покупателем в одностороннем порядке и будет признан Сторонами действительным.
• Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты Товара, обнаруженные Покупателем в течение Гарантийного срока, в срок, указанный Покупателем в соответствии с пунктом 4.3 Договора, путем замены Товара.

Поставщик вправе по согласованию с Покупателем вместо замены Товара возвратить Покупателю его стоимость (ранее полученный авансовый платеж). Вывоз Товара для целей устранения недостатков (дефектов) осуществляется силами Поставщика и за его счет.

• Если Поставщик не устранит недостатки (дефекты) Товара в установленный Покупателем срок, Покупатель вправе устранить их собственными силами или силами третьих лиц, с отнесением на Поставщика соответствующих расходов. Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.
• Гарантийный срок на Товар увеличивается на тот период времени, в течение которого Покупатель не мог эксплуатировать (использовать) Товар вследствие его недостатков (дефектов). Гарантийный срок на замененную единицу Товара устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 4.1 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки Покупателем замененной единицы Товара или работ по устранению недостатков (дефектов).
• Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Товара или возврат его стоимости, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 4.3 Договора, не освобождает Поставщика от обязанности возмещения убытков, причиненных Покупателю вследствие наличия таких недостатков (дефектов).

Банковские гарантии

Банковская гарантия, предоставляемая Поставщиком Покупателю по Договору, должна соответствовать следующим требованиям:

Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной (гарантия
по первому требованию).

Бенефициар по Банковской гарантии – Покупатель, принципал – Поставщик.

Сумма Банковской гарантии – выражена в валюте расчетов по Договору.

Сумма Банковской гарантии возврата авансового платежа – не менее 100
(ста) процентов от размера уплачиваемой по Договору предварительной оплаты (аванса)
в совокупной сумме с учетом ранее выплаченных Поставщику и непогашенных (незачтенных) авансовых платежей.

Банковская гарантия должна предусматривать, что для истребования суммы обеспечения Покупатель направляет Банку-Гаранту только письменное требование
о предъявлении суммы обеспечения к оплате как полностью, так и частично, с указанием
на существо допущенных Поставщиком нарушений, в том числе в случаях:

• отказа Поставщика от исполнения обязательств по Договору, в том числе одностороннего отказа от Договора;
• отказа Поставщика от возврата непогашенного (незачтенного) аванса при досрочном прекращении Договора / признании Договора недействительным;
• нарушения Поставщиком сроков поставки Товара более, чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
• введения арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства)
  в отношении Поставщика;
• непредоставления Поставщиком в срок не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия банковской гарантии новой банковской гарантии или изменения к действующей банковской гарантии в части увеличения срока ее действия на новый период, в случаях если срок исполнения обязательств Поставщиком по Договору превышает срок действия банковской гарантии либо срок исполнения обязательств продлен;
• признания Договора недействительным по причинам отсутствия необходимых корпоративных одобрений у Поставщика;
• установления в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Поставщика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям,
  а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Поставщика
  об обстоятельствах, указанных в разделе 12 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.

Вместе с требованием о предъявлении суммы обеспечения к оплате Покупатель направляет Банку-Гаранту копию Банковской гарантии [1] .

Банковской гарантией возврата авансового платежа может быть предусмотрено условие о предоставлении вместе с требованием о выплате денежной суммы по Банковской гарантии платежного поручения Покупателя, заверенного банком и подтверждающего факт осуществления Покупателем авансового платежа.

• • Платеж по Банковской гарантии – осуществляется Банком-Гарантом в течение 10 (десяти) рабочих дней после обращения Покупателя.
  • Срок окончания действия Банковской гарантии – не ранее 70 (семидесяти) календарных дней после наступления даты поставки соответствующей партии Товара.
  • Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия Банковской гарантии не освобождает Банк-Гарант от обязательств перед Покупателем по Банковской гарантии.
  • Банковская гарантия должна быть подчинена материальному праву Российской Федерации и предусматривать Арбитражный суд города Москвы в качестве органа, компетентного разрешать споры из Банковской гарантии.
  • Банковская гарантия не должна содержать условий или требований, противоречащих требованиям, указанным в пунктах 5.1.1 – 5.1.9 Договора, или делающих такие требования неисполнимыми.
• Банк-Гарант, выдавший Банковскую гарантию, должен соответствовать критериям, установленным в Приложении № 4 к Договору.
• Банковская гарантия возвращается Банку-Гаранту или Поставщику после прекращения ее действия в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Покупателем соответствующего письменного уведомления.
• Сумма Банковской гарантии возврата авансового платежа по согласованию с Покупателем может быть уменьшена пропорционально сумме выполненных Поставщиком обязательств по Договору при условии подтверждения их выполнения.
• В случае увеличения Цены Договора или продления срока выполнения Поставщиком обязательств, возникших из Договора или в связи с ним, Банковская гарантия должна быть заменена на новую или в нее должны быть внесены изменения, оформленные отдельным документом.
• В случаях:
• отзыва лицензии Банка-Гаранта по решению Центрального банка Российской Федерации либо наступления иных обстоятельств, в результате которых Банк-Гарант утрачивает соответствие требованиям, установленным Договором, или
• наступления иных обстоятельств до срока окончания действия Банковской гарантии, в связи с которыми Банковская гарантия теряет свою силу или предъявление требований по Банковской гарантии не представляется возможным,

Поставщик обязан предоставить Покупателю новую Банковскую гарантию другого Банка-Гаранта, согласованного с Покупателем, соответствующую требованиям, установленным Договором, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты, когда ему стало известно либо должно стать известным об указанных обстоятельствах, либо с даты обращения Покупателя с требованием о замене Банковской гарантии.

В случае непредставления Поставщиком в установленный срок новой Банковской гарантии Покупатель вправе удерживать сумму непогашенного (незачтенного) аванса [2] при выплате каждого платежа, причитающегося Поставщику, до полного зачета непогашенного (незачтенного) аванса, при выплате каждого платежа, причитающегося Поставщику.

• Во всех случаях, предусмотренных Договором, Поставщик вправе представить Покупателю вместо новой Банковской гарантии изменения к действующей Банковской гарантии, приводящие ее в соответствие с требованиями Договора, при условии, что условиями действующей Банковской гарантии прямо предусмотрена возможность внесения в нее изменений. Любое изменение, внесенное Банком-Гарантом в условия Банковской гарантии, должно быть письменно согласовано с Покупателем.
• Положения пункта 2.5.1 Договора не применяются, пока совокупный размер авансовых платежей, уплаченных и подлежащих уплате по Договору в соответствии
  с выставленными счетами Поставщика, не превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Пять миллионов) рублей
  без учета НДС. Положения пункта 2.5.1 Договора вступают в силу в отношении авансового платежа, по факту выплаты которого совокупная сумма авансовых платежей превысит указанный в настоящем пункте Договора лимит.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если Договором прямо не предусмотрено иное.

Покупатель не несет ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств
по внесению предварительной оплаты (аванса). В случае нарушения Покупателем сроков выплаты авансовых платежей Поставщик имеет право приостановить поставку Товара по Договору при условии предварительного письменного уведомления Покупателя о таком приостановлении.

В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, установленных разделом 2 Договора (за исключением срока оплаты авансовых платежей), Поставщик вправе требовать уплаты Покупателем исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов от несвоевременно оплаченной суммы.

В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке Товара (нарушение срока поставки, недопоставка), в том числе установленных в Заявке, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Товара, Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от Цены Договора за каждый день просрочки.

На сумму подлежащего возврату аванса начисляется штрафная неустойка в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента с даты, установленной для возврата аванса.

В случае нарушения Поставщиком требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, если они зафиксированы Покупателем или уполномоченным государственным органом, Покупатель, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Поставщиком штрафа в размерах, установленных Приложением № 3 к Договору.

Если в результате составления и выставления Поставщиком счетов-фактур
с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Покупатель понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами
по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Поставщик обязан компенсировать Покупателю сумму таких расходов. Основанием
для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.

В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления счетов-фактур, установленных пунктом 2.8 Договора, Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

• За непредоставление либо несвоевременное предоставление / переоформление Поставщиком банковских гарантий, предусмотренных Договором, в порядке и сроки, установленные разделом 5 Договора, Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,03 (ноль целях три сотых) процента от Цены Договора за каждый день просрочки.
• Поставщик несет ответственность перед Покупателем за причиненный ущерб
  в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших
  в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Поставщиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.
• Предусмотренная Договором неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком обязательств является штрафной. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.
• Ответственность Покупателя за причиненные Поставщику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более Цены Договора.
• Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны.
• Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.
• Учитывая, что для Покупателя надлежащее и своевременное выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по Договору.
• Определение суммы неустойки, подлежащей уплате, возможно в досудебном порядке при признании суммы неустойки Стороной, нарушившей обязательства
  по Договору, и письменном уведомлении об этом другой Стороны. В случае непризнания Стороной, нарушившей обязательства по Договору, суммы неустойки, указанной
  в письменном требовании, сумма неустойки, подлежащая уплате виновной Стороной, определяется на основании решения суда.

Конфиденциальность

Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Покупателем Поставщику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Поставщиком самостоятельно в ходе визитов на территорию Покупателя в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:

• данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Покупателя в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;
• данная Информация не относится к категории общедоступной
  или обязательной к раскрытию Покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию
  в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Покупателем закупочных процедур.
• Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
• На документ, содержащий Информацию, Покупателем может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
• Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:
• финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
• учетные регистры бухгалтерского учета;
• бизнес-планы;
• договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Покупателем либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);
• сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Покупателем и третьими лицами;
• сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Покупателя, а также
  об объектах интеллектуальной собственности Покупателя, сведения о которых не являются опубликованными;
• сведения о Поставщиках, поставщиках оборудования и материалов, а также
  о покупателях продукции Покупателя и их аффилированных лицах;
• сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг Покупателя или его аффилированных лиц;
• материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.
• Поставщик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе:
• Не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий,
  не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию
  без получения предварительного письменного согласия Покупателя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пункте 7.6.7 Договора.
• Принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Поставщиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Поставщик обязан использовать
  в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты.
• Использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена.
• Не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам.
• В случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Покупателя, а также обеспечить содействие, которое потребует Покупатель для предотвращения такого несанкционированного раскрытия.
• По требованию Покупателя уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Покупателю по его запросу или которая будет находиться
  на технических средствах Поставщика. При этом Покупатель признает, что обязательства
  по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования
  или методики создания резервных копий.
• Раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления
  и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как
  за свои собственные.
• Не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.
• Поставщик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Покупателю убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней
  с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.
• Условия защиты Информации, представляемой Поставщиком Покупателю, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением.

Разрешение споров

Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами
из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.

Споры, указанные в пункте 8.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 14.7 Договора.

Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня
ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться
с иском в суд.

Условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

Антикоррупционная оговорка

Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым для целей Договора правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.

После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро:

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте Общества в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);

Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только
в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.

Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении
и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.

Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление
об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права
в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору.

При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.

При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора
в одностороннем внесудебном порядке.

Особые положения

Поставщик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

Поставщик обязуется незамедлительно уведомить Покупателя о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в пункте 11.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

В случае нарушения Поставщиком обязательств, установленных пунктами 10.1, 10.2 Договора, Покупатель в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора (исполнения Договора) при условии, что Покупатель не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Поставщика, представленных до наступления указанной Покупателем даты расторжения.

Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Покупателю убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 11.1, 11.2 Договора.

Штраф, предусмотренный пунктом 11.4 Договора, оплачивается Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя. Покупатель вправе предъявить требование об уплате штрафа вне зависимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 11.3 Договора.

Покупатель вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Поставщику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Поставщиком штрафа, предусмотренного пунктом 11.4 Договора. При этом Покупатель не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору.

Независимо от других положений Договора, положения пунктов 11.4, 11.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

Заверения Сторон

Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что:

• она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным
  и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• она обладает полной правоспособностью на заключение Договора
  и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
• она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления
  по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов
  и иных лиц, необходимые для заключения и исполнения Договора;
• лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;
• она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора
  или в связи с ним.
• Поставщик заявляет и заверяет Покупателя в том, что на момент заключения Договора:
• учредителем / учредителями Поставщика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;
• руководителем Поставщика является лицо, не являющееся массовым руководителем;
• Поставщик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;
• Поставщик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы
  в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• Поставщик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства)
  в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Поставщика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договору или в связи с ним;
• Поставщик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором,
  в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Товара, полностью ознакомлен со всеми условиями поставки Товара, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
• Поставщик своевременно и в полном объеме в соответствии
  с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
• вся информация, предоставленная Покупателю, является достоверной, полной
  и точной, и Поставщик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли
  бы негативно повлиять на решение Покупателя заключить Договор на указанных в нем условиях.
• При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается
  на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора.
• В случае, если Поставщик при заключении Договора предоставил Покупателю недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе Договора обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Поставщик обязан по письменному требованию Покупателя уплатить последнему штраф в размере 5 (пяти) процентов от Цены Договора, указанной в пункте 2.1 Договора.
• Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе Договора обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

Прекращение (расторжение) Договора

Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 14.7 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление должно быть рассмотрено Стороной–получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.

Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора при условии обязательного направления письменного уведомления об этом Поставщику не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае Договор считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от Договора (исполнения Договора).

В случае существенного нарушения Договора Поставщиком Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора.

Стороны установили, что существенным нарушением Договора Поставщиком является:

• нарушение Поставщиком общего срока поставки Товара по Договору, а также промежуточных сроков поставки Товара (партий Товара), установленных Заявками Покупателя, более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Покупателя;
• несоблюдение Поставщиком требований к качеству Товара, если исправление выявленных Покупателем недостатков (дефектов) Товара влечет нарушение сроков поставки Товара более чем на 30 (тридцать) календарных дней, либо такие недостатки (дефекты) являются неустранимыми;
• наложение ареста на имущество Поставщика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Поставщика;
• нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение обязательств по возврату аванса и иных платежей по Договору, отказ в предоставлении Покупателю таких документов;
• установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Поставщика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Поставщика об обстоятельствах, указанных в разделе 11 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
• В случае отказа Покупателя от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 13.2, 13.3 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от Договора (исполнения Договора).
• С даты прекращения (расторжения) Договора Поставщик обязан прекратить поставку Товара.
• При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным
  в настоящем разделе Договора, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Поставщика в соответствии с разделом 4 Договора, а также обязательств Поставщика по оплате неустойки, штрафов, возмещению убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

Заключительные положения

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Договор заключается в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки ___________ путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных представителей Сторон. Договор, подписанный с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.

Стороны пришли к соглашению, что заключение Договора в виде электронного документа не является препятствием для подписания дополнительных соглашений к Договору в письменной форме в виде единого документа собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.

• Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторона, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 14.6 Договора.
• Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
• В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора
  и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.
• Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным
  с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только
  в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 14.7 Договора. Использование средств электронной связи не допускается, за исключением случаев оперативного обмена информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей Стороны.
• Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 16 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 14.7 Договора.
• Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 16 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным:
• Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;
• Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении;
• Посредством электронной почты (e-mail) – в дату направления электронного сообщения, зафиксированную на почтовом сервере отправителя.

Оригиналы документов, направленные посредством электронной почты, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктt 14.7 - 14.8 Договора.

• Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем.
• Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Покупателю
  по денежным обязательствам, возникших из Договора и принадлежащих Поставщику, допускается только с предварительного письменного согласия Покупателя и оформляется трехсторонним договором.
• Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
• Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

Список приложений

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Форма Заявки на поставку Товара;

Приложение № 3 – Размер ответственности Поставщика за нарушения пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

Приложение № 4 – Критерии отбора Банков-Гарантов.

Приложение № 5 - Реестр платежей (форма).

Адреса и платежные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки № _________________

от «____» _________20 ____ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

[В Спецификацию при необходимости включаются требования к Товару, таре/упаковке, перечень нормативных документов, которым должен соответствовать Товар (ГОСТ, ТУ) и иные сведения, имеющие значение для Договора]

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору поставки № ____________________

от «____» ______________ 20 ____ г.

Заявка

на поставку Товара

(форма)

Заявка №___

на поставку Товара

по договору поставки №______________ от «____» __________202__ г.

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

(конец формы)

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору поставки № _______________________

от «____» __________ 20 ___ г.

Размер ответственности Поставщика за нарушения

пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда,

пожарной и промышленной безопасности

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору поставки № ___________________

от «____» __________ 20 ___ г.

Критерии отбора Банков-Гарантов

Банк-Гарант (кредитная организация), выдающий банковскую гарантию, должен входить в перечень Банков-Гарантов Группы РусГидро [4] , а также соответствовать следующим критериям:

Иметь действующую лицензию Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), разрешающую выдачу банковских гарантий. При этом лицензия не должна быть приостановлена полностью или частично.

Присутствовать в Перечне кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 213-ФЗ) или иным документом, его заменяющим (в случае отмены 213-ФЗ).

Иметь собственные средства (капитал) в размере не менее 30 млрд. рублей на 01 января текущего календарного года, размер которого опубликован на официальном сайте ЦБ РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) по строке 000 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)», код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи рассчитанного в соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (далее – Положение) или иным документом, его заменяющим (в случае отмены Положения).

Иметь кредитный рейтинг по национальной шкале не ниже уровня «А» рейтингового агентства АКРА или не ниже уровня «ruА» рейтингового агентства Эксперт РА.

В случае отсутствия у кредитной организации рейтинга АКРА или Эксперт РА, кредитная организация должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ВВ» по классификации рейтинговых агентств «Fitch-Ratings» или «Standard & Poor's« либо уровня «Bа2» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service [5] .

Участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Не находиться в процессе финансового оздоровления (санации), а также в Реестре банков, находящихся в процессе финансового оздоровления (опубликован в разделе «Оздоровление банков» сайта Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (http://www.asv.org.ru))».

Не иметь просроченную задолженность перед Группой РусГидро.

Критерии, установленные в пунктах 2 – 4 настоящих Критериев, не распространяются на кредитные организации:

В отношении которых или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, по состоянию на 1 января 2015 г. действуют международные санкции и кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации в качестве уполномоченной кредитной организации, в которой могут размещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2011 № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах».

Основной целью деятельности которых является реализация программ поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства».

Утвержденную Наблюдательным советом Некоммерческого партнерства «Совет рынка» в качестве уполномоченной кредитной организации, ответственной за проведение расчетов между субъектами ОРЭМ.

ВЭБ.РФ.

Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одной кредитной организацией, обеспечивающих обязательства контрагента перед Группой РусГидро, не должна превышать размер лимита риска, определяемого по формуле:

LimAi = ri × СKi, где

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к Договору поставки №_____________________

от «___»__________ 20___ г.

Реестр платежей № _____ от «___» _________ 20__ г.

к договору поставки № ____________ от «___» _____________ 20__ г.

(форма)

• Первоначальный
• Корректирующий (взамен реестра № _____ от «___» ________________ 20___ г)

- Посмотреть таблицу с данными

(конец формы)

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае несогласия Банка-Гаранта на предоставление копии Банковской гарантии в условиях Банковской гарантии указывается предоставление оригинала Банковской гарантии. ↑

В случае непредоставления новой Банковской гарантии возврата авансового платежа. ↑

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст. ↑

Актуальный Перечень Банков-Гарантов Группы РусГидро размещен на официальном сайте Общества (http://zakupki.rushydro.ru/PublicContent/Section/6). ↑

Если кредитная организация имеет рейтинги кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами, то в качестве рейтинга кредитоспособности принимается наименьший из присвоенных (по данным сайта кредитной организации и / или рейтинговых агентств и/или из информационных систем Reuters, Bloomberg, Сbonds). ↑

Значение показателя округляется в большую или меньшую сторону до суммы, кратной 100 млн. руб. по правилам математического округления. В случае, если первая из отделяемых цифр меньше 5 - то значение показателя округляется в меньшую сторону; если первая из отделяемых цифр больше 5, то значение показателя округляется в большую сторону. ↑

Приложение_№_6_к_ДоЗ_(Единая_методика_ДРиФС)

ЕДИНАЯ Методика проверки надежности (деловой репутации) и
финансового состояния (УСТОЙЧИВОСТИ) участников ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР, проводимых
ГРУППОЙ РУСГИДРО

(для закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП (кроме закупок способом состязательный отбор))

Содержание

Термины и определения в целях настоящей методики 3

1. Общие положения 5

1.1. Цели и задачи методики 5

2. Проведение проверки 5

2.1. Общие положения 5

2.2. Порядок проведения проверки 6

2.3. Проверка надежности (деловой репутации) 6

2.4. Критерии отбора 7

2.5. Ограничивающие факторы 8

2.6. Проверка финансового состояния (устойчивости) 10

2.7. Порядок расчета доли привлеченных средств в пассивах 14

2.8. Порядок расчета рентабельности инвестированного капитала 15

2.9. Порядок расчета долга / EBITDA 15

2.10. Порядок расчета периода оборота дебиторской задолженности 16

2.11. Порядок расчета периода оборота кредиторской задолженности 17

2.12. Порядок расчета коэффициента абсолютной ликвидности 17

2.13. Порядок расчета коэффициента покрытия внеоборотных активов долгосрочными источниками финансирования 17

2.14. Порядок расчета коэффициента финансовой независимости (автономии) 18

2.15. Порядок расчета коэффициента масштаба деятельности Участника по отношению к годовой выручке 18

2.16. Порядок расчета коэффициента масштаба деятельности Участника по отношению к активам 19

3. Проверка Коллективного участника закупки 19

3.1. Особенности проверки Коллективного участника закупки 19

4. Проверка Генерального подрядчика с учетом привлекаемых субподрядчиков 20

4.1. Особенности проверки Участника, выступающего Генеральным подрядчиком 20

4.2. Особенности проверки привлекаемых субподрядчиков 20

Термины и определения в целях настоящей методики

- Посмотреть таблицу с данными

Общие положения

Цели и задачи методики

Единая методика проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых Группой РусГидро (далее – методика/Методика проверки ДРиФС) разработана в целях реализации норм Единого положения о закупке продукции для Группы РусГидро и локальных нормативных документов (актов), принятых в его развитие и касающихся регламентации порядка формирования требований, порядка организации и проведения рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников закупок.

Настоящая методика устанавливает порядок проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников при осуществлении экспертизы их заявок.

Настоящая методика обеспечивает достижение следующих целей:

• • • обеспечение поддержки принятий решений в рамках процедуры закупки в соответствии с Единым положением о закупке продукции для нужд Группы РусГидро и порядком рассмотрения заявок, оценки и сопоставления заявок, установленным в документации о закупке;

предотвращение возможных ошибок и злоупотреблений в сфере закупочной деятельности, снижение коррупциогенных факторов закупочной деятельности, обеспечение единообразных подходов при определении победителей закупок.

Проведение проверки

Общие положения

Проверка надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) Участника проводится экспертами служб безопасности филиалов, экспертами служб безопасности ПО или экспертами сторонних организаций, действующими от имени ПАО «РусГидро» или ПО (в случае заключения соответствующего договора, кроме закупок для нужд АО «РГС»), в ходе проведения конкурентных закупочных процедур.

Проверка осуществляется на соответствие Участника [1] , установленным в документации о закупке следующим требованиям:

• • • к надежности (деловой репутации) Участника;

к финансовому состоянию (устойчивости) Участника.

Проверка осуществляется на основании информации, указанной в следующих документах [2] :

• • • учредительных документах Участника;
    • бухгалтерской (финансовой) отчетности Участника, опубликованной на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (Интернет сайт Федеральной налоговой службой nalog.ru, далее Интернет сайт ФНС России)

Порядок проведения проверки

Проверка проводится в следующем порядке:

• • • проверка Участника на соответствие критериям отбора, установленным в документации о закупке, в соответствии с пунктом 2.4 настоящей методики;
    • проверка Участника на наличие ограничивающих факторов, установленных в документации о закупке, в соответствии с пунктом 2.5 настоящей методики;
    • проверка финансового состояния (устойчивости) Участника, в соответствии с пунктом 2.6 настоящей методики.

Результаты проверки фиксируются в экспертном заключении, составленном в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Заказчика, касающимися порядка организации и проведения рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников закупок (экспертной оценки).

Проверка надежности (деловой репутации)

Проверка надежности (деловой репутации) включает проверку Участника на соответствие критериям отбора (пункт 2.4 настоящей методики) и наличие ограничивающих факторов (пункт 2.5 настоящей методики).

Критерии отбора

В целях проверки надежности (деловой репутации) Участника устанавливаются следующие критерии отбора:

• • • отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», – проверка осуществляется по реестру недобросовестных поставщиков, расположенному в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: zakupki.gov.ru (официальный сайт «Единой информационной системы в сфере закупок»);
    • отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд», – проверка осуществляется по реестру недобросовестных поставщиков, расположенному в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: zakupki.gov.ru (официальный сайт «Единой информационной системы в сфере закупок»);
    • отсутствие на дату окончания подачи заявок в отношении Участника фактов:
• введения процедур (наблюдение, внешнее управление или конкурсное производство) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» – проверка осуществляется по единому федеральному реестру сведений о банкротстве, расположенному в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: bankrot.fedresurs.ru (портал «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»), и по базе решений арбитражных судов, расположенной в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: arbitr.ru (портал «Федеральные арбитражные суды Российской Федерации»);
• нахождения в процессе ликвидации – проверка осуществляется по базе данных о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенной в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: nalog.ru (портал «Федеральная налоговая служба»);
• приостановления деятельности – проверка осуществляется по базе решений арбитражных судов, расположенной в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: arbitr.ru (портал «Федеральные арбитражные суды Российской Федерации»);
  • • отсутствие участника - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки административного наказания в виде дисквалификации (проверка осуществляется в реестре дисквалифицированных лиц, опубликованном на сайте nalog.ru (портал «Федеральная налоговая служба»);
    • отсутствие информации об Участнике в реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение за последние 2 (два) года, опубликованном на сайте genproc.gov.ru (портал «Генеральная прокуратура Российской Федерации»);
    • документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, а также должны отсутствовать внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки – проверка осуществляется по документам заявки, сведениям и информации, указанной в заявке;
    • отсутствие у Участника кризисного финансового состояния – порядок определения финансового состояния Участника установлен в пункте 2.6 настоящей методики;
    • наличие у Участника не более 3 (трех) ограничивающих факторов – порядок осуществления проверки по ограничивающим факторам установлен в пункте 2.5 настоящей методики;
    • наличие оснований предполагать о существовании между участниками одной закупки согласованных действий, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции в рамках закупки, при этом под согласованными действиями понимается взаимное информирование участников о действиях друг друга в рамках закупки и/или их заинтересованность в результатах таких согласованных действий (под согласованными действиями не должны пониматься действия, связанные с объективными обстоятельствами, в равной мере влияющими на участников) – проверка осуществляется по документам заявок, сведениям и информации, указанным в таких заявках, а также оформлению заявок.

Ограничивающие факторы

В целях проверки надежности (деловой репутации) Участника устанавливаются следующие ограничивающие факторы, в случае если в документации о закупке был установлен критерий отбора, указанный в пункте 2.4.1(з) настоящей методики:

• • • наличие в отношении Участника вступивших в законную силу в течение последнего года до дня окончания подачи заявок судебных решений по искам третьих лиц в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Участником обязательств по договорам на общую сумму таких обязательств, равную или превышающую 15% от НМЦ, установленной в документации о закупке – проверка осуществляется по информационной базе сведений, расположенной в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: arbitr.ru (портал «Федеральные арбитражные суды Российской Федерации»);

наличие в отношении Участника не оконченных (не прекращенных) на день окончания подачи заявок исполнительных производств (одного и более), общая сумма непогашенной задолженности по которым равна или превышает 15% от НМЦ, установленной в документации о закупке – проверка осуществляется по информационной базе сведений, расположенной в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: fssprus.ru (официальный сайт Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации);

наличие на день окончания подачи заявок записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об Участнике – проверка осуществляется по данным, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: nalog.ru (портал «Федеральная налоговая служба»);

наличие на день окончания подачи заявок решения уполномоченного государственного органа о приостановлении операций по банковским счетам Участника – проверка осуществляется по информационной базе сведений, расположенной в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: nalog.ru (портал «Федеральная налоговая служба Российской Федерации»);

наличие на день окончания подачи заявок вынесенного Арбитражным судом определения о принятии к рассмотрению заявления о банкротстве Участника – проверка осуществляется по базе решений арбитражных судов, расположенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: arbitr.ru (портал «Федеральные арбитражные суды Российской Федерации»);

наличие у Участника неустойчивого финансового состояния – порядок проверки финансового состояния Участника установлен в пункте 2.6 настоящей методики;

отсутствие в отношении Участника опубликованной на Интернет сайте ФНС России бухгалтерской (финансовой) отчетности за период предыдущий последнему отчетному периоду, или за последний отчетный период [3]

Проверка финансового состояния (устойчивости)

Для осуществления проверки финансового состояния (устойчивости) Участника используются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с действующим законодательством РФ и опубликованной на Интернет сайте ФНС России, а именно: данные из бухгалтерского баланса (форма по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и данные из отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Проверка финансового состояния (устойчивости) осуществляется на основании следующей бухгалтерской (финансовой) отчетности:

• • • для участников, в отношении которых на момент подачи заявки имеется опубликованная на Интернет сайте ФНС России бухгалтерская (финансовая) отчетность по двум и более отчетным периодам (далее – тип 1 участников), – проверка осуществляется по опубликованной бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, по данным 2 (двух) отчетных периодов, а именно:
• на предыдущий отчетный период (столбец «на 31 декабря предыдущего года» формы по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, столбец «за предыдущий год» формы по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть),
• на отчетный период (столбец «на отчетную дату отчетного периода» формы по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, столбец «за отчетный год» формы по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть);
  • • для участников, в отношении которых на момент подачи заявки имеется опубликованная на Интернет сайте ФНС России бухгалтерская (финансовая) отчетность только по одному отчетному периоду (далее – тип 2 участников), – проверка осуществляется по опубликованной бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, по данным 1 (одного) отчетного периода, а именно:
• на отчетный период (столбец «на отчетную дату отчетного периода» формы по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, столбец «за отчетный год» формы по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть);

Проверка финансового состояния (устойчивости) осуществляется по следующей группе рассчитываемых финансовых показателей:

• • • показатели, характеризующие способность Участника расплачиваться по финансовым обязательствам, его устойчивость и рентабельность:

доля привлеченных средств в пассивах – порядок расчета установлен в пункте 2.7 настоящей методики,

рентабельность инвестированного капитала – порядок расчета установлен в пункте 2.8 настоящей методики,

долг / EBITDA – порядок расчета установлен в пункте 2.9 настоящей методики;

показатели, характеризующие операционную деятельность:

период оборота дебиторской задолженности – порядок расчета установлен в пункте 2.10 настоящей методики,

период оборота кредиторской задолженности – порядок расчета установлен в пункте 2.11 настоящей методики;

показатели, характеризующие ликвидность:

коэффициент абсолютной ликвидности – порядок расчета установлен в пункте 2.12 настоящей методики,

коэффициент покрытия внеоборотных активов долгосрочными источниками финансирования – порядок расчета установлен в пункте 2.13 настоящей методики;

показатель, характеризующий финансовую устойчивость:

коэффициент финансовой независимости (автономии) – порядок расчета установлен в пункте 2.14 настоящей методики;

показатели, характеризующие соответствие масштабов деятельности Участника:

коэффициент масштаба деятельности Участника по отношению к годовой выручке – порядок расчета установлен в пункте 2.15 настоящей методики,

коэффициент масштаба деятельности Участника по отношению к активам – порядок расчета установлен в пункте 2.16 настоящей методики.

В случае, если показатели «Прибыль до налогообложения», «Капитал и резервы», «Собственный капитал» и другие (за исключением показателя «Процент к уплате») указаны в бухгалтерском балансе в круглых скобках, то для целей расчета они принимаются как показатели с отрицательным значением (в соответствии с Приложением 1 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н).

Рассчитанные финансовые показатели [4] усредняются с учетом весовых коэффициентов (рассчитывается средневзвешенная величина каждого показателя) по следующей формуле:

Формула 1

,

где значение весового коэффициента периода:

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

Усредненным (средневзвешенным) рассчитанным финансовым показателям [5] (пункт 2.6.5 настоящей методики) в соответствии со следующей таблицей присваиваются оценки по шкале от 0 баллов (минимальная оценка) до 1 балла (максимальная оценка):

Таблица 2

- Посмотреть таблицу с данными

Легенда:

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма всех оценок усредненных (средневзвешенных) рассчитанных показателей (пункт 2.6.4 настоящей методики) в баллах делится на общее количество показателей (среднее арифметическое). Полученная таким образом итоговая оценка сопоставляется с итоговым результатом проверки финансовой устойчивости Участника в соответствии с Таблицей 3; При этом, ввиду отсутствия возможности оценить изменение финансового состояния Участника в динамике двух отчетных периодов для Участников типа 2 (пункт 2.6.2 настоящей методики) итоговая оценка в баллах дополнительно уменьшается (в целях учета рисков ненадлежащего исполнения такими типами участников договора) на 25%:

Таблица 3

- Посмотреть таблицу с данными

Легенда:

- Посмотреть таблицу с данными

Порядок расчета доли привлеченных средств в пассивах

Доля привлеченных средств в пассивах характеризует зависимость Участника от внешних источников финансирования, его финансовую устойчивость.

При прочих равных условиях, чем больше у Участника доли собственных средств в пассивах, тем больше у него возможностей для дополнительного привлечения заемных средств:

Формула 2

Если при расчёте показателя «Доля привлеченных средств в пассивах» за конкретный отчётный период в соответствии с п. 2.7.2 настоящей методики в формуле 2 знаменатель равен нолю (деление на ноль), Участнику присваивается значение показателя, равное 1000,00.

Порядок расчета рентабельности инвестированного капитала

Рентабельность вложенного (инвестированного) капитала по прибыли до налогообложения, уплаты процентов, показывает величину прибыли, полученную на 1 (один) рубль вложенного капитала (при этом величина инвестированного капитала рассчитывается как сумма собственного капитала и долгосрочных финансовых обязательств):

Формула 3

Если при расчёте показателя «Рентабельность инвестированного капитала» за конкретный отчётный период в соответствии с п. 2.8.1 настоящей методики в формуле 3 знаменатель равен нолю (деление на ноль), Участнику присваивается значение показателя, равное -1000,00.

Порядок расчета долга / EBITDA

Показатель оценивает срок (в годах), в течение которого совокупная финансовая задолженность (за вычетом остатков денежных средств) может быть погашена, если Участник весь свой денежный поток от операционной деятельности (в оценке через EBITDA) будет направлять на эти цели (то есть оценивается платежеспособность Участника в долгосрочном периоде перед банками и другими финансовыми институтами):

Формула 4

Для целей осуществления проверки финансовой устойчивости EBITDA определяется:

Формула 5

Если при расчёте показателя «Долг» за конкретный отчётный период в соответствии с п. 2.9.1 настоящей методики в формуле 4 знаменатель равен нолю (деление на ноль), Участнику присваивается значение показателя, равное 1000,00.

Порядок расчета периода оборота дебиторской задолженности

Показатель оценивает срок (в днях), в течение которого покупатели в среднем расплачиваются с Участником (то есть косвенно характеризует платежеспособность покупателей, а также эффективность мероприятий по сбору платежей):

Формула 6

Если при расчёте показателя «Период оборота дебиторской задолженности» за конкретный отчётный период в соответствии с п. 2.10.1 настоящей методики в формуле 6 знаменатель равен нолю (деление на ноль), Участнику присваивается значение показателя, равное 1000,00.

Порядок расчета периода оборота кредиторской задолженности

Показатель оценивает срок (в днях), в течение которого кредиторская задолженность может быть погашена (то есть оценивает платежеспособность Участника перед коммерческими кредиторами):

Формула 7

Если при расчёте показателя «Период оборота кредиторской задолженности» за конкретный отчётный период в соответствии с п. 2.11.1 настоящей методики в формуле 7 знаменатель равен нолю (деление на ноль), Участнику присваивается значение показателя, равное 1000,00.

Порядок расчета коэффициента абсолютной ликвидности

Коэффициент абсолютной ликвидности отражает возможность Участника погасить свои краткосрочные обязательства практически мгновенно (мгновенная платежеспособность):

Формула 8

,

Если при расчёте показателя «Коэффициент абсолютной ликвидности» за конкретный отчётный период в соответствии с п. 2.12.1 настоящей методики в формуле 8 знаменатель равен нолю (деление на ноль), Участнику присваивается значение показателя, равное -1000,00.

Порядок расчета коэффициента покрытия внеоборотных активов долгосрочными источниками финансирования

Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом и долгосрочными обязательствами отражает в какой степени внеоборотные активы Участника финансируются долгосрочным капиталом (заемным и собственным):

Формула 9

Если при расчёте показателя «Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом и долгосрочными источниками финансирования» за конкретный отчётный период в соответствии с п. 2.13.1 настоящей методики в формуле 10 знаменатель равен нолю (деление на ноль), Участнику присваивается значение показателя, равное 1000,00.

Порядок расчета коэффициента финансовой независимости (автономии)

Коэффициент финансовой независимости (автономии) показывает удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования:

Формула 10

Если при расчёте показателя «Коэффициент финансовой независимости (автономии)» за конкретный отчётный период в соответствии с п. 2.14.1 настоящей методики в формуле 11 знаменатель равен нолю (деление на ноль), Участнику присваивается значение показателя, равное -1000,00.

Порядок расчета коэффициента масштаба деятельности Участника по отношению к годовой выручке

Коэффициент характеризует соответствие масштаба деятельности Участника, через соотношение предложенной в заявке цене договора и годовой выручки Участника:

Формула 11

Если при расчёте показателя «Коэффициент масштаба деятельности Участника по отношению к годовой выручке» за конкретный отчётный период в соответствии с п. 2.15.1 настоящей методики в формуле 12 знаменатель равен нолю (деление на ноль), Участнику присваивается значение показателя, равное 1000,00.

Порядок расчета коэффициента масштаба деятельности Участника по отношению к активам

Коэффициент характеризует соответствие масштаба деятельности Участника, через соотношение предложенной в заявке цене договора и активов Участника:

Формула 12

Если при расчёте показателя «Коэффициент масштаба деятельности Участника по отношению к активам» за конкретный отчётный период в соответствии с п. 2.16.1 настоящей методики в формуле 13 знаменатель равен нолю (деление на ноль), Участнику присваивается значение показателя, равное 1000,00.

Проверка Коллективного участника закупки

Особенности проверки Коллективного участника закупки

Каждый член Коллективного участника должен соответствовать каждому критерию отбора, установленному в документации о закупке из перечня критериев отбора, установленных пунктом 2.4.1 настоящей методики.

Каждый член Коллективного участника проверяется по каждому ограничивающему фактору, установленному в документации о закупке из перечня ограничивающих факторов, установленных пунктом 2.5.1 настоящей методики (результаты проверки по ограничивающим факторам индивидуальны для каждого члена Коллективного участника; при этом полученное каждым членом Коллективного участника число ограничивающих фактов не суммируется).

Каждый член Коллективного участника проверяется на финансовую устойчивость (пункт 2.6 настоящей методики.).

• • • При расчете финансовых показателей, характеризующих соответствие масштабов деятельности Участника (пункт 2.6.3(д) настоящей методики), вместо цены договора, предложенной в заявке, используется объем договорных обязательств соответствующего Коллективного участника, выраженный в денежной сумме, согласно документу заявки «План распределения объемов поставки продукции внутри Коллективного участника», либо аналогичного по смыслу документа заявки.

Несоответствие любого члена Коллективного участника какому-либо критерию отбора, установленному в документации о закупке из перечня критериев отбора, установленных пунктом 2.4.1 настоящей методики, означает несоответствие данного Коллективного участника такому критерию отбора.

Проверка Генерального подрядчика с учетом привлекаемых субподрядчиков [6]

Особенности проверки Участника, выступающего Генеральным подрядчиком

Генеральный подрядчик. должен соответствовать каждому критерию отбора, установленному в документации о закупке из перечня критериев отбора, установленных пунктом 2.4.1 настоящей методики.

Генеральный подрядчик проверяется по каждому ограничивающему фактору, установленному в документации о закупке из перечня ограничивающих факторов, установленных пунктом 2.5.1 настоящей методики.

Генеральный подрядчик проверяется на финансовую устойчивость (пункт 2.6 настоящей методики).

• • • При расчете финансовых показателей, характеризующих соответствие масштабов деятельности Генерального подрядчика (пункт 2.6.3(д) настоящей методики), используется цена договора, предложенная в заявке Участника.

Несоответствие Генерального подрядчика какому-либо критерию отбора, установленному в документации о закупке из перечня критериев отбора, установленных пунктом 2.4.1 настоящей методики, означает несоответствие Участника такому критерию отбора.

Особенности проверки привлекаемых субподрядчиков

Проверка субподрядчиков осуществляется только в случае, если это предусмотрено Документацией о закупке (разделе 1.2 «Информация о проводимой закупке»).

Каждый из привлекаемых субподрядчиков должен самостоятельно соответствовать каждому критерию отбора, установленному в документации о закупке из перечня критериев отбора, установленных пунктом 2.4.1 настоящей методики.

Каждый из привлекаемых субподрядчиков проверяется по каждому ограничивающему фактору, установленному в документации о закупке из перечня ограничивающих факторов, установленных пунктом 2.5.1 настоящей методики.

Каждый из привлекаемых субподрядчиков проверяется на финансовую устойчивость (пункт 2.6 настоящей методики).

При расчете финансовых показателей, характеризующих соответствие масштабов деятельности Субподрядчика (пункт 2.6.3(д) настоящей методики), вместо цены договора, предложенной в заявке Участника, выступающего Генеральным подрядчиком, используется объем договорных обязательств соответствующего Субподрядчика, выраженный в денежной сумме, согласно документу заявки «План распределения объемов поставки продукции между Генеральным подрядчиком и субподрядчиками», либо аналогичного по смыслу документа заявки.

Несоответствие любого из привлекаемых субподрядчиков какому-либо критерию отбора, установленному в документации о закупке из перечня критериев отбора, установленных пунктом 2.4.1 настоящей методики, означает несоответствие данного Участника такому критерию отбора.

Вспомогательный инструмент расчета:

Вспомогательный инструмент расчета
(упрощенная форма бухгалтерского баланса):

Проверка Участников, являющихся физическими лицами, осуществляется в соответствии с настоящей методикой там, где применимо. ↑

Проверка актуальности и достоверности предоставленных документов и сведений осуществляется с использованием официальных сервисов органов государственной власти, предусмотренных законодательством Российской Федерации. ↑

Здесь и далее под «отчетным периодом» понимается завершенный годовой отчетный период. ↑

Дробное значение рассчитанного финансового показателя округляется методом математического округления до пятнадцатого знака после запятой. ↑

Дробное значение усредненного (средневзвешенного) финансового показателя округляется методом математического округления до пятнадцатого знака после запятой. ↑

Требования раздела 4 применяются только в случае, если документацией о закупке установлено, что процедура рассмотрения и оценки заявок участников, выступающих генеральными подрядчиками, осуществляется с учетом привлекаемых субподрядчиков. ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с данными
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 20.03.2023 по 29.03.2023Место предоставления документации:Документация о закупке официально размещена в ЕИС по адресу www.zakupki.gov.ru и доступна для ознакомления любым заинтересованным лицам без взимания платы в форме электронного документа в любое время с момента официального размещения Извещения. Предоставление Документации о закупке на бумажном носителе не предусмотреноПорядок предоставления документации:В соответствии с Документацией о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:20.03.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):29.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Заявки подаются по адресу ЭТП, указанному в пункте 5 настоящего Извещения
Подведение итоговМесто подведения итогов:В соответствии с документацией о закупкеДата подведения итогов:13.04.2023Порядок подведения итогов:Победителем закупки признается Участник, заявка которого наиболее полно соответствует требованиям Документации о закупке и содержит лучшие условия исполнения Договора на основании установленных критериев оценки согласно Документации о закупке